2025版施工合同：城市轨道交通隧道开挖2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版施工合同：城市轨道交通隧道开挖本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人2.项目基本信息2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资方2.5项目工期3.施工内容3.1隧道开挖工程范围3.2施工工艺及质量要求3.3施工安全要求3.4施工环境保护要求4.施工组织设计4.1施工进度计划4.2施工组织机构4.3施工资源配置5.施工合同价格5.1合同总价5.2合同付款方式5.3合同工期调整及价格调整6.施工进度管理6.1施工进度计划执行6.2施工进度调整6.3施工进度延误责任7.施工质量管理7.1施工质量标准7.2施工质量检验7.3施工质量问题处理8.施工安全管理8.1施工安全管理制度8.2施工安全措施8.3施工安全事故处理9.施工环境保护9.1环境保护措施9.2环境监测9.3环境污染处理10.施工资料管理10.1施工资料编制10.2施工资料审查10.3施工资料归档11.合同变更及终止11.1合同变更条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件11.4合同终止程序12.合同争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除及违约责任13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3违约责任14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同生效时间14.3其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：城市轨道交通建设管理有限公司乙方：隧道工程有限责任公司1.2合同双方地址甲方地址：市区路号乙方地址：市区路号1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：2.项目基本信息2.1项目名称城市轨道交通号线隧道开挖工程2.2项目地点市区路2.3项目规模隧道总长度为公里，单洞断面面积为平方米。2.4项目投资方城市轨道交通建设管理有限公司2.5项目工期自合同签订之日起至2025年12月31日止，共计个月。3.施工内容3.1隧道开挖工程范围包括隧道洞身开挖、初期支护、二衬结构施工等。3.2施工工艺及质量要求施工工艺需符合国家相关规范和标准，质量要求达到国家标准一级。3.3施工安全要求严格执行国家有关安全生产法律法规，确保施工安全。3.4施工环境保护要求遵守国家环保法规，采取有效措施降低施工对环境的影响。4.施工组织设计4.1施工进度计划制定详细的施工进度计划，确保项目按期完成。4.2施工组织机构设立项目经理部，负责施工项目的全面管理。4.3施工资源配置根据项目需求，合理配置施工所需的人力、物力、财力等资源。5.施工合同价格5.1合同总价本合同总价为人民币万元整。5.2合同付款方式采用分阶段支付方式，具体付款节点及比例由双方协商确定。5.3合同工期调整及价格调整因不可抗力等原因导致工期延误，双方协商确定工期调整方案。如遇政策性调整，合同价格相应调整。6.施工进度管理6.1施工进度计划执行严格按照施工进度计划执行，确保项目按期完成。6.2施工进度调整因特殊原因导致进度计划无法执行，双方协商调整进度计划。6.3施工进度延误责任因乙方原因导致进度延误，乙方承担相应的违约责任。8.施工质量管理8.1施工质量标准施工质量必须符合国家及行业相关标准，具体包括《城市轨道交通工程质量验收规范》等。8.2施工质量检验乙方应按施工规范要求进行自检、互检和专检，确保工程质量。8.3施工质量问题处理发现质量问题，乙方应及时上报甲方，并采取有效措施进行处理，确保问题得到妥善解决。9.施工安全管理9.1施工安全管理制度建立健全施工安全管理制度，明确各级人员的安全责任。9.2施工安全措施采取有效措施，确保施工现场的安全，包括但不限于安全防护设施、安全警示标志等。9.3施工安全事故处理发生安全事故，乙方应立即上报甲方，并按照国家相关法律法规进行处理。10.施工环境保护10.1环境保护措施采取有效措施，减少施工对环境的影响，包括废水、废气、噪声等污染物的处理。10.2环境监测定期对施工现场环境进行监测，确保达标排放。10.3环境污染处理如发生环境污染，乙方应立即采取措施进行处理，并承担相应责任。11.施工资料管理11.1施工资料编制乙方应按照施工规范要求，编制完整的施工资料。11.2施工资料审查甲方对施工资料进行审查，确保其完整性和准确性。11.3施工资料归档施工资料应在工程完工后，及时归档保存。12.合同变更及终止12.1合同变更条件因不可抗力、政策调整等原因，需变更合同内容时，双方应协商一致。12.2合同变更程序变更合同内容，需双方签署书面协议，并作为合同附件。12.3合同终止条件发生合同约定的终止条件或法律规定终止情形时，合同终止。12.4合同终止程序合同终止，双方应按照国家相关法律法规办理手续。13.合同争议解决13.1争议解决方式发生合同争议，双方应协商解决；协商不成的，提交仲裁或诉讼。13.2争议解决机构仲裁机构或人民法院。13.3争议解决程序按照所选争议解决机构的规定进行。14.合同生效及其他14.1合同生效条件双方签署合同后，合同生效。14.2合同生效时间合同签署之日起生效。14.3其他约定事项本合同未尽事宜，双方另行协商解决。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的独立第三方机构、个人或企业，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险公司等。15.2第三方介入目的第三方介入旨在提高工程质量、保障施工安全、优化施工管理、提供专业咨询、进行风险评估等。16.第三方介入程序16.1介入申请甲乙双方协商一致后，可向第三方发出介入申请，明确介入目的、范围和期限。16.2介入批准第三方在收到介入申请后，应在合理期限内给予答复，同意介入的，双方应签订第三方介入协议。17.第三方责权利17.1第三方责任第三方应按照介入协议的约定，对其提供的专业服务承担相应的责任。17.2第三方权利第三方有权获取介入所需的信息，并有权根据介入协议的要求对工程进行检查、评估和提出建议。17.3第三方义务第三方应遵守国家法律法规、行业规范和介入协议的约定，确保其服务的质量和时效。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方第三方与甲方之间的关系由第三方介入协议约定，甲方应配合第三方的工作。18.2第三方与乙方第三方与乙方之间的关系由第三方介入协议约定，乙方应配合第三方的工作，并按照第三方的要求执行相关任务。18.3第三方与施工队伍第三方对施工队伍的指导和监督，需通过乙方进行，乙方应负责将第三方的要求传达给施工队伍。19.第三方责任限额19.1责任限额设定第三方介入协议中应明确第三方的责任限额，包括但不限于赔偿金额的上限。19.2责任限额计算责任限额的计算应基于第三方介入协议中的约定，如未约定，则按照国家相关法律法规执行。19.3超过责任限额的处理若第三方责任导致损失超过责任限额，超出部分由甲乙双方根据合同约定分担。20.第三方介入费用的承担20.1费用承担方式第三方介入费用由甲乙双方根据介入协议的约定分担。20.2费用支付时间第三方介入费用应在协议约定的期限内支付。21.第三方介入协议的终止21.1终止条件若发生合同约定的终止条件或第三方介入协议约定的其他终止条件，第三方介入协议终止。21.2终止程序第三方介入协议终止，甲乙双方应按照协议约定办理相关手续。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同双方营业执照复印件要求：复印件需加盖公章，清晰可辨。2.合同双方法定代表人身份证明要求：提供法定代表人身份证明文件，如身份证、护照等。3.项目工程图纸及技术规范要求：提供项目工程图纸及技术规范，确保符合国家及行业标准。4.施工组织设计及施工方案要求：提供详细的施工组织设计及施工方案，包括施工进度、资源配置等。5.合同双方签订的第三方介入协议要求：协议内容应明确第三方的介入目的、范围、责任和费用等。6.施工进度计划及变更记录要求：提供施工进度计划及变更记录，确保施工进度符合合同要求。7.施工质量检验报告要求：提供施工质量检验报告，确保工程质量达到合同约定标准。8.施工安全管理措施及记录要求：提供施工安全管理措施及记录，确保施工安全。9.施工环境保护措施及记录要求：提供施工环境保护措施及记录，确保施工过程中对环境的影响降到最低。10.施工资料及归档清单要求：提供施工资料及归档清单，确保施工资料的完整性和准确性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定时间完成施工任务。责任认定：乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。示例：若乙方未能在合同约定工期内完成施工任务，则乙方应向甲方支付合同总价%的违约金。2.违约行为：乙方施工质量不符合合同约定标准。责任认定：乙方应承担违约责任，进行整改，直至达到合同约定的质量标准。示例：若乙方施工的隧道工程质量不符合合同约定标准，则乙方需重新施工，直至合格，并承担因此产生的额外费用。3.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款项。责任认定：甲方应承担违约责任，向乙方支付逾期付款的利息，并赔偿乙方因此造成的损失。示例：若甲方未按合同约定支付工程款项，则甲方应向乙方支付合同约定付款日之后的%的利息。4.违约行为：第三方介入协议中约定的违约行为。责任认定：根据第三方介入协议的约定，第三方应承担违约责任。示例：若第三方未按介入协议约定履行其职责，则第三方应承担相应的违约责任。全文完。2024版施工合同：城市轨道交通隧道开挖1本合同目录一览1.合同订立依据与适用法律1.1合同订立依据1.2适用法律2.合同当事人2.1发包人信息2.2承包人信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.工程范围与内容4.1工程范围4.2工程内容5.工程施工组织设计5.1施工方案5.2施工进度计划5.3施工资源配置6.工程施工质量与安全管理6.1施工质量控制6.2安全生产管理7.工程造价与支付方式7.1工程造价构成7.2工程款支付方式7.3预付款7.4进度款7.5结算款7.6逾期付款违约责任8.合同工期与工期延误8.1合同工期8.2工期延误8.3工期延误责任9.风险责任与保险9.1风险责任9.2保险10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1保密条款14.2知识产权归属14.3合同份数与生效日期14.4合同附件第一部分：合同如下：1.合同订立依据与适用法律1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国城市轨道交通法》及相关法律法规订立。1.2适用法律本合同适用中华人民共和国法律、法规的规定，并遵循公平、公正、诚实信用的原则。2.合同当事人2.1发包人信息发包人名称：城市轨道交通有限公司法定代表人：住所地：市区路号2.2承包人信息承包人名称：建筑工程有限公司法定代表人：住所地：市区路号3.项目概况3.1项目名称城市轨道交通号线隧道开挖工程3.2项目地点市区3.3项目规模隧道全长米，单洞断面面积平方米。3.4项目工期合同工期为个月。4.工程范围与内容4.1工程范围本合同工程范围为号线隧道开挖及辅助工程。4.2工程内容包括但不限于隧道开挖、支护、防水、排水、通风、照明等。5.工程施工组织设计5.1施工方案承包人应根据工程特点、技术要求、施工条件和工期要求，制定合理的施工方案。5.2施工进度计划承包人应编制详细的施工进度计划，明确各阶段的工期、施工内容、质量标准等。5.3施工资源配置承包人应根据施工方案和进度计划，合理配置施工资源，包括人员、设备、材料等。6.工程施工质量与安全管理6.1施工质量控制承包人应严格按照国家质量标准和设计要求进行施工，确保工程质量。6.2安全生产管理承包人应建立健全安全生产管理制度，加强施工现场安全管理，确保施工安全。7.工程造价与支付方式7.1工程造价构成工程造价包括但不限于人工费、材料费、机械费、施工措施费、管理费、利润等。7.2工程款支付方式（1）预付款：合同签订后日内支付合同价的%；（2）进度款：按实际完成工程量及合同约定的支付比例支付；（3）结算款：工程竣工验收合格后日内支付合同价的%；（4）逾期付款违约责任：逾期付款按每日千分之五支付违约金。8.合同工期与工期延误8.1合同工期本合同工期自2024年X月X日至2025年X月X日，共计个月。8.2工期延误（1）不可抗力事件；（2）发包人提供的资料不准确、不及时；（3）因发包人原因导致停工；（4）合同约定的其他工期延误情况。8.3工期延误责任因承包人原因造成工期延误的，承包人应承担相应的工期延误责任。9.风险责任与保险9.1风险责任本合同涉及的风险责任包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等不可抗力事件，以及施工过程中的安全事故等。9.2保险（1）承包人应为其施工人员、设备等办理相应的保险，并承担相应的保险费用；（2）发包人应为其人员、设备等办理相应的保险，并承担相应的保险费用；（3）双方应共同承担因不可抗力事件造成的损失。10.违约责任10.1违约行为（1）未按时支付工程款的；（2）未按合同约定进行施工的；（3）未按合同约定进行质量控制的；（4）其他违反合同约定的行为。10.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构仲裁委员会依法作出的仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。12.合同解除12.1合同解除条件（1）一方严重违约；（2）合同目的无法实现；（3）合同约定的其他解除条件。12.2合同解除程序一方提出解除合同，应提前天书面通知对方，并说明解除原因。13.合同生效与终止13.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2合同终止条件（1）合同约定的工期届满；（2）合同解除；（3）合同约定的其他终止条件。14.其他约定事项14.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.2知识产权归属本合同产生的知识产权归双方共同所有，双方均有权使用。14.3合同份数与生效日期本合同一式四份，双方各执两份，自双方签字（或盖章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同所称第三方，指在合同履行过程中，因特定目的或服务需要，由甲乙双方共同邀请或指定的，具有相应资质和能力的自然人、法人或其他组织。2.第三方介入目的2.1第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、保证工程质量、解决争议或提供专业服务。3.第三方介入方式（1）监理：对施工过程进行监督、检查和验收；（2）检测：对工程质量进行检测和评估；（3）咨询：提供专业咨询和技术支持；（4）调解：在争议解决过程中提供调解服务；（5）其他服务：根据合同需要，甲乙双方协商确定的其它服务。4.第三方选择与确定4.1第三方的选择由甲乙双方共同协商确定，并签订相应的服务协议。（1）具有独立法人资格或合法执业资格；（2）具备履行合同所需的专业能力和技术实力；5.第三方责任限额5.1第三方的责任限额应根据其服务内容、服务期限和合同约定进行明确。5.2第三方责任限额包括但不限于：（1）因第三方自身原因导致的服务质量问题；（2）第三方在履行职责过程中发生的意外事故；（3）第三方违反服务协议约定的行为。6.第三方权利与义务6.1第三方的权利：（1）根据服务协议约定，获得相应的服务费用；（2）在履行职责过程中，有权要求甲乙双方提供必要的配合和支持；（3）对甲乙双方的行为进行监督和检查。6.2第三方的义务：（1）按照服务协议约定，履行相应职责；（2）对所提供的服务质量负责；（3）保守甲乙双方的商业秘密；（4）遵守国家法律法规和行业规范。7.第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与甲乙双方的关系：（1）第三方与甲乙双方是服务与被服务的关系；（2）第三方在履行职责过程中，应接受甲乙双方的监督和检查。7.2第三方与项目施工队伍的划分说明：（1）第三方对项目施工队伍的施工质量进行监督和检查；（2）项目施工队伍应服从第三方的监督和管理。8.第三方介入的合同变更8.1在合同履行过程中，如需变更第三方介入的内容或方式，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议。9.第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中发生的争议，应由甲乙双方协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。10.第三方介入的合同终止（1）合同约定的服务期限届满；（2）服务协议解除；（3）合同约定的其他终止条件。11.第三方介入的费用承担11.1第三方介入的费用由甲乙双方根据服务协议约定分担。12.第三方介入的保密条款12.1第三方在履行职责过程中，应遵守保密条款，不得泄露甲乙双方的商业秘密。13.第三方介入的其他约定13.1本条款未尽事宜，由甲乙双方协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸及技术规范要求：施工图纸及技术规范应详细、准确，符合国家相关标准和规范要求。说明：附件一为施工的重要依据，承包人应严格按照图纸及技术规范进行施工。2.附件二：工程量清单要求：工程量清单应详细列出各项工程量和相应费用，确保准确无误。说明：附件二用于计算工程款和结算工程量，承包人应认真核对。3.附件三：施工组织设计要求：施工组织设计应包含施工方案、进度计划、资源配置等内容。说明：附件三为施工过程中的重要指导文件，承包人应严格按照组织设计进行施工。4.附件四：合同附件要求：合同附件