二零二五安置房交易合同范本：棚户区改造居民安置补偿协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四安置房交易合同范本：棚户区改造居民安置补偿协议本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方信息1.2乙方信息2.安置房基本情况2.1安置房位置2.2安置房面积2.3安置房户型3.安置房补偿标准3.1补偿金额3.2补偿方式4.安置房交付与验收4.1交付时间4.2验收标准4.3验收程序5.安置房产权转移5.1权属证明5.2产权转移登记5.3产权转移税费6.安置房使用与维护6.1使用规定6.2维护责任6.3维修费用7.安置房租赁7.1租赁期限7.2租金标准7.3租赁合同8.安置房置换8.1置换条件8.2置换程序8.3置换补偿9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约金计算10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后的处理12.合同生效与终止12.1生效条件12.2生效时间12.3终止条件12.4终止程序13.其他约定事项13.1不可抗力13.2通知方式13.3合同附件14.合同签署与附件14.1签署日期14.2签署地点14.3附件清单第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1甲方信息甲方名称：X集团有限公司甲方住所：省市区街道号甲方法定代表人：X1.2乙方信息乙方名称：X居民乙方住所：省市区街道号乙方法定代表人：X2.安置房基本情况2.1安置房位置安置房位于省市区街道，具体坐落为小区栋单元室。2.2安置房面积安置房建筑面积为平方米，其中套内面积平方米，公摊面积平方米。2.3安置房户型安置房为室厅卫的户型，结构为砖混结构，建筑高度米。3.安置房补偿标准3.1补偿金额甲方按照乙方原房屋面积及市场评估价格，给予乙方安置房补偿金额为人民币万元整。3.2补偿方式补偿款项以人民币现金形式一次性支付给乙方。4.安置房交付与验收4.1交付时间甲方应在安置房建设完成并经验收合格后日内，向乙方交付安置房。4.2验收标准4.3验收程序乙方应在接到甲方交付通知后日内，对安置房进行验收。验收合格后，双方签署验收合格证书。5.安置房产权转移5.1权属证明甲方应提供安置房的产权证明文件，包括但不限于不动产权证、房屋登记簿等。5.2产权转移登记乙方应在接收安置房后日内，办理产权转移登记手续。5.3产权转移税费产权转移过程中产生的税费，由乙方承担。6.安置房使用与维护6.1使用规定乙方应按照安置房的设计用途使用房屋，不得擅自改变房屋结构和使用性质。6.2维护责任乙方应负责安置房及其配套设施的日常维护保养，确保房屋及设施的正常使用。6.3维修费用因乙方原因造成的房屋及设施损坏，维修费用由乙方承担。8.安置房租赁8.1租赁期限安置房租赁期限为年，自年月日起至年月日止。8.2租金标准租金标准为每月人民币元整，乙方应于每月的日前支付租金。8.3租赁合同租赁双方应签订正式的租赁合同，租赁合同应包括租赁双方的基本信息、租赁物基本情况、租赁期限、租金标准、支付方式、押金金额、违约责任等内容。9.安置房置换9.1置换条件9.2置换程序乙方提出置换申请后，甲方应在日内答复。同意置换的，双方应签订置换协议，并按照协议约定办理置换手续。9.3置换补偿置换过程中，甲方应根据乙方原安置房面积和置换后安置房面积，按照市场评估价格计算差额，给予乙方相应补偿。10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担发生违约行为，违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。10.3违约金计算违约金按每日租金的%计算，自违约之日起至实际履行完毕之日止。11.争议解决11.1争议解决方式本合同争议应通过友好协商解决。协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构仲裁委员会。11.3争议解决程序仲裁程序应按照仲裁委员会的仲裁规则进行。12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序解除合同应提前日通知对方，并书面确认解除事宜。12.3解除后的处理合同解除后，双方应按照合同约定处理安置房的交付、租赁关系终止等事宜。13.其他约定事项13.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任，但应及时通知对方。13.2通知方式通知应以书面形式进行，可以通过邮寄、电子邮件等方式送达。13.3合同附件本合同附件包括但不限于租赁合同、安置房产权证明文件、置换协议等。14.合同签署与附件14.1签署日期本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效。14.2签署地点本合同签署地点为省市区街道号。14.3附件清单附件清单如下：1.租赁合同2.安置房产权证明文件3.置换协议4.其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所指第三方，包括但不限于中介机构、评估机构、鉴定机构、法律顾问、仲裁机构等，其为合同履行过程中提供专业服务或协助的独立第三方。15.2第三方介入情形1.安置房评估、鉴定；2.合同签订、履行过程中的法律咨询；3.争议解决；4.其他双方同意需要第三方介入的情形。16.第三方责任限额16.1责任界定第三方在本合同项下的责任，限于其提供专业服务或协助的范围，且其责任不扩大至合同本身的权利义务。16.2责任限额第三方因提供专业服务或协助而产生的责任，其赔偿限额不得超过其收取的服务费用。17.第三方权利17.1第三方权利行使第三方在合同项下的权利，包括但不限于：1.收取合理的服务费用；2.要求甲方、乙方提供必要的信息和资料；3.根据合同约定，独立行使专业判断权。18.第三方义务18.1第三方义务履行第三方在合同项下的义务，包括但不限于：1.按照合同约定，提供真实、准确、有效的专业服务或协助；2.保守甲方、乙方的商业秘密；3.在其专业能力范围内，确保提供的服务或协助达到合同约定的标准。19.第三方与其他各方的划分19.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为服务合同关系，甲方应按照合同约定支付服务费用。19.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为服务合同关系，乙方应按照合同约定支付服务费用。19.3第三方与其他各方的责任划分第三方对甲方、乙方及其他第三方不承担连带责任，其责任仅限于其在本合同项下的责任范围。20.第三方变更与替换20.1第三方变更如需变更第三方，甲乙双方应协商一致，并书面通知对方。20.2第三方替换如第三方无法履行合同义务，甲乙双方可协商替换第三方，并书面通知对方。21.第三方介入合同的终止21.1合同终止条件1.合同约定的服务期限届满；2.第三方无法履行合同义务，经甲乙双方协商无法达成一致；3.第三方违约，甲乙双方协商一致解除合同。21.2合同终止后的处理合同终止后，第三方应按照合同约定，妥善处理已提供的服务或协助，并退还剩余的服务费用。甲乙双方应按照合同约定，处理相关后续事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.安置房产权证明文件详细要求：包括但不限于不动产权证、房屋登记簿等，证明安置房的产权归属。说明：此文件用于确认安置房的产权状态，确保交易合法有效。2.安置房评估报告详细要求：由具有资质的评估机构出具，包括房屋的市场价值、评估依据和方法。说明：此报告用于确定安置房的市场价值，作为补偿金额的依据。3.安置房鉴定报告详细要求：由具有资质的鉴定机构出具，包括房屋的结构安全、装修质量等。说明：此报告用于确保安置房符合交付标准，保障乙方权益。4.租赁合同详细要求：明确租赁双方的权利义务，包括租赁期限、租金标准、押金金额等。说明：此合同是租赁关系的法律依据，保障双方权益。5.置换协议详细要求：明确置换双方的权利义务，包括置换条件、程序、补偿金额等。说明：此协议是置换关系的法律依据，保障双方权益。6.争议解决协议详细要求：明确争议解决方式，包括协商、仲裁等。说明：此协议是解决争议的法律依据，保障双方权益。7.第三方服务合同详细要求：明确第三方提供服务的类型、费用、期限等。说明：此合同是第三方服务关系的法律依据，保障双方权益。8.通知函详细要求：包括通知内容、发送方式、接收人等信息。说明：此函件用于通知对方相关事项，确保信息传递。9.其他相关文件详细要求：根据合同履行过程中产生的其他文件，如付款凭证、维修记录等。说明：此文件用于证明合同履行情况，保障双方权益。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按时支付租金责任认定：乙方应按照合同约定支付租金，未按时支付构成违约。示例：乙方逾期支付租金天，应支付每日租金%的违约金。2.乙方擅自改变房屋结构或使用性质责任认定：乙方未经甲方同意，擅自改变房屋结构或使用性质，构成违约。示例：乙方擅自拆除房屋内部隔断，应恢复原状并赔偿损失。3.甲方未按时交付安置房责任认定：甲方未按时交付安置房，构成违约。示例：甲方逾期交付安置房天，应支付每日元的违约金。4.第三方未按时提供专业服务责任认定：第三方未按时提供专业服务，构成违约。示例：第三方逾期完成评估报告天，应退还部分服务费用。5.第三方提供虚假报告责任认定：第三方提供虚假报告，构成重大违约。示例：第三方提供的评估报告被认定为虚假，应退还全部服务费用并承担相应法律责任。6.争议解决过程中一方拒绝协商或仲裁责任认定：争议解决过程中，一方拒绝协商或仲裁，构成违约。示例：一方拒绝仲裁，应承担仲裁费用并可能面临败诉风险。全文完。二零二四安置房交易合同范本：棚户区改造居民安置补偿协议1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1居民姓名及身份证号码1.2居民住址1.3开发商名称及营业执照号码1.4开发商住址2.安置房基本情况2.1安置房位置2.2安置房面积2.3安置房户型2.4安置房配套设施3.安置补偿方式3.1安置补偿方式选择3.2补偿金额3.3补偿资金支付方式4.安置房交付4.1安置房交付时间4.2安置房交付条件4.3安置房验收5.补偿款支付5.1补偿款支付时间5.2补偿款支付方式5.3补偿款支付凭证6.居民房屋腾退6.1居民房屋腾退时间6.2居民房屋腾退条件6.3居民房屋腾退流程7.居民安置房产权7.1安置房产权归属7.2产权登记手续办理7.3产权证办理费用8.居民安置房使用8.1安置房使用年限8.2安置房使用限制8.3安置房租赁及转卖9.违约责任9.1居民违约责任9.2开发商违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决费用11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.其他约定事项12.1不可抗力条款12.2合同附件12.3合同生效13.合同签订及生效13.1合同签订时间13.2合同生效条件13.3合同生效日期14.合同附件及补充协议第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1居民姓名：1.2居民身份证号码：1101011949123100121.3居民住址：北京市东城区路号1.4开发商名称：房地产开发有限公司1.5开发商营业执照号码：91110105070631765X1.6开发商住址：北京市朝阳区路号2.安置房基本情况2.1安置房位置：北京市区路号2.2安置房面积：80平方米2.3安置房户型：两室一厅2.4安置房配套设施：燃气、供水、供电、供暖、有线电视、宽带网络3.安置补偿方式3.1安置补偿方式选择：现金补偿3.2补偿金额：人民币六十万元整（￥600,000.00）3.3补偿资金支付方式：银行转账，收款账户信息如下：收款人：银行名称：中国工商银行分行账号：62220262204.安置房交付4.1安置房交付时间：自合同签订之日起一年内4.2安置房交付条件：安置房建设完毕，通过相关部门验收合格4.3安置房验收：居民应在交付之日起七个工作日内对安置房进行验收，如有质量问题应在验收时提出5.补偿款支付5.1补偿款支付时间：安置房交付后七个工作日内5.2补偿款支付方式：银行转账，收款账户信息同上5.3补偿款支付凭证：银行转账成功回单6.居民房屋腾退6.1居民房屋腾退时间：自合同签订之日起三个月内6.2居民房屋腾退条件：居民应将原有房屋腾空并交付给开发商6.3居民房屋腾退流程：6.3.1居民向开发商提交腾退申请6.3.2开发商核实腾退情况6.3.3居民配合进行房屋腾退6.3.4开发商验收腾退房屋并办理交接手续7.居民安置房产权7.1安置房产权归属：7.2产权登记手续办理：居民应在安置房交付之日起三个月内，自行办理产权登记手续7.3产权证办理费用：居民自行承担，具体费用以相关部门规定为准8.居民安置房使用8.1安置房使用年限：自安置房交付之日起，居民拥有永久使用权8.2安置房使用限制：居民不得擅自改变安置房的结构和用途，不得进行任何形式的商业经营8.3安置房租赁及转卖：8.3.1居民如需出租安置房，应遵守国家和地方关于房屋租赁的相关规定，并签订书面租赁合同8.3.2安置房不得进行买卖、抵押等行为，未经开发商同意，不得擅自转让使用权9.违约责任9.1居民违约责任：9.1.1居民未按时腾退原有房屋，每逾期一日，应向开发商支付人民币五百元（￥500.00）的违约金9.1.2居民擅自改变安置房结构或用途，应恢复原状，并承担相应的修复费用9.2开发商违约责任：9.2.1开发商未按时交付安置房，每逾期一日，应向居民支付人民币五百元（￥500.00）的违约金9.2.2开发商交付的安置房存在质量问题，应负责修复，并赔偿居民因此遭受的损失10.争议解决10.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决程序：双方应按照人民法院的审理程序进行诉讼，并承担相应的诉讼费用10.3争议解决费用：双方因争议而产生的诉讼费用，由败诉方承担11.合同解除11.1合同解除条件：发生不可抗力事件，导致合同无法履行，经双方协商一致，可解除合同11.2合同解除程序：任何一方要求解除合同，应提前三十日书面通知对方，并说明解除原因11.3合同解除后果：合同解除后，双方应按照合同约定，办理相关手续，并妥善处理善后事宜12.其他约定事项12.1不可抗力条款：本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等12.2合同附件：本合同附件包括但不限于居民原有房屋产权证明、安置房规划图等12.3合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效13.合同签订及生效13.1合同签订时间：2024年2月20日13.2合同生效条件：本合同经双方签字（或盖章）后，自合同签订之日起生效13.3合同生效日期：2024年2月20日14.合同附件及补充协议14.1合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力14.2补充协议：本合同在履行过程中，如需对合同内容进行修改，应另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义：在本合同中，第三方是指除甲乙双方外的任何个人或单位，包括但不限于中介机构、评估机构、律师事务所、监理公司等。15.2第三方介入条件：甲乙双方在履行本合同时，如需第三方介入，应事先协商一致，并明确第三方介入的具体事宜。16.第三方责任限额16.1第三方责任：第三方在介入本合同时，应承担相应的责任，包括但不限于：16.1.1按照甲乙双方的要求，提供真实、准确、完整的评估、咨询、代理等服务；16.1.2遵守国家法律法规和行业规范，维护甲乙双方的合法权益；16.1.3对其在履行职责过程中知悉的甲乙双方商业秘密和隐私信息负有保密义务。16.2第三方责任限额：16.2.1第三方因履行职责不当导致甲乙双方损失的，其赔偿责任不得超过甲乙双方因第三方违约所遭受的直接经济损失；16.2.2第三方责任限额可根据具体情况由甲乙双方另行协商确定，并在合同中明确约定。17.第三方介入程序17.1第三方介入申请：甲乙双方协商一致后，由其中一方向第三方提出介入申请，并提供必要的文件和资料。17.2第三方介入审核：第三方在收到介入申请后，应在五个工作日内审核完毕，并答复甲乙双方是否接受介入申请。17.3第三方介入确认：甲乙双方与第三方就介入事宜达成一致后，应签订书面协议，明确第三方介入的具体内容、期限和费用等。18.第三方费用18.1第三方费用承担：第三方介入所产生的费用，包括但不限于服务费、咨询费、评估费等，由甲乙双方协商确定，并在合同中明确约定。18.2第三方费用支付：第三方费用应在服务完成后，由甲乙双方按照约定的时间和方式支付。19.第三方与其他各方的划分19.1第三方与甲方的划分：19.1.1第三方应服从甲方的管理，按照甲方的要求提供服务；19.1.2第三方在履行职责过程中，如需与乙方沟通，应通过甲方进行协调。19.2第三方与乙方的划分：19.2.1第三方应尊重乙方的权益，不得损害乙方的利益；19.2.2第三方在履行职责过程中，如需与甲方沟通，应通过乙方进行协调。20.第三方介入的终止20.1.1第三方完成其介入任务；20.1.2甲乙双方协商一致终止第三方介入；20.1.3第三方因故无法继续履行职责。20.2第三方介入终止程序：第三方介入终止时，甲乙双方应书面通知第三方，并办理相关手续。21.第三方介入后的合同修改21.1第三方介入后，如需对本合同进行修改，应经甲乙双方和第三方协商一致，并签订书面修改协议。21.2第三方介入后的合同修改，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.居民原有房屋产权证明要求：提供房屋所有权证书、土地使用权证书等证明文件的原件或复印件。说明：证明居民拥有原有房屋的合法产权。2.安置房规划图要求：提供安置房的建设规划图，包括房屋布局、面积、配套设施等信息。说明：作为安置房建设的依据，确保安置房符合规划要求。3.安置房交付验收表要求：交付验收表应详细记录安置房的交付情况，包括房屋结构、设施设备、水电暖等。说明：作为安置房交付的依据，确认安置房符合交付条件。4.补偿款支付凭证要求：提供银行转账成功回单或其他支付凭证。说明：证明补偿款已按照约定支付。5.居民房屋腾退申请要求：居民应提交房屋腾退申请，包括腾退原因、腾退时间等。说明：作为房屋腾退的申请文件，明确腾退事宜。6.居民安置房产权登记申请要求：提供居民身份证、户口本、安置房产权证明等相关材料。说明：作为办理产权登记的申请文件，确保产权登记手续的完整性。7.第三方介入协议要求：协议应明确第三方介入的具体内容、期限、费用等。说明：作为第三方介入的依据，确保第三方介入的合法性和有效性。8.合同修改协议要求：修改协议应明确修改内容、生效日期等。说明：作为合同修改的依据，确保合同修改的合法性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.居民违约行为及责任认定：居民未按时腾退原有房屋，每逾期一日，应向开发商支付人民币五百元（￥500.00）的违约金。示例：居民原定于2024年3月1日腾退房屋，实际于3月8日腾退，需支付逾期违约金500元。2.开发商违约行为及责任认定：开发商未按时交付安置房，每逾期一日，应向居民支付人民币五百元（￥500.00）的违约金。示例：开发商原定于2024年2月1日交付安置房，实际于2月8日交付，需支付逾期违约金500元。3.第三方违约行为及责任认定：第三方因履行职责不当导致甲乙双方损失的，其赔偿责任不得超过甲乙双方因第三方违约所遭受的直接经济损失。示例：第三方在评估过程中出现重大失误，导致甲乙双方损失人民币一万元，第三方需赔偿不超过一万元的损失。4.其他违约行为及责任认定：甲乙双方违反合同约定的其他违约行为，应根据违约行为的性质和程度，按照相关法律法规和合同约定承担相应的法律责任。示例：甲乙双方未经对方同意，擅自变更合同内容，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。全文完。二零二四安置房交易合同范本：棚户区改造居民安置补偿协议2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.安置房基本情况2.1安置房位置2.2安置房面积2.3安置房性质3.安置房交易价格及支付方式3.1交易价格3.2付款方式3.3付款时间4.安置房交付及验收4.1交付时间4.2验收标准4.3验收流程5.安置房产权转移手续5.1权属证明文件5.2权属转移手续5.3权属登记6.安置房配套设施及使用6.1配套设施清单6.2配套设施使用规定6.3配套设施维修责任7.安置房使用年限及年限计算7.1使用年限7.2年限计算方法7.3年限变更手续8.安置房维修责任及费用承担8.1维修责任划分8.2维修费用承担8.3维修流程9.安置房租赁及转租规定9.1租赁条件9.2转租条件9.3租赁合同签订10.合同解除及违约责任10.1合同解除条件10.2违约责任承担10.3违约责任免除11.合同争议解决方式11.1争议解决途径11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除手续13.合同附件13.1附件一：安置房产权证明文件13.2附件二：安置房配套设施清单13.3附件三：其他相关文件14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.2甲方地址：________________1.3甲方联系人：________1.4甲方联系电话：________1.6乙方地址：________________1.7乙方联系人：________1.8乙方联系电话：________2.安置房基本情况2.1安置房位置：________2.2安置房面积：________（平方米）2.3安置房性质：________（如：经济适用房、限价房等）3.安置房交易价格及支付方式3.1交易价格：________元人民币3.2付款方式：________（如：一次性付清、分期付款等）3.3付款时间：________（具体日期）4.安置房交付及验收4.1交付时间：________4.2验收标准：________（参照国家相关标准和规定）4.3验收流程：________（具体验收步骤）5.安置房产权转移手续5.1权属证明文件：________（如：不动产权证书等）5.2权属转移手续：________（如：办理过户手续等）5.3权属登记：________（在相关房地产登记机构办理）6.安置房配套设施及使用6.1配套设施清单：________（如：供水、供电、供暖、燃气等）6.2配套设施使用规定：________（如：收费标准、使用时间等）6.3配套设施维修责任：________（如：维修费用承担、维修期限等）7.安置房使用年限及年限计算7.1使用年限：________年7.2年限计算方法：________（如：自房屋交付之日起计算等）7.3年限变更手续：________（如：变更年限申请、批准等）8.安置房维修责任及费用承担8.1维修责任划分：8.1.1甲方负责房屋主体结构、承重墙、梁、柱、楼板、屋顶等主体结构的维修和养护。8.1.2乙方负责房屋装修、设备、管道、线路等非主体结构的维修和养护。8.2维修费用承担：8.2.1甲方负责的维修费用按照国家相关政策规定执行。8.2.2乙方负责的维修费用由乙方自行承担。8.3维修流程：8.3.1任何一方发现房屋存在维修问题时，应立即通知对方。8.3.2双方应在接到通知后________日内确定维修方案。8.3.3维修完成后，双方应共同进行验收。9.安置房租赁及转租规定9.1租赁条件：9.1.1乙方有权将安置房出租，但须遵守国家相关法律法规。9.1.2租赁期限不得超过安置房使用年限。9.2转租条件：9.2.1乙方如需转租，须征得甲方同意。9.2.2转租方应具备合法租赁资格。9.3租赁合同签订：9.3.1乙方与承租方应签订书面租赁合同。9.3.2租赁合同应明确租赁期限、租金、押金、违约责任等内容。10.合同解除及违约责任10.1合同解除条件：10.1.1甲方或乙方违约，另一方有权解除合同。10.1.2因不可抗力导致合同无法履行时，双方可协商解除合同。10.2违约责任承担：10.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2.2违约金的具体数额由双方协商确定。10.3违约责任免除：10.3.1因不可抗力导致违约的，违约方不承担违约责任。11.合同争议解决方式11.1争议解决途径：11.1.1双方应友好协商解决争议。11.1.2协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构：11.2.1如双方同意，可选择仲裁机构解决争议。11.3争议解决程序：11.3.1争议发生后，双方应按照选择的解决途径进行协商或申请仲裁。12.合同生效及终止12.1合同生效条件：12.1.1双方签字盖章后生效。12.1.2甲方按照约定向乙方交付安置房。12.2合同终止条件：12.2.1合同期限届满。12.2.2合同依法解除。12.3合同解除手续：12.3.1双方协商一致解除合同。12.3.2任何一方解除合同，应提前________日通知对方。13.合同附件13.1附件一：安置房产权证明文件13.2附件二：安置房配套设施清单13.3附件三：其他相关文件14.其他约定事项14.1其他约定事项一：________14.2其他约定事项二：________14.3其他约定事项三：________第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1定义：本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外的，为履行本合同需要介入的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、评估机构、律师事务所、会计师事务所等。15.2范围：第三方介入的范围包括但不限于合同签订、履约监督、争议解决、资产评估、法律咨询、财务审计等。16.第三方介入的条件及程序16.1.1双方同意；16.1.2第三方具备相应的资质和能力；16.1.3第三方介入不违反法律法规和本合同的规定。16.2程序：第三方介入的程序如下：16.2.1双方协商确定第三方介入的事项和具体要求；16.2.2双方与第三方签订委托协议或服务合同；16.2.3第三方根据委托协议或服务合同履行职责。17.第三方的责任限额17.1.1第三方介入的委托协议或服务合同中明确约定的责任限额；17.1.2若委托协议或服务合同未约定责任限额，则按照国家相关法律法规的规定执行；17.1.3第三方因故意或重大过失造成甲方或乙方损失的，应承担相应的法律责任。17.2保险：第三方应根据其业务性质和风险，购买相应的责任保险。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分：第三方在履行本合同过程中，应明确其职责范围，不得超越其授权范围行事。18.2信息保密：第三方应遵守信息保密义务，未经甲方或乙方同意，不得向任何第三方泄露合同内容或相关保密信息。18.3约束力：第三方介入事项的决定和结果，对甲方和乙方具有同等约束力。19.第三方介入的费用承担19.1费用承担：第三方介入的费用由委托方承担，具体费用由双方在委托协议或服务合同中约定。19.2支付方式：费用支付方式按照委托协议或服务合同约定执行。20.第三方介入的终止20.1.1本合同终止；20.1.2双方协商一致解除第三方介入；