2024年电气安装施工合同样本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年电气安装施工合同样本本合同目录一览1.合同双方信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.合同标的2.1电气安装工程概况2.2施工地点2.3施工内容3.工程量清单3.1电气设备清单3.2材料清单3.3工程量计算4.工程进度安排4.1施工阶段划分4.2各阶段工期4.3施工进度控制5.合同价款及支付方式5.1合同总价5.2付款方式5.3付款节点6.工程质量标准6.1设计规范要求6.2施工质量要求6.3质量检验标准7.施工安全管理7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全事故处理8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决期限9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约金计算10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后果11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同生效日期11.3合同终止条件11.4合同终止日期12.合同附件12.1设计图纸12.2报告及检测资料12.3合同签订文件13.其他约定事项13.1保密条款13.2不可抗力13.3合同变更14.合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署人员第一部分：合同如下：1.合同双方信息1.1合同双方名称1.1.1甲方：___________1.1.2乙方：___________1.2合同双方法定代表人1.2.1甲方法定代表人：___________1.2.2乙方法定代表人：___________1.3合同双方地址1.3.1甲方地址：___________1.3.2乙方地址：___________1.4合同双方联系方式1.4.1甲方联系电话：___________1.4.2乙方联系电话：___________1.4.3甲方电子邮箱：___________1.4.4乙方电子邮箱：___________2.合同标的2.1电气安装工程概况2.1.1工程名称：___________2.1.2工程地点：___________2.1.3工程规模：___________2.1.4工程内容：___________2.2施工地点2.2.1施工地点：___________2.2.2施工范围：___________2.3施工内容2.3.1安装设备清单：___________2.3.2施工项目清单：___________3.工程量清单3.1电气设备清单3.1.1设备名称：___________3.1.2设备规格型号：___________3.1.3设备数量：___________3.1.4设备单价：___________3.2材料清单3.2.1材料名称：___________3.2.2材料规格型号：___________3.2.3材料数量：___________3.2.4材料单价：___________3.3工程量计算3.3.1工程量计算依据：___________3.3.2工程量计算方法：___________4.工程进度安排4.1施工阶段划分4.1.1阶段一：___________4.1.2阶段二：___________4.1.3阶段三：___________4.1.4阶段四：___________4.2各阶段工期4.2.1阶段一工期：___________4.2.2阶段二工期：___________4.2.3阶段三工期：___________4.2.4阶段四工期：___________4.3施工进度控制4.3.1进度控制措施：___________4.3.2进度检查方式：___________4.3.3进度调整程序：___________5.合同价款及支付方式5.1合同总价5.1.1合同总价：___________5.2付款方式5.2.1付款比例：___________5.2.2付款时间：___________5.3付款节点5.3.1首付款：___________5.3.2进度款：___________5.3.3结算款：___________5.3.4验收款：___________6.工程质量标准6.1设计规范要求6.1.1设计规范：___________6.2施工质量要求6.2.1施工质量标准：___________6.3质量检验标准6.3.1检验项目：___________6.3.2检验方法：___________6.3.3检验结果：___________8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方协商8.1.2仲裁8.1.3诉讼8.2争议解决程序8.2.1协商程序：___________8.2.2仲裁程序：___________8.2.3诉讼程序：___________8.3争议解决期限8.3.1协商期限：___________8.3.2仲裁期限：___________8.3.3诉讼期限：___________9.违约责任9.1违约情形9.1.1甲方违约情形9.1.2乙方违约情形9.2违约责任承担9.2.1甲方违约责任9.2.2乙方违约责任9.3违约金计算9.3.1违约金比例：___________9.3.2违约金计算方法：___________10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1甲方解除合同条件10.1.2乙方解除合同条件10.2合同解除程序10.2.1解除通知10.2.2解除确认10.3合同解除后果10.3.1合同解除后的责任10.3.2合同解除后的款项结算11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1合同签署完成11.1.2合同款项支付11.2合同生效日期11.2.1合同生效日：___________11.3合同终止条件11.3.1工程验收合格11.3.2合同期满11.4合同终止日期11.4.1合同终止日：___________12.合同附件12.1设计图纸12.1.1图纸清单：___________12.2报告及检测资料12.2.1质量检测报告12.2.2安全检测报告12.3合同签订文件12.3.1合同签署文件清单12.3.2相关法律法规文件13.其他约定事项13.1保密条款13.1.1保密内容：___________13.1.2保密期限：___________13.2不可抗力13.2.1不可抗力事件范围：___________13.2.2不可抗力事件处理：___________13.3合同变更13.3.1变更程序：___________13.3.2变更内容：___________13.3.3变更生效条件：___________14.合同签署14.1合同签署日期14.1.1合同签署日：___________14.2合同签署地点14.2.1合同签署地：___________14.3合同签署人员14.3.1甲方签署人员：___________14.3.2乙方签署人员：___________第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义及介入目的1.1第三方定义1.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方一致同意引入的，为合同履行提供专业服务、监督或协助的独立第三方。1.1.2第三方不包括甲乙双方的雇员、代理人或其他关联方。1.2第三方介入目的1.2.1提高合同履行的效率和质量1.2.2协助解决合同履行过程中的争议和问题1.2.3提供专业意见和监督2.第三方选择及授权2.1第三方选择2.1.1第三方的选择由甲乙双方协商确定，并签署第三方授权书。2.1.2第三方应具备相应的资质和经验，能够胜任合同履行的相关任务。2.2第三方授权2.2.1第三方授权书应明确第三方的权利、义务和责任。2.2.2第三方授权书应经甲乙双方签字盖章后生效。3.第三方责任限额3.1责任限额定义3.1.1责任限额是指第三方在合同履行过程中因其过错造成的损失，甲乙双方约定的最高赔偿金额。3.2责任限额设定3.2.1责任限额由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。3.2.2责任限额不得低于合同总价的一定比例。3.3责任限额计算责任限额=合同总价×责任限额比例4.第三方权利与义务4.1第三方权利4.1.1第三方有权根据授权书的规定，独立开展相关工作。4.1.2第三方有权获得合同履行的相关资料和必要的信息。4.2第三方义务4.2.1第三方应按照合同规定和授权书的要求，履行相关职责。4.2.2第三方应保证其工作的质量和效率，避免对合同履行造成不利影响。4.2.3第三方应保守合同履行的商业秘密。5.第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲方的关系5.1.1第三方应服从甲方的指导和监督。5.1.2第三方应按照甲方的要求，及时报告工作进展和遇到的问题。5.2第三方与乙方的关系5.2.1第三方应与乙方保持良好沟通，共同推进合同履行。5.2.2第三方应尊重乙方的意见和决定。5.3第三方与合同履行的其他第三方的关系5.3.1第三方应与其他第三方保持合作，共同维护合同履行的利益。5.3.2第三方应遵守相关法律法规和行业规范。6.第三方介入的流程6.1第三方介入申请6.1.1第三方介入申请应由甲乙双方协商一致后提出。6.1.2申请应包含第三方的资质证明、授权书等文件。6.2第三方介入审批6.2.1甲乙双方应在收到第三方介入申请后，进行审批。6.2.2审批结果应在收到申请后一定期限内通知第三方。6.3第三方介入实施6.3.1第三方介入实施应根据授权书和合同规定进行。6.3.2第三方应在介入过程中，及时向甲乙双方报告工作进展。7.第三方介入的终止7.1第三方介入终止条件7.1.1合同履行完毕或达到合同终止条件。7.1.2第三方完成合同约定的任务。7.1.3甲乙双方协商一致。7.2第三方介入终止程序7.2.1第三方介入终止应由甲乙双方协商一致。7.2.3甲乙双方应在一定期限内对第三方的工作进行评估。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计图纸详细要求：包含电气安装工程的所有设计图纸，包括平面图、立面图、系统图等，需符合国家相关设计规范。附件说明：设计图纸是施工的重要依据，需清晰、完整，以便施工过程中正确执行。2.报告及检测资料详细要求：包括电气设备、材料的质量检测报告，安全检测报告，以及工程验收报告等。附件说明：报告及检测资料是确保工程质量的重要依据，需真实、准确，以便对工程质量进行监督和评估。3.合同签订文件详细要求：包括合同文本、合同附件、甲乙双方签字盖章的文件等。附件说明：合同签订文件是合同生效的必要条件，需完整、合法，以便在合同履行过程中作为法律依据。4.工程量清单详细要求：详细列出电气安装工程的所有设备、材料、施工项目及对应的数量、单价和总价。附件说明：工程量清单是计算合同价款和进行工程进度控制的重要依据。5.施工进度计划详细要求：明确各施工阶段的开始和结束时间，以及各阶段的里程碑节点。附件说明：施工进度计划是确保工程按期完成的重要依据。6.质量检验报告详细要求：记录工程各阶段的质量检验结果，包括检验项目、检验方法、检验结果等。附件说明：质量检验报告是评估工程质量的重要依据。7.安全生产记录详细要求：记录施工现场的安全生产情况，包括安全检查、事故处理、安全教育等。附件说明：安全生产记录是确保施工现场安全的重要依据。8.付款凭证详细要求：记录合同款项的支付情况，包括支付时间、支付金额、支付方式等。附件说明：付款凭证是合同款项支付的重要证据。9.争议解决文件详细要求：记录争议解决的过程和结果，包括争议双方意见、调解意见、仲裁裁决等。附件说明：争议解决文件是解决合同履行过程中争议的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为详细要求：合同双方在履行合同过程中，未按照合同约定履行义务的行为。示例说明：甲方未按约定时间支付工程进度款，构成违约。乙方未按约定时间完成工程，构成违约。2.违约责任认定标准详细要求：根据违约行为对合同履行造成的影响，确定违约责任的大小。示例说明：若甲方未按约定时间支付工程进度款，导致工程进度延误，则甲方应承担相应的违约责任，包括支付违约金和赔偿乙方因此造成的损失。若乙方未按约定时间完成工程，导致工程延期交付，则乙方应承担相应的违约责任，包括支付违约金和赔偿甲方因此造成的损失。3.违约责任承担详细要求：违约方应根据违约责任认定标准，承担相应的违约责任。示例说明：若甲方违约，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。若乙方违约，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。全文完。2024年电气安装施工合同样本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程施工内容3.1施工范围3.2施工项目3.3施工标准3.4施工工艺4.工程施工期限4.1施工开始时间4.2施工结束时间4.3预计工期5.工程施工质量要求5.1质量标准5.2质量检测5.3质量保证期6.工程施工图纸及技术资料6.1施工图纸提供6.2技术资料提供6.3图纸及技术资料的修改7.材料及设备供应7.1材料及设备清单7.2材料及设备质量要求7.3材料及设备供应方式8.工程款支付方式8.1预付款比例8.2进度款支付比例及时间8.3结算款支付条件及时间8.4违约责任9.工程验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收时间及地点9.4验收不合格的处理10.保险10.1工程保险10.2人员意外伤害保险10.3其他保险11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿计算12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效及其他13.1合同生效条件13.2合同变更13.3合同解除13.4合同终止13.5其他约定14.合同附件14.1施工图纸14.2技术资料14.3附件清单第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：公司乙方：施工单位1.2合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式甲方联系人：乙方联系人：赵六甲方联系电话：138乙方联系电话：13956782.工程概况2.1工程名称电气安装工程2.2工程地点市区街道号2.3工程规模总建筑面积：10000平方米2.4工程内容电气系统设计、安装、调试及验收3.工程施工内容3.1施工范围1.变电所建设2.配电室建设3.低压配电线路安装4.照明系统安装5.电力设施设备安装3.2施工项目1.变电所主变压器安装2.配电柜安装3.配电线路敷设4.照明灯具安装5.接地装置安装3.3施工标准符合国家相关电气安装施工规范及标准3.4施工工艺1.变电所建设：按照设计图纸及施工规范进行2.配电室建设：按照设计图纸及施工规范进行3.低压配电线路安装：采用电缆敷设，符合相关标准4.照明系统安装：采用节能灯具，符合相关标准5.电力设施设备安装：按照设备技术参数及施工规范进行4.工程施工期限4.1施工开始时间2024年1月1日4.2施工结束时间2024年6月30日4.3预计工期5个月5.工程施工质量要求5.1质量标准1.符合国家相关电气安装施工规范及标准2.施工质量达到行业先进水平5.2质量检测1.施工过程中进行定期检测2.工程竣工后进行最终检测5.3质量保证期1.电气安装工程质保期为1年2.电力设施设备质保期为2年6.工程施工图纸及技术资料6.1施工图纸提供甲方提供完整、准确的施工图纸及技术资料6.2技术资料提供乙方按照施工图纸及技术资料进行施工6.3图纸及技术资料的修改1.施工过程中如需修改图纸，经双方协商一致后进行2.修改后的图纸及技术资料应及时提供给另一方7.材料及设备供应7.1材料及设备清单1.变压器2.配电柜3.电缆4.照明灯具5.接地装置6.电力设施设备7.2材料及设备质量要求1.符合国家标准及行业规定2.具有合格证明文件7.3材料及设备供应方式1.甲方负责提供材料及设备2.乙方按照甲方提供的材料及设备进行施工8.工程款支付方式8.1预付款比例1.预付款总额为合同总价款的10%2.预付款支付时间为合同签订后5个工作日内8.2进度款支付比例及时间1.进度款支付比例为已完成工程量的80%2.进度款支付时间为每月25日，按上月实际完成工程量进行结算8.3结算款支付条件及时间1.结算款支付条件为工程竣工验收合格2.结算款支付时间为验收合格后15个工作日内8.4违约责任1.甲方逾期付款，应向乙方支付违约金，违约金比例为每日千分之五2.乙方未按时完成工程，应向甲方支付违约金，违约金比例为每日千分之五9.工程验收9.1验收标准1.符合国家相关电气安装施工规范及标准2.施工质量达到行业先进水平9.2验收程序1.甲方组织验收，乙方应配合2.验收合格后，双方签署验收报告9.3验收时间及地点1.验收时间为工程竣工后2.验收地点为工程现场9.4验收不合格的处理1.验收不合格，乙方应在接到通知后7个工作日内整改2.重新验收，直至合格10.保险10.1工程保险1.甲方负责办理工程保险，包括建筑工程一切险和第三者责任险2.保险金额不低于合同总价款的110%10.2人员意外伤害保险1.乙方负责为施工人员办理意外伤害保险2.保险金额不低于每人每日1000元10.3其他保险1.如有其他特殊要求，双方另行协商确定11.违约责任11.1违约情形1.乙方未按时完成工程2.乙方施工质量不合格3.甲方未按时支付工程款4.甲方未按时提供施工图纸及技术资料11.2违约责任承担1.乙方承担违约责任，包括支付违约金和赔偿损失2.甲方承担违约责任，包括支付违约金和赔偿损失11.3违约赔偿计算1.违约赔偿金额按实际损失计算2.如有争议，由双方协商解决，协商不成，提交仲裁或诉讼12.争议解决12.1争议解决方式1.争议解决方式为协商2.协商不成，提交仲裁12.2争议解决机构1.仲裁机构为仲裁委员会2.仲裁规则适用《中华人民共和国仲裁法》12.3争议解决程序1.争议发生后，双方应在30日内协商解决2.协商不成，提交仲裁委员会仲裁13.合同生效及其他13.1合同生效条件1.双方签字盖章2.合同签订日期13.2合同变更1.合同变更需双方书面同意2.变更后的合同具有同等法律效力13.3合同解除1.合同解除需双方书面同意2.合同解除后，双方应按照约定结算13.4合同终止1.工程竣工验收合格后，合同终止2.合同终止后，双方应办理相关手续13.5其他约定1.本合同未尽事宜，双方另行协商2.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力14.合同附件14.1施工图纸1.本合同附件包含工程所有施工图纸14.2技术资料1.本合同附件包含工程所有技术资料14.3附件清单1.本合同附件清单详细列明所有附件第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方概念第三方是指在合同执行过程中，非合同双方但与合同执行相关的第三方机构或个人，包括但不限于监理单位、检测机构、设计变更审核机构、保险理赔机构等。1.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同的公正执行，提高工程质量，确保施工安全和进度，以及解决合同执行中的争议。2.第三方介入程序2.1第三方选择1.甲方有权选择监理单位、检测机构等第三方，并报乙方备案。2.乙方有权选择设计变更审核机构等第三方，并报甲方备案。2.2第三方介入方式1.第三方以独立第三方的身份介入，不受合同双方的影响。2.第三方根据合同约定及自身职责，对合同执行情况进行监督、检测、审核等。3.第三方责任限额3.1第三方责任界定1.第三方在履行职责过程中，因自身原因导致的责任，由第三方承担。2.第三方在履行职责过程中，因合同双方原因导致的责任，由合同双方共同承担。3.2第三方责任限额1.第三方责任限额由合同双方在签订合同时约定，并写入合同附件。2.若第三方责任超过约定限额，超出部分由合同双方根据责任比例分担。4.第三方介入条款4.1监理单位条款1.监理单位负责对施工过程进行监督，确保工程质量符合合同约定。2.监理单位有权要求乙方提供施工资料，对施工过程进行抽检。4.2检测机构条款1.检测机构负责对施工材料、施工过程和工程质量进行检测。2.检测机构有权对不合格的材料或施工进行通报，要求乙方整改。4.3设计变更审核机构条款1.设计变更审核机构负责对设计变更进行审核，确保变更符合设计规范。2.设计变更审核机构有权要求乙方提供设计变更申请，并对其进行审核。5.第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲方的关系1.第三方应积极配合甲方的工作，确保合同顺利执行。2.第三方在履行职责过程中，如需甲方提供协助，甲方应予以支持。5.2第三方与乙方的关系1.第三方应积极配合乙方的工作，确保施工顺利进行。2.第三方在履行职责过程中，如需乙方提供协助，乙方应予以支持。5.3第三方与合同双方的关系1.第三方在合同执行过程中，应保持中立，公正履行职责。2.第三方在履行职责过程中，如发现合同双方有违约行为，应向合同双方提出。6.第三方介入的终止6.1第三方介入的终止条件1.合同执行完毕。2.第三方职责履行完毕。3.双方协商一致。6.2第三方介入的终止程序1.第三方介入终止后，合同双方应向第三方出具终止通知。2.第三方应在接到终止通知后，完成相关手续，并退出合同执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术资料要求：图纸及技术资料必须完整、准确，符合国家相关标准和规范。说明：包括电气系统设计图、配电系统图、照明系统图、设备安装图等。2.材料及设备清单要求：清单应详细列出材料及设备名称、规格、型号、数量、供应商等信息。说明：清单用于甲方监督乙方材料及设备的质量和供应情况。3.施工进度计划要求：计划应明确各阶段的施工内容、时间节点、责任人等信息。说明：计划用于双方监督施工进度，确保工程按期完成。4.验收报告要求：报告应详细记录验收时间、地点、参与人员、验收结果等信息。说明：验收报告作为工程竣工验收的依据。5.工程变更记录要求：记录应详细记录变更内容、原因、影响、处理措施等信息。说明：变更记录用于跟踪工程变更情况，确保变更符合合同约定。6.质量检测报告要求：报告应详细记录检测时间、地点、检测项目、检测结果等信息。说明：质量检测报告用于证明工程质量符合合同约定。7.工程款支付凭证要求：凭证应详细记录支付时间、金额、支付方式等信息。说明：支付凭证用于证明工程款已支付。8.保险单要求：保险单应详细记录保险内容、保险金额、保险期限等信息。说明：保险单用于证明工程保险已办理。9.第三方介入协议要求：协议应明确第三方介入的目的、职责、权利、义务等信息。说明：协议用于规范第三方介入行为。10.争议解决协议要求：协议应明确争议解决方式、程序、机构等信息。说明：协议用于规范争议解决过程。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为要求：违约行为应具体、明确，便于双方认定。2.违约责任认定标准要求：责任认定标准应客观、公正，便于双方接受。2.1乙方未按时完成工程责任认定：乙方每延迟一天，应向甲方支付违约金，违约金比例为每日千分之五。示例：工程竣工日期为2024年6月30日，乙方实际竣工日期为2024年7月10日，乙方应支付违约金1000元。2.2乙方施工质量不合格责任认定：乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例：乙方施工的某部分电气系统不合格，修复费用为5000元，乙方应承担此费用。2.3甲方未按时支付工程款责任认定：甲方应向乙方支付违约金，违约金比例为每日千分之五。示例：甲方应在2024年7月1日支付工程款，但实际支付时间为2024年7月10日，甲方应支付违约金1000元。2.4甲方未按时提供施工图纸及技术资料责任认定：甲方应向乙方支付违约金，违约金比例为每日千分之五。示例：甲方应在2024年1月1日提供施工图纸及技术资料，但实际提供时间为2024年1月10日，甲方应支付违约金1000元。全文完。2024年电气安装施工合同样本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程工期3.1工程开始时间3.2工程结束时间3.3工期延误责任4.工程质量标准4.1工程质量要求4.2质量验收标准4.3质量保证期5.工程价款及支付方式5.1工程总造价5.2工程分阶段支付5.3付款时间及比例6.材料设备供应6.1材料设备供应责任6.2材料设备质量要求6.3材料设备验收及更换7.施工现场管理7.1施工现场布置7.2安全生产管理7.3环境保护要求8.风险责任承担8.1不可抗力因素8.2工程质量事故8.3其他风险责任9.争议解决方式9.1争议解决原则9.2争议解决途径9.3争议解决费用10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.合同生效与变更11.1合同生效日期11.2合同变更程序12.合同附件12.1附件一：工程图纸及技术文件12.2附件二：工程量清单12.3附件三：其他相关文件13.其他约定事项13.1违约责任13.2保密条款13.3合同解除条件14.合同签署及生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息甲方名称：____________________甲方地址：____________________甲方联系人：__________________甲方联系电话：_________________1.2乙方基本信息乙方名称：____________________乙方地址：____________________乙方联系人：__________________乙方联系电话：_________________2.工程概况2.1工程名称：____________________2.2工程地点：____________________2.3工程规模：____________________2.4工程内容：包括但不限于电气线路的铺设、设备安装、调试、验收等。3.工程工期3.1工程开始时间：____年____月____日3.2工程结束时间：____年____月____日3.3工期延误责任：若因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付_____%的违约金。4.工程质量标准4.1工程质量要求：按照国家及行业标准执行，确保工程质量达到优良等级。4.2质量验收标准：按照《电气安装工程施工及验收规范》进行验收。4.3质量保证期：自工程验收合格之日起计算，质量保证期为____个月。5.工程价款及支付方式5.1工程总造价：____万元整。5.2工程分阶段支付：分三个阶段支付，具体支付比例和时间如下：1）首付款：合同签订后____日内支付总价的_____%；2）进度款：工程进度达到_____%时支付总价的_____%；3）结算款：工程完工并验收合格后____日内支付剩余款项的_____%。5.3付款时间及比例：按上述分阶段支付计划执行。6.材料设备供应6.1材料设备供应责任：甲方负责提供施工所需的材料、设备，乙方负责材料的验收及设备安装。6.2材料设备质量要求：所有材料、设备必须符合国家及行业相关标准，并提供相关质量证明文件。6.3材料设备验收及更换：乙方在收到材料、设备后，应在____日内进行验收，如发现质量问题，应及时通知甲方更换。7.施工现场管理7.1施工现场布置：乙方应根据工程需要，合理布置施工现场，确保施工安全和文明施工。7.2安全生产管理：乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，确保施工现场安全生产。7.3环境保护要求：乙方在施工过程中，应采取有效措施，减少对环境的影响，并按照国家及地方环保要求进行环保治理。8.风险责任承担8.1不可抗力因素：因地震、洪水、火灾等不可抗力因素导致工程停工或损坏，双方互不承担责任。但乙方应在发生不可抗力因素后____小时内通知甲方，并提供相关证明材料。8.2工程质量事故：因乙方施工质量问题导致工程损坏或安全事故，乙方应负责修复或赔偿，并承担相应的法律责任。8.3其他风险责任：因乙方责任导致工程进度延误、成本增加或其他损失，乙方应承担全部责任。9.争议解决方式9.1争议解决原则：双方应本着友好协商的原则解决合同执行过程中的争议。9.2争议解决途径：如协商不成，可提交合同签订地的人民法院诉讼解决。9.3争议解决费用：争议解决过程中产生的所有费用，包括诉讼费用、律师费用等，均由败诉方承担。10.合同解除与终止10.1合同解除条件：任何一方违反合同约定，给对方造成重大损失时，守约方有权解除合同。10.2合同终止条件：合同约定的工程完工并验收合格，且乙方已按照合同约定支付全部款项后，合同终止。11.合同生效与变更11.1合同生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序：任何一方提出变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，由双方签署变更协议，作为本合同的附件。12.合同附件12.1附件一：工程图纸及技术文件12.2附件二：工程量清单12.3附件三：其他相关文件13.其他约定事项13.1违约责任：任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.2保密条款：双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。13.3合同解除条件：如遇不可抗力或合同约定的其他解除条件，合同可提前解除。14.合同签署及生效日期14.1签署日期：本合同一式____份，甲乙双方各执____份，自双方签字盖章之日起生效。14.2签署人：甲方代表（签字）：____________________14.3签署人：乙方代表（签字）：____________________第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：在本合同中，“第三方”指除甲乙双方之外的任何个人、组织或实体，包括但不限于监理方、设计方、审计方、咨询方、中介方等。15.2第三方介入目的：第三方介入旨在提供专业服务，确保合同执行的公正性、专业性和效率。16.第三方介入方式16.1监理方：监理方负责监督工程质量、进度和成本，确保合同条款的履行。16.2设计方：设计方负责提供工程设计的图纸和技术文件，确保设计符合合同要求。16.3审计方：审计方负责对工程成本和财务进行审计，确保资金使用的合规性。16.4咨询方：咨询方提供专业咨询意见，帮助甲乙双方解决合同执行中的问题。16.5中介方：中介方协助甲乙双方进行合同谈判、签订和履行。17.第三方责任限额17.1第三方责任：第三方在提供专业服务过程中，应遵守国家相关法律法规和合同约定，对其提供的服务承担相应的法律责任。17.2责任限额：第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，如无约定，则第三方责任限额不超