2024年园林景观园林设施安装施工合同3篇_第1页
2024年园林景观园林设施安装施工合同3篇_第2页
2024年园林景观园林设施安装施工合同3篇_第3页
2024年园林景观园林设施安装施工合同3篇_第4页
2024年园林景观园林设施安装施工合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩51页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年园林景观园林设施安装施工合同合同编号_________一、合同主体名称:_____________________地址:_____________________联系人:___________________联系电话:__________________名称:_____________________地址:_____________________联系人:___________________联系电话:__________________3.其他相关方(如有):名称:_____________________地址:_____________________联系人:___________________联系电话:__________________二、合同前言2.1背景随着我国园林景观事业的快速发展,园林设施安装施工在园林建设中占据着重要地位。为保障园林设施安装施工的质量、进度和安全生产,甲方决定与乙方签订本合同。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在园林设施安装施工过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,实现甲乙双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语1.园林景观:指在一定的地域范围内,通过科学规划、设计、施工和养护,创造具有生态、文化、艺术和休闲价值的自然环境。2.园林设施:指为满足人们观赏、休闲、健身、娱乐等需求,在园林景观中设置的各类设施,如座椅、凉亭、花架、雕塑等。3.安装施工:指按照设计要求,对园林设施进行安装、调试、施工和养护的过程。3.2关键词解释1.甲方:指本合同中委托乙方进行园林设施安装施工的当事人。2.乙方:指本合同中接受甲方委托,承担园林设施安装施工任务的当事人。3.合同期限:指本合同约定的开始和终止日期。4.工程量:指本合同约定的园林设施安装施工的工程数量。5.质量标准:指本合同约定的园林设施安装施工的质量要求。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.权利:a.享有本合同约定的园林设施安装施工成果;b.对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督;c.在合同履行过程中,有权要求乙方纠正不符合合同约定的行为。2.义务:a.按时、足额支付乙方工程款;b.提供施工所需的场地、材料、设备等;c.配合乙方办理相关手续,确保工程顺利进行。4.2乙方的权利和义务1.权利:a.按照合同约定,收取工程款;b.在施工过程中,有权要求甲方提供必要的协助;c.对甲方提供的场地、材料、设备等进行合理使用。2.义务:a.按照设计要求,保证园林设施安装施工的质量、进度和安全生产;b.遵守国家有关法律法规和行业标准;c.对施工过程中产生的垃圾、废弃物等进行妥善处理。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,合同期限为____年,自合同生效之日起计算。5.2合同履行地点本合同约定的园林设施安装施工地点为:_____________________5.3合同履行方式乙方应按照合同约定,在规定的时间内完成园林设施安装施工任务,确保工程质量、进度和安全生产。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.合同期限届满;2.双方协商一致解除合同;3.发生不可抗力事件,致使合同无法履行;4.一方违约,经另一方催告后,仍未履行合同义务。6.3终止程序1.双方协商一致解除合同,应当书面通知对方;2.发生不可抗力事件,致使合同无法履行,乙方应立即通知甲方,并采取必要措施减轻损失;3.一方违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担违约责任。6.4终止后果1.合同终止后,乙方应立即停止施工,并清理施工现场;2.甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程款;3.双方应按照法律规定处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.工程直接费:包括人工费、材料费、机械使用费、运输费等。2.工程间接费:包括项目管理费、安全文明施工费、保险费等。3.其他费用:包括设计费、图纸费、验收费等。7.2支付方式1.甲方应在合同签订后五日内支付乙方合同总价的20%作为预付款;2.乙方完成工程量的30%后,甲方应在七个工作日内支付相应工程量的60%;3.乙方完成工程量的80%后,甲方应在七个工作日内支付相应工程量的15%;4.乙方完成全部工程量并经甲方验收合格后,甲方应在七个工作日内支付剩余的5%作为尾款。7.3支付时间1.预付款支付时间:合同签订后五日内;2.工程进度款支付时间:按工程进度分段支付;3.尾款支付时间:工程验收合格后七个工作日内。7.4支付条款1.甲方支付乙方款项时,应提供付款凭证;2.乙方收到甲方付款后,应及时出具收据;3.如甲方未按约定支付款项,应向乙方支付应付款项的_____%作为违约金。八、违约责任8.1甲方违约1.如甲方未按约定支付款项,应向乙方支付应付款项的_____%作为违约金;2.如甲方未按约定提供施工所需的场地、材料、设备等,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约1.如乙方未按约定完成工程,应向甲方支付_____%的违约金;2.如乙方施工过程中出现质量问题,应承担修复责任,并赔偿由此造成的损失;3.如乙方违反保密条款,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金的具体金额和计算方式由双方在合同中约定;2.赔偿金额的支付方式与合同约定的工程款支付方式相同。九、保密条款9.1保密内容1.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密;2.双方在合同履行过程中知悉的园林设施安装施工技术秘密;3.双方在合同履行过程中知悉的园林景观设计图纸等。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年。9.3保密履行方式1.双方应对保密内容采取严格保密措施;2.双方不得向任何第三方泄露保密内容;3.双方在保密期限内的保密义务不受合同解除或终止的影响。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1.地震、洪水、台风等自然灾害;2.战争、动乱等政府行为;3.疫情、传染病等社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并提供相关证明;2.双方应采取一切必要措施减轻损失;3.不可抗力事件解除后,双方应尽快恢复合同履行。10.4不可抗力实例1.因地震导致施工中断;2.因政府政策调整导致工程停工;3.因疫情导致施工人员无法到位。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解如协商不成,双方可向相关调解机构申请调解。11.3仲裁或诉讼如调解不成,双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形1.合同中明确约定不得转让的权利和义务;2.法律法规规定不得转让的权利和义务。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对园林设施安装施工过程进行监督的权利;2.乙方保留对园林设施安装施工质量进行检验的权利。13.2特殊权力保留1.未经甲方同意,乙方不得将园林设施安装施工项目分包或转包;2.未经乙方同意,甲方不得变更园林设施安装施工的设计方案。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充需经双方协商一致;2.修改和补充的内容应以书面形式签订补充协议。14.2修改和补充效力1.修改和补充协议自双方签字盖章之日起生效;2.修改和补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的协助,确保工程顺利进行;2.双方应相互配合,解决工程实施过程中出现的问题。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开协调会议,讨论工程进度和问题;2.双方应及时沟通,确保信息畅通。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间的完整协议,取代了之前所有关于本合同的口头或书面协议。16.3增减条款1.本合同条款可根据实际情况增减;2.增减条款应以书面形式签订,并经双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方(签字):________________日期:_____________乙方(签字):________________日期:_____________甲方(盖章):________________日期:_____________乙方(盖章):________________日期:_____________附件及其他说明解释一、附件列表:1.园林设施安装施工图纸及技术规范2.工程量清单3.工程预算书4.甲乙双方签订的补充协议5.甲方提供的场地、材料、设备清单6.乙方提交的施工组织设计及安全文明施工措施7.工程进度报告8.工程验收报告9.付款凭证及收据10.不可抗力事件证明材料11.协商解决或调解、仲裁、诉讼的相关文件二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按约定支付款项,认定违约;未按约定提供施工所需的场地、材料、设备,认定违约;明知乙方施工过程中存在严重质量问题,未及时通知乙方,认定违约。2.乙方违约:未按约定完成工程,认定违约;施工过程中出现质量问题,未及时修复,认定违约;违反保密条款,泄露保密内容,认定违约;未经甲方同意,将工程分包或转包,认定违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.违约金:指当事人一方违约时,应向对方支付一定数额的金钱作为违约责任。3.补充协议:指在合同履行过程中,甲乙双方就合同内容进行修改和补充所签订的协议。4.协商解决:指甲乙双方在合同履行过程中,通过友好协商解决争议的行为。5.调解:指第三方在争议双方自愿的基础上,协助双方达成和解的行为。6.仲裁:指争议双方根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决的行为。7.诉讼:指争议双方将争议提交人民法院进行审理和判决的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:乙方应立即停止施工,进行整改,并及时通知甲方。2.问题:甲方未按约定支付款项。解决办法:甲方应按照合同约定支付款项,如未支付,乙方有权要求支付违约金。3.问题:不可抗力事件导致工程进度延误。解决办法:双方应协商解决,根据不可抗力事件的影响,调整工程进度或解除合同。4.问题:乙方施工过程中发生安全事故。解决办法:乙方应立即采取应急措施,并按照相关规定进行事故调查和处理。5.问题:合同履行过程中出现争议。解决办法:双方应友好协商解决,如协商不成,可申请调解、仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称及信息:名称:_____________________地址:_____________________联系人:___________________联系电话:__________________2.第三方职责:对园林设施安装施工过程进行监督管理;对工程质量进行验收;对工程进度进行监督;对安全生产进行监督。3.第三方权利:要求甲方和乙方遵守合同约定;对甲方和乙方的违约行为进行制止;对工程质量、进度、安全生产等方面提出整改意见。4.第三方义务:对甲方和乙方的合法权益进行保护;对工程进展情况进行客观、公正的记录;对工程验收结果负责。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款;乙方有权要求甲方提供必要的施工条件;乙方有权要求甲方对施工过程中出现的问题进行协调解决。2.乙方利益条款:乙方有权要求甲方对施工过程中产生的合理费用进行补偿;乙方有权要求甲方对施工过程中因甲方原因造成的损失进行赔偿;乙方有权要求甲方对施工过程中因不可抗力事件造成的损失进行合理补偿。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按约定支付工程款,应向乙方支付违约金;甲方未提供必要的施工条件,应承担相应的违约责任;甲方违反保密条款,泄露乙方商业秘密,应承担法律责任。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方可对乙方施工过程进行监督;甲方可要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改;甲方可要求乙方对工程质量、进度、安全生产等方面进行汇报。2.甲方的利益条款:甲方可要求乙方在施工过程中采取必要的环保措施;甲方可要求乙方对施工过程中产生的垃圾、废弃物进行妥善处理;甲方可要求乙方在施工过程中遵守相关法律法规。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按约定完成工程,应向甲方支付违约金;乙方施工过程中出现质量问题,应承担修复责任;乙方违反保密条款,泄露甲方商业秘密,应承担法律责任。全文完。2024年园林景观园林设施安装施工合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方基本信息5.合同签订地点二、项目概况1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目内容5.项目工期三、合同双方权利与义务1.承包方权利与义务2.业主方权利与义务3.监理方权利与义务四、工程款项1.工程款支付方式2.工程款支付进度3.预付款比例4.验收合格后的付款5.竣工结算及支付五、工程进度1.工程进度计划2.工程进度控制3.工程进度调整六、工程质量管理1.质量标准2.质量检查3.质量验收4.质量保证七、工程安全1.安全责任2.安全措施3.安全事故处理4.安全教育培训八、工程变更1.变更范围2.变更程序3.变更审批4.变更费用九、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除程序4.合同终止程序十、违约责任1.承包方违约责任2.业主方违约责任3.监理方违约责任4.违约责任承担方式十一、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用十二、合同生效与终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同生效日期4.合同终止日期十三、其他约定1.隐私保护2.保密条款3.法律适用4.合同附件十四、合同附件1.项目设计图纸2.工程量清单3.技术规范4.合同附件清单合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2024年园林景观园林设施安装施工合同2.合同编号:_________3.合同签订日期:2024年____月____日4.合同双方基本信息:承包方:名称:地址:联系人:联系电话:业主方:名称:地址:联系人:联系电话:5.合同签订地点:____市____区____街道____号二、项目概况1.项目名称:____园林景观园林设施安装工程2.项目地点:____市____区____街道____号3.项目规模:____平方米4.项目内容:园林绿化工程园林设施安装工程景观照明工程水景工程5.项目工期:自合同签订之日起____个月三、合同双方权利与义务1.承包方权利与义务按照合同约定进行施工,确保工程质量配备合格的施工人员和管理人员遵守国家有关法律法规和行业标准按时提交施工进度报告参与工程验收2.业主方权利与义务提供施工图纸和技术要求协助办理相关施工手续配合承包方进行施工按时支付工程款参与工程验收3.监理方权利与义务对工程施工进行监督检查审查施工图纸和技术要求审核施工进度计划组织工程验收四、工程款项1.工程款支付方式:分阶段支付2.工程款支付进度:预付款:合同签订后____个工作日内支付进度款:每月____日前支付上一个月已完成工程量的80%竣工结算款:验收合格后____个工作日内支付3.预付款比例:合同总价的____%4.验收合格后的付款:合同总价的____%5.竣工结算及支付:根据审计结果,在____个工作日内支付五、工程进度1.工程进度计划:详见附件一2.工程进度控制:承包方应每月提交工程进度报告,业主方和监理方进行审核3.工程进度调整:因不可抗力等原因导致工程进度延误,双方协商调整进度计划六、工程质量管理1.质量标准:符合国家相关标准和规范2.质量检查:承包方自检,业主方和监理方抽检3.质量验收:验收合格后方可进行下一阶段施工4.质量保证:承包方提供____年的质量保证期七、工程安全1.安全责任:承包方负责施工现场的安全管理2.安全措施:制定安全施工方案,落实安全防护措施3.安全事故处理:立即启动应急预案,上报相关部门4.安全教育培训:对施工人员进行安全教育培训八、工程变更1.变更范围:包括设计变更、工程量变更、施工条件变更等2.变更程序:承包方提出变更申请,经业主方和监理方审核同意后实施3.变更审批:变更内容需经三方签字确认后方可执行4.变更费用:变更部分费用由变更原因方承担九、合同解除与终止1.合同解除条件:包括违约、不可抗力、合同双方协商一致等2.合同终止条件:包括工程完工、合同解除等3.合同解除程序:书面通知对方,并说明解除原因4.合同终止程序:合同双方签署终止协议,办理相关手续十、违约责任1.承包方违约责任:包括未按期完成工程、质量不合格、安全事故等2.业主方违约责任:包括未按期支付工程款、提供施工条件等3.监理方违约责任:包括未能履行监督检查职责等4.违约责任承担方式:包括赔偿损失、终止合同等十一、争议解决1.争议解决方式:协商、调解、仲裁或诉讼2.争议解决机构:____仲裁委员会或____人民法院3.争议解决程序:按照所选争议解决机构的规则进行4.争议解决费用:由败诉方承担,或双方协商分担十二、合同生效与终止1.合同生效条件:合同双方签字盖章后生效2.合同终止条件:合同约定的终止条件或法定终止条件3.合同生效日期:____年____月____日4.合同终止日期:合同约定的终止日期或法定终止日期十三、其他约定1.隐私保护:合同双方应保护对方的商业秘密和隐私2.保密条款:未经对方同意,不得向第三方泄露合同内容3.法律适用:本合同适用____法律4.合同附件:包括项目设计图纸、工程量清单、技术规范等十四、合同附件1.项目设计图纸2.工程量清单3.技术规范4.合同附件清单甲方(业主方):姓名:(签名)日期:(年月日)乙方(承包方):姓名:(签名)日期:(年月日)丙方(监理方):姓名:(签名)日期:(年月日)多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方主导条款:说明:在甲方为主导的情况下,甲方有权对施工过程中的设计变更、进度调整等进行决策。内容:1.1甲方有权根据项目需求对设计图纸进行修改,并要求乙方在规定时间内完成相应变更。1.2甲方有权根据实际情况调整施工进度计划,乙方需无条件配合。1.3甲方有权对施工过程中的质量问题进行监督,并对乙方提出整改要求。2.甲方付款条款:说明:甲方在支付工程款时,需严格按照合同约定的进度和比例进行。内容:2.1甲方在合同签订后,应支付合同总价____%的预付款。2.2甲方在乙方完成合同约定工程量后,应支付合同总价____%的进度款。2.3甲方在工程竣工验收合格后,应支付合同总价____%的结算款。3.甲方变更通知条款:说明:甲方对工程变更进行通知时,应提前____天以书面形式通知乙方。内容:3.1甲方在变更通知中应明确变更内容、变更原因、变更后的工程量和费用等。3.2乙方在收到变更通知后,应在____天内回复甲方是否接受变更。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方主导条款:说明:在乙方为主导的情况下,乙方有权对施工过程中的技术方案、施工方法等进行决策。内容:1.1乙方有权根据施工条件和技术要求制定施工方案,并报甲方和监理方审核。1.2乙方有权根据实际情况调整施工进度计划,并提前____天以书面形式通知甲方和监理方。1.3乙方有权对施工过程中的质量问题进行自检,并提出整改措施。2.乙方质量保证条款:说明:乙方在施工过程中应确保工程质量,并对工程质量承担终身责任。内容:2.1乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量符合合同要求。2.2乙方在工程竣工验收合格后,应提供____年的质量保证期。3.乙方材料采购条款:说明:乙方在采购施工材料时,应确保材料质量符合合同要求,并对材料质量负责。内容:3.1乙方应从具有相应资质的材料供应商处采购材料,并确保材料质量合格。3.2乙方在采购材料时,应提供材料质量检测报告。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.第三方中介条款:说明:当合同中有第三方中介参与时,中介方的职责和权利应在合同中明确。内容:1.1中介方负责对施工过程中的设计变更、进度调整等进行协调和监督。1.2中介方有权对施工过程中的质量问题进行检测和评估,并提出整改意见。2.中介费用条款:说明:中介方的服务费用应由合同双方协商确定,并在合同中明确。内容:2.1中介服务费用为合同总价的____%。2.2中介服务费用在合同签订后支付____%,剩余部分在工程竣工验收合格后支付。3.中介责任条款:说明:中介方在履行职责过程中,应对其行为负责,并对由此产生的损失承担相应责任。内容:3.1中介方在履行职责过程中,如因自身原因导致合同无法履行,应承担相应责任。3.2中介方在履行职责过程中,如因第三方原因导致合同无法履行,应尽力协调解决,并承担相应责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.项目设计图纸2.工程量清单3.技术规范4.合同附件清单5.隐私保护协议6.保密协议7.中介服务协议8.工程进度计划9.质量检查记录10.工程验收报告11.工程款支付凭证12.安全生产记录13.设计变更记录14.施工变更记录二、违约行为及认定:1.承包方违约行为:未按期完成工程工程质量不合格未能按照合同要求进行材料采购未履行安全责任违反合同约定的保密条款2.业主方违约行为:未按期支付工程款未提供施工条件未履行合同约定的验收责任违反合同约定的保密条款3.监理方违约行为:未履行监督检查职责未及时提出整改意见未履行合同约定的保密条款违约行为的认定:违约行为的认定由合同双方协商确定,必要时可由第三方中介或仲裁机构进行判定。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。3.诉讼:指当事人依法向人民法院提起诉讼,请求人民法院作出判决的一种争议解决方式。4.违约责任:指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,应当承担的民事责任。5.合同解除:指合同当事人一方或者双方依法或者协商一致解除合同的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误解决办法:分析延误原因,制定调整方案,并及时通知合同双方。2.问题:工程质量问题解决办法:立即进行整改,并确保整改措施符合合同要求。3.问题:工程款支付争议解决办法:按照合同约定和实际完成工程量进行支付,必要时可申请第三方调解。五、所有应用场景:1.园林景观工程的新建和改造2.公共绿地和私人花园的设施安装3.城市绿化带和道路绿化带的施工4.景观照明和水景工程的安装5.大型活动或节庆期间的临时景观布置全文完。2024年园林景观园林设施安装施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.工程范围3.1工程内容3.2施工图纸及说明3.3工程量清单4.施工要求4.1施工标准4.2施工工艺4.3施工安全4.4施工质量5.材料供应5.1材料品牌及规格5.2材料采购及验收5.3材料保管及使用6.施工进度6.1施工计划6.2进度调整6.3工程验收7.合同价款及支付7.1合同价款7.2付款方式7.3付款时间7.4付款条件8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除后果11.合同生效及终止11.1合同生效11.2合同终止11.3合同解除12.其他约定事项12.1保密条款12.2不可抗力12.3合同附件13.合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人14.合同附件清单14.1附件一:施工图纸14.2附件二:工程量清单14.3附件三:材料清单14.4附件四:合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:园林绿化有限公司乙方:园林设施安装有限公司1.2合同双方地址甲方地址:市区路号乙方地址:市区路号1.3合同双方联系方式甲方联系人:甲方联系电话:138xxxx5678乙方联系人:乙方联系电话:139xxxx56782.项目概况2.1项目名称市区公园园林景观园林设施安装施工项目2.2项目地点市区公园2.3项目规模项目总面积为平方米,包括个景观区域,个设施安装点。2.4项目工期自合同签订之日起,施工工期为120天,最终完工日期为2024年月日。3.工程范围3.1工程内容包括但不限于:园林景观设计、植物种植、园林小品安装、园林道路铺设、园林照明设施安装等。3.2施工图纸及说明乙方应按照甲方提供的施工图纸及说明进行施工,如需修改,应经甲方同意并办理相关手续。3.3工程量清单详见附件一:工程量清单。4.施工要求4.1施工标准施工质量应符合国家及行业相关标准,确保工程质量达到优良等级。4.2施工工艺乙方应采用先进、科学的施工工艺,确保施工过程安全、高效。4.3施工安全乙方应严格执行施工现场安全管理制度,确保施工过程中人身及财产安全。4.4施工质量乙方应严格按照施工图纸及设计要求,确保工程质量达到合同约定的标准。5.材料供应5.1材料品牌及规格详见附件二:材料清单。5.2材料采购及验收乙方负责材料的采购,并确保材料符合合同约定及国家标准。5.3材料保管及使用乙方应妥善保管材料,确保材料在施工过程中的安全、合理使用。6.施工进度6.1施工计划详见附件三:施工进度计划。6.2进度调整如遇不可抗力因素或其他特殊情况导致施工进度受到影响,乙方应立即通知甲方,并协商调整施工进度。6.3工程验收工程完工后,乙方应按照合同约定及施工图纸要求进行自检,合格后通知甲方进行验收。8.违约责任8.1违约情形(1)乙方未按合同约定的时间完成施工任务;(2)乙方施工过程中出现重大安全事故;(3)乙方提供的材料不符合合同约定及国家标准;(4)乙方违反合同约定的保密条款;(5)乙方擅自修改施工图纸或降低施工标准。8.2违约责任(1)乙方未按合同约定的时间完成施工任务的,应向甲方支付违约金,违约金按每日合同价款的1%计算;(2)发生重大安全事故的,乙方应承担全部责任,并赔偿甲方因此遭受的损失;(3)乙方提供的材料不符合合同约定及国家标准的,乙方应立即更换,并承担更换费用;(4)乙方违反保密条款的,应赔偿甲方因此遭受的损失;(5)乙方擅自修改施工图纸或降低施工标准的,甲方有权要求乙方恢复原状,并承担相应费用。8.3违约处理任何一方违约,另一方有权要求违约方承担违约责任,并可采取包括但不限于解除合同、停止付款等措施。9.争议解决9.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序(1)双方应在争议发生后30日内提出书面协商请求;(2)协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决地点本合同争议解决地点为合同签订地。10.合同解除10.1解除条件(1)甲方有权在乙方严重违约时解除合同;(2)乙方有权在甲方严重违约时解除合同;(3)因不可抗力导致合同无法继续履行的,双方均可解除合同。10.2解除程序任何一方解除合同,应提前30日书面通知对方,并说明解除理由。10.3解除后果11.合同生效及终止11.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,合同终止。12.其他约定事项12.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。12.2不可抗力本合同所称不可抗力,是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的情形。12.3合同附件本合同附件包括但不限于:施工图纸、工程量清单、材料清单、施工进度计划。13.合同签署13.1签署时间本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2签署地点本合同签署地点为市区路号。13.3签署人甲方代表:乙方代表:14.合同附件清单14.1附件一:施工图纸14.2附件二:工程量清单14.3附件三:材料清单14.4附件四:施工进度计划第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除合同双方之外的,为合同履行提供咨询、监理、检测、评估等服务的法人、其他组织或个人。15.2第三方介入条件(1)经合同双方同意,可引入第三方参与合同履行的相关环节;(2)第三方介入应符合国家相关法律法规及行业标准;(3)第三方应具备相应的资质和条件。15.3第三方职责(1)第三方应按照合同约定,对施工过程进行监理、检测、评估等;(2)第三方应独立、公正、客观地履行职责,不得偏袒任何一方;(3)第三方应保守合同双方的商业秘密。15.4第三方权利(1)第三方有权要求合同双方提供必要的信息和资料;(2)第三方有权对施工过程中的问题提出意见和建议;(3)第三方有权向合同双方收取合理的服务费用。15.5第三方与其他各方的划分说明(1)第三方与甲方、乙方之间是服务与被服务的关系,不属于合同主体;(2)第三方对施工过程中的问题,应向合同双方提出,由合同双方协商解决;(3)第三方不得干预合同双方的正常履约行为。16.第三方责任限额16.1第三方责任(1)第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同无法履行的,应承担相应的法律责任;(2)第三方在履行职责过程中,因故意或重大过失造成合同双方损失的,应承担赔偿责任。16.2责任限额(1)第三方责任限额为合同总价款的5%,且最高不超过人民币万元;(2)如第三方责任导致合同无法履行的,责任限额内的赔偿金额由第三方承担;(3)超出责任限额部分的损失,由合同双方按照合同约定承担。17.第三方介入程序17.1第三方介入申请(1)合同双方协商一致后,

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论