二零二五年度生态园林景观施工合同终止与植物养护协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度生态园林景观施工合同终止与植物养护协议合同编号_________一、合同主体1.甲方（生态园林景观施工方）：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________2.乙方（植物养护方）：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________3.其他相关方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________二、合同前言2.1背景：本合同旨在明确甲乙双方在二零二五年度生态园林景观施工项目完成后，乙方对项目范围内的植物进行养护的责任和义务，以确保景观效果的长久保持。2.2目的：本合同的目的是为了规范甲乙双方在生态园林景观施工项目完成后植物养护工作的实施，保障项目成果的可持续性，实现生态效益和社会效益的统一。三、定义与解释3.1专业术语：（1）生态园林景观：指以生态学原理为指导，运用园林艺术手法，结合植物、水体、地形、建筑等要素，营造具有生态、景观、文化、休闲等多重功能的园林景观。（2）植物养护：指对园林植物进行定期检查、修剪、施肥、浇水、病虫害防治等管理工作，以保持植物健康生长，延长其寿命。3.2关键词解释：（1）甲方：指在本合同中承担生态园林景观施工任务的单位或个人。（2）乙方：指在本合同中承担植物养护任务的单位或个人。（3）项目范围：指本合同约定的生态园林景观施工及植物养护的具体区域和范围。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，对项目范围内的植物进行养护。（2）甲方应提供乙方进行植物养护所需的相关资料和条件。（3）甲方应配合乙方进行植物养护工作，确保养护工作的顺利进行。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方有权要求甲方提供植物养护所需的相关资料和条件。（2）乙方应按照合同约定，对项目范围内的植物进行定期养护。（3）乙方应保证植物养护工作的质量，确保植物健康生长。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，至二零二五年度生态园林景观施工项目完成后植物养护工作结束之日止。5.2合同履行地点：本合同约定的生态园林景观施工及植物养护的具体区域。5.3合同履行方式：乙方应按照合同约定，对项目范围内的植物进行定期养护，包括但不限于浇水、修剪、施肥、病虫害防治等工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）合同约定的植物养护工作完成后，经双方协商一致，本合同终止。（2）因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，本合同终止。6.3终止程序：（1）合同终止前，双方应就终止事宜进行协商，达成一致意见。（2）合同终止后，双方应按照约定办理相关手续。6.4终止后果：合同终止后，乙方应将项目范围内的植物养护工作交由甲方或其他有资质的单位继续进行，确保植物的健康生长。七、费用与支付7.1费用构成：（1）日常养护费用：包括浇水、修剪、施肥、病虫害防治等日常维护工作所需的人工、材料、设备等费用。（2）特殊养护费用：包括植物修剪、造型、病虫害防治、自然灾害修复等特殊养护工作所需的人工、材料、设备等费用。（3）其他费用：根据实际情况，经双方协商一致，可能产生的其他费用。7.2支付方式：植物养护费用支付方式为银行转账，具体操作如下：（1）乙方每月向甲方提交植物养护费用清单，包括费用构成、金额等。（2）甲方在收到乙方提交的费用清单后，于次月第一个工作日内通过银行转账支付当月植物养护费用。7.3支付时间：（1）甲方应在每月第一个工作日内支付乙方上一个月的植物养护费用。（2）如遇节假日或特殊情况，甲方支付时间可相应顺延，但不得超过两个工作日。7.4支付条款：（1）甲方支付植物养护费用时，应严格按照本合同约定的支付方式和时间执行。（2）乙方应确保提供的费用清单真实、准确，如有虚假信息，甲方有权拒绝支付。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按约定支付植物养护费用的，应向乙方支付违约金，违约金为应支付费用总额的千分之五。（2）甲方未按约定提供相关资料和条件的，应承担相应的责任。8.2乙方违约：（1）乙方未按约定完成植物养护工作的，应向甲方支付违约金，违约金为应完成工作总额的千分之五。（2）乙方未按约定提交费用清单的，应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式：（1）违约方应承担因违约行为给对方造成的直接经济损失。（2）赔偿金额和方式由双方协商确定，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容：本合同涉及的技术、商业秘密以及双方约定保密的其他信息。9.2保密期限：保密期限自本合同签订之日起至项目完成后五年。9.3保密履行方式：（1）双方应采取合理措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等导致合同无法履行的客观情况。10.2不可抗力事件：（1）自然灾害：如地震、洪水、台风等。（2）政府行为：如政策调整、法律法规变更等。（3）社会异常事件：如战争、罢工、恐怖袭击等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并提供相关证明。（2）不可抗力事件导致合同无法履行时，双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例：（1）地震导致项目施工中断。（2）政府出台政策导致项目无法继续施工。（3）恐怖袭击导致项目现场安全受到威胁。十一、争议解决11.1协商解决：双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼：协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形：（1）涉及国家安全、机密的项目。（2）法律法规禁止转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）甲方保留对项目范围内植物养护工作的最终监督权。（2）乙方保留对植物养护过程中遇到的技术难题提出解决方案的权利。13.2特殊权力保留：（1）甲方保留在植物养护过程中发现乙方违反合同约定时，要求乙方立即整改的权利。（2）乙方保留在植物养护过程中遇到不可抗力因素时，要求甲方给予合理补偿的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：（1）合同的修改和补充需经甲乙双方协商一致。（2）修改和补充的内容应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力：修改和补充的内容与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项：（1）甲方应协助乙方进行植物养护工作，确保养护工作的顺利进行。（2）乙方应协助甲方进行项目验收，确保项目成果符合约定要求。15.2协作与配合方式：（1）双方应定期召开会议，就植物养护工作进行沟通和协调。（2）双方应保持畅通的沟通渠道，及时解决养护过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本合同构成甲乙双方之间关于生态园林景观施工合同终止与植物养护协议的完整协议，取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款：本合同的增减条款需经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。十七、签字、日期、盖章甲方（生态园林景观施工方）：（盖章）签字：__________日期：__________乙方（植物养护方）：（盖章）签字：__________日期：__________其他相关方：（盖章）签字：__________日期：__________附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方营业执照副本复印件2.乙方营业执照副本复印件3.项目现场平面图及植物分布图4.植物养护方案及操作规程5.不可抗力事件证明材料6.植物养护费用清单及支付凭证7.争议解决相关文件8.合同修改和补充协议二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按约定支付植物养护费用，认定违约。未按约定提供相关资料和条件，认定违约。发现乙方违反合同约定未及时要求整改，认定违约。2.乙方违约行为及认定：未按约定完成植物养护工作，认定违约。未按约定提交费用清单，认定违约。发现不可抗力因素未及时通知甲方，认定违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.违约责任：指合同当事人一方违反合同约定，应当承担的法律责任。3.仲裁：指由仲裁机构对合同纠纷进行裁决的争议解决方式。4.诉讼：指当事人向人民法院提起诉讼，请求法院判决解决合同纠纷的方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：植物养护过程中遇到病虫害，影响景观效果。解决办法：乙方应及时采取有效措施进行防治，并向甲方报告情况。2.问题：甲方未按时支付植物养护费用。解决办法：乙方应及时向甲方催收费用，如甲方逾期未支付，可向人民法院提起诉讼。3.问题：不可抗力事件导致项目施工中断。解决办法：双方应按照合同约定，协商解决由此产生的损失和责任。4.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：双方应友好协商解决，协商不成的，可申请仲裁或向人民法院提起诉讼。5.问题：合同修改和补充过程中出现分歧。解决办法：双方应充分沟通，协商一致后以书面形式进行修改和补充。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体引入：在本合同中引入第三方合同主体，如植物供应商、设备租赁公司等，以提供更全面的服务。2.第三方责任：第三方应按照合同约定，提供符合质量标准的植物、设备等。第三方对提供的产品或服务负责，如出现质量问题，应承担相应的责任。3.第三方权利：第三方有权要求甲方按照合同约定支付相关费用。第三方有权要求甲方提供必要的配合和支持。4.第三方义务：第三方应按照合同约定的时间、地点和质量要求提供产品或服务。第三方应配合甲方和乙方的工作，确保项目顺利进行。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：乙方有权要求甲方在约定的时间内支付植物养护费用。乙方有权要求甲方提供必要的养护工具和设备。乙方有权要求甲方对养护过程中出现的问题提供解决方案。2.乙方利益条款：乙方有权获得项目完成后一定期限内的植物养护服务费用。乙方有权获得甲方提供的培训和技术支持。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按时支付植物养护费用，应向乙方支付违约金。甲方不得擅自变更乙方指定的养护方案。甲方不得限制乙方的正常养护工作。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：甲方可对乙方的养护工作进行监督，确保养护质量。甲方可要求乙方对养护过程中出现的问题进行整改。甲方可要求乙方提供项目完成后一定期限内的养护服务。2.甲方的利益条款：甲方可获得项目完成后一定期限内的景观维护权。甲方可获得乙方提供的养护技术和管理经验。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按约定完成养护工作，应向甲方支付违约金。乙方不得擅自变更养护方案，未经甲方同意不得进行养护工作。乙方不得泄露甲方提供的商业秘密。全文完。二零二五年度生态园林景观施工合同终止与植物养护协议1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同双方基本信息1.4合同签订目的1.5合同有效期1.6合同终止原因第二章生态园林景观施工合同终止条款2.1终止条件2.2终止程序2.3终止费用承担2.4工程验收2.5工程质量保证2.6工程资料移交第三章植物养护协议3.1养护范围3.2养护标准3.3养护责任3.4养护费用3.5养护期限3.6养护服务内容3.7养护效果评估第四章养护人员及设备4.1养护人员资质4.2养护人员培训4.3养护设备要求4.4养护设备维护第五章养护工作流程5.1工作计划5.2工作安排5.3工作进度5.4工作记录5.5工作报告第六章养护费用结算6.1费用结算方式6.2费用结算周期6.3费用结算程序6.4费用变更6.5费用争议解决第七章合同履行及变更7.1合同履行要求7.2合同变更程序7.3合同解除条件7.4合同解除程序7.5合同解除后的处理第八章违约责任8.1违约责任认定8.2违约责任承担8.3违约赔偿8.4违约争议解决第九章争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决机构9.4争议解决费用第十章合同解除及终止后的处理10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理10.4合同终止后的处理第十一章合同附件11.1附件一：生态园林景观施工合同11.2附件二：植物养护协议11.3附件三：养护人员及设备清单11.4附件四：养护工作计划及安排11.5附件五：费用结算及变更记录第十二章合同签署12.1签署时间12.2签署地点12.3签署人员12.4签署文件第十三章合同生效及备案13.1合同生效条件13.2合同备案要求13.3合同备案机构13.4合同备案程序第十四章其他约定14.1法律适用14.2不可抗力14.3通知与送达14.4合同解除或终止后的保密义务14.5合同争议解决方式14.6合同解释权合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“二零二五年度生态园林景观施工合同终止与植物养护协议”。1.2合同签订日期本合同签订日期为____年____月____日。1.3合同双方基本信息甲方（施工方）：____________________乙方（养护方）：____________________1.4合同签订目的本合同旨在明确双方在生态园林景观施工合同终止后，乙方对相关植物进行养护的责任、义务和权利。1.5合同有效期本合同自签订之日起生效，至____年____月____日终止。1.6合同终止原因合同终止原因包括但不限于：施工方因故无法继续履行施工合同、植物养护需求发生变化等。第二章生态园林景观施工合同终止条款2.1终止条件2.1.1施工方因故无法继续履行施工合同；2.1.2植物养护需求发生变化，经双方协商一致；2.1.3法律法规或政策变化导致施工合同无法继续履行。2.2终止程序2.2.1双方协商一致，签订合同终止协议；2.2.2甲方书面通知乙方合同终止事宜；2.2.3乙方在接到通知后____个工作日内确认合同终止。2.3终止费用承担2.3.1合同终止前已发生的费用，由双方按照合同约定承担；2.3.2合同终止后，甲方应向乙方支付已完成的工程量对应的款项。2.4工程验收2.4.1甲方应在合同终止前对已完成工程进行验收；2.4.2验收合格后，甲方应向乙方支付验收合格部分的款项。2.5工程质量保证2.5.1乙方对已完成的工程承担质量保证责任，保证工程质量符合国家标准和合同约定。2.6工程资料移交2.6.1乙方应在合同终止后____个工作日内，将所有工程资料移交给甲方。第三章植物养护协议3.1养护范围3.1.1养护范围包括合同终止前已种植的植物；3.1.2养护范围不包括新增植物。3.2养护标准3.2.1养护标准应符合国家标准和行业规范；3.2.2乙方应定期对植物进行浇水、施肥、修剪等养护工作。3.3养护责任3.3.1乙方负责植物养护过程中的安全管理；3.3.2乙方应确保植物养护质量，防止植物病虫害。3.4养护费用3.4.1养护费用包括但不限于人工费、材料费、设备使用费等；3.4.2养护费用按月结算，甲方应在每月____日前支付乙方上月养护费用。3.5养护期限3.5.1养护期限自合同生效之日起至____年____月____日止。3.6养护服务内容3.6.1定期浇水、施肥；3.6.2定期修剪、造型；3.6.3定期病虫害防治；3.6.4植物补种、移植。第四章养护人员及设备4.1养护人员资质4.1.1乙方应配备具备相关资质的养护人员；4.1.2养护人员应接受专业培训。4.2养护人员培训4.2.1乙方应定期对养护人员进行培训，提高养护技能。4.3养护设备要求4.3.1养护设备应符合国家标准和行业规范；4.3.2乙方应定期对养护设备进行维护和保养。第五章养护工作流程5.1工作计划5.1.1乙方应根据植物生长周期和养护需求，制定养护工作计划；5.1.2工作计划应经甲方审核同意。5.2工作安排5.2.1乙方应根据工作计划，合理安排养护工作；5.2.2乙方应确保养护工作按时完成。5.3工作进度5.3.1乙方应定期向甲方报告养护工作进度；5.3.2甲方有权对养护工作进度进行监督。5.4工作记录5.4.1乙方应详细记录养护工作情况；5.4.2工作记录应保存至少____年。5.5工作报告5.5.1乙方应定期向甲方提交养护工作报告；第六章养护费用结算6.1费用结算方式6.1.1养护费用按月结算；6.1.2结算方式为银行转账。6.2费用结算周期6.2.1每月____日前，乙方应向甲方提交上月养护费用结算单。6.3费用结算程序6.3.1甲方在收到结算单后____个工作日内进行审核；6.3.2审核通过后，甲方应在____个工作日内支付乙方上月养护费用。6.4费用变更6.4.1养护费用如有变更，双方应协商一致，签订补充协议。6.5费用争议解决6.5.1若发生费用争议，双方应友好协商解决；6.5.2协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。第七章合同履行及变更7.1合同履行要求7.1.1双方应严格按照合同约定履行各自义务；7.1.2任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。7.2合同变更程序7.2.1合同变更需经双方协商一致；7.2.2合同变更应以书面形式进行。7.3合同解除条件7.3.1任何一方严重违反合同约定；7.3.2发生不可抗力事件，致使合同无法履行。7.4合同解除程序7.4.1合同解除需经双方协商一致；7.4.2合同解除应以书面形式进行。7.5合同解除后的处理7.5.1合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余事宜；7.5.2双方应相互配合，确保合同解除后的工作顺利进行。第八章违约责任8.1违约责任认定8.1.1双方应按照合同约定履行各自义务，如有违约行为，应承担相应的违约责任。8.1.2违约责任的认定应依据法律法规、合同条款以及双方协商一致的原则。8.2违约责任承担8.2.1违约方应承担违约产生的直接损失和间接损失；8.2.2违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体数额由双方在合同中约定。8.3违约赔偿8.3.1若因违约行为造成对方损失的，违约方应承担赔偿责任；8.3.2赔偿金额由双方协商确定，或由法院依法判决。8.4违约争议解决8.4.1违约争议应通过友好协商解决；8.4.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九章争议解决9.1争议解决方式9.1.1本合同争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼；9.1.2除非双方另有约定，争议解决方式应为协商。9.2争议解决程序9.2.1协商：双方应积极协商解决争议；9.2.2调解：如协商不成，可请求第三方进行调解；9.2.3仲裁：如调解不成，双方可提交仲裁机构仲裁；9.2.4诉讼：如仲裁不成或未选择仲裁，双方可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决机构9.3.1争议解决机构应根据双方约定或法定程序确定。9.4争议解决费用9.4.1争议解决费用由败诉方承担，除非法律法规另有规定。第十章合同解除及终止后的处理10.1合同解除条件10.1.1发生合同约定的解除条件；10.1.2双方协商一致解除合同。10.2合同解除程序10.2.1合同解除需以书面形式通知对方；10.2.2合同解除通知到达对方时生效。10.3合同解除后的处理10.3.1双方应按照合同约定处理合同解除后的剩余事宜；10.3.2双方应相互配合，确保合同解除后的工作顺利进行。第十一章合同附件11.1附件一：生态园林景观施工合同11.2附件二：植物养护协议11.3附件三：养护人员及设备清单11.4附件四：养护工作计划及安排11.5附件五：费用结算及变更记录第十二章合同签署12.1签署时间12.1.1本合同自双方代表签字盖章之日起生效。12.2签署地点12.2.1本合同签署地点为____。12.3签署人员12.3.1甲方代表：____________________12.3.2乙方代表：____________________第十三章合同生效及备案13.1合同生效条件13.1.1本合同经双方代表签字盖章后生效。13.2合同备案要求13.2.1本合同无需备案。13.3合同备案机构13.3.1本合同无需备案机构。13.4合同备案程序13.4.1本合同无需备案程序。第十四章其他约定14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律法规。14.2不可抗力14.2.1因不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担责任。14.3通知与送达14.3.1通知应以书面形式进行，自通知发出之日起视为送达。14.4合同解除或终止后的保密义务14.4.1合同解除或终止后，双方对本合同内容负有保密义务。14.5合同解释权14.5.1本合同的解释权归甲方所有。合同方签字：甲方（施工方）：____________________乙方（养护方）：____________________日期：____________________地点：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方决策权1.1.1在合同履行过程中，甲方对施工方案、进度安排、费用使用等事项拥有最终决策权。1.1.2乙方应服从甲方的决策，并及时反馈相关信息。1.2施工方案变更1.2.1甲方有权根据实际情况对施工方案进行调整，乙方应无条件配合。1.2.2施工方案变更需书面通知乙方，并明确变更后的内容。1.3进度控制1.3.1甲方有权对施工进度进行监督，确保工程按期完成。1.3.2乙方应按甲方要求提供施工进度报告，如进度滞后，乙方应承担相应责任。1.4费用使用1.4.1甲方有权对合同约定的费用进行监督，确保费用合理使用。1.4.2乙方应按照甲方要求提供费用使用情况报告，如发现违规使用，乙方应承担相应责任。1.5工程验收1.5.1甲方有权对已完成工程进行验收，验收合格后方可支付款项。1.5.2验收不合格的工程，乙方应按照甲方要求进行整改，直至合格。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方技术指导2.1.1乙方在合同履行过程中，对施工技术、工艺流程等事项拥有指导权。2.1.2甲方应尊重乙方的技术指导，确保施工质量。2.2施工方案制定2.2.1乙方有权根据实际情况制定施工方案，甲方应予以支持。2.2.2施工方案需经甲方审核同意后方可实施。2.3材料采购2.3.1乙方有权根据工程需求采购材料，甲方应予以配合。2.3.2乙方应确保采购材料的质量和价格合理。2.4施工进度管理2.4.1乙方有权对施工进度进行管理，确保工程按期完成。2.4.2甲方应尊重乙方的进度管理，并提供必要的支持。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1中介机构职责3.1.1中介机构负责监督合同履行情况，确保双方权益。3.1.2中介机构有权对施工质量、进度、费用等方面进行评估。3.2中介机构费用3.2.1中介机构费用由双方按照约定支付。3.2.2中介机构费用支付方式为按月结算。3.3中介机构报告3.3.1中介机构应定期向双方提交合同履行情况报告。3.3.2报告内容应包括施工质量、进度、费用等方面的情况。3.4中介机构变更3.4.1如需更换中介机构，双方应协商一致，并签订补充协议。3.4.2中介机构变更后，原中介机构职责和费用支付方式终止。3.5中介机构责任3.5.1中介机构应按照合同约定履行职责，如因中介机构原因导致合同无法履行，中介机构应承担相应责任。3.5.2中介机构责任承担方式由双方在合同中约定。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：生态园林景观施工合同2.附件二：植物养护协议3.附件三：养护人员及设备清单4.附件四：养护工作计划及安排5.附件五：费用结算及变更记录二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按合同约定支付费用；未按时提供工程资料；未按时进行工程验收；未按合同约定履行合同解除或终止后的处理；未履行保密义务。2.乙方违约行为：未按合同约定提供养护服务；未按合同约定完成养护工作；未按合同约定提供工作记录和报告；未按合同约定履行保密义务；未按合同约定支付费用。违约行为的认定由双方协商确定，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约责任：指合同当事人违反合同约定所应承担的法律责任。3.争议解决：指合同当事人对合同履行中产生的争议进行协商、调解、仲裁或诉讼等解决方式。4.合同解除：指合同当事人根据合同约定或法律规定，提前终止合同关系的行为。5.合同终止：指合同因履行完毕、解除或其他原因而结束合同关系。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时支付费用。解决办法：乙方应及时向甲方催收费用，如催收无效，可依法向人民法院提起诉讼。2.问题：乙方未按合同约定提供养护服务。解决办法：甲方应及时与乙方沟通，要求乙方履行合同义务，如乙方拒不履行，可依法解除合同。3.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：双方应通过友好协商解决争议，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.生态园林景观施工合同终止后，植物养护协议的签订。2.甲方为主导的生态园林景观施工项目。3.乙方为主导的生态园林景观施工项目。4.存在第三方中介机构的生态园林景观施工项目。全文完。二零二五年度生态园林景观施工合同终止与植物养护协议2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.合同签订背景及目的2.1合同签订背景2.2合同签订目的3.合同标的及范围3.1合同标的3.2合同范围4.工程概况4.1工程名称4.2工程地点4.3工程规模4.4工程工期5.植物养护协议5.1植物养护内容5.2植物养护标准5.3植物养护责任5.4植物养护费用6.合同履行6.1合同履行期限6.2合同履行方式6.3合同履行地点6.4合同履行责任7.质量保证7.1质量标准7.2质量检查7.3质量整改8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收责任9.合同变更与解除9.1合同变更9.2合同解除10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.不可抗力13.1不可抗力定义13.2不可抗力处理14.其他约定14.1保密条款14.2合同附件14.3合同份数14.4合同签订日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称（1）甲方：X生态园林有限公司（2）乙方：X植物养护有限责任公司1.2合同双方地址（1）甲方地址：省市区街道号（2）乙方地址：省市区街道号1.3合同双方法定代表人（1）甲方法定代表人：（2）乙方法定代表人：1.4合同双方联系方式2.合同签订背景及目的2.1合同签订背景为满足甲方生态园林景观施工需求，经双方友好协商，达成一致意见，签订本合同。2.2合同签订目的明确双方在生态园林景观施工及植物养护过程中的权利、义务，确保工程顺利进行，实现双方共赢。3.合同标的及范围3.1合同标的本合同标的为甲方生态园林景观施工项目及乙方植物养护服务。3.2合同范围（1）甲方生态园林景观施工项目：包括但不限于绿化种植、地形塑造、水体建设、园林小品、照明设施等。（2）乙方植物养护服务：包括但不限于植物浇水、施肥、修剪、病虫害防治等。4.工程概况4.1工程名称生态园林景观施工项目4.2工程地点省市区街道4.3工程规模平方米4.4工程工期自合同签订之日起个月5.植物养护协议5.1植物养护内容（1）植物浇水：根据植物生长需求，定时浇水，保持土壤湿润。（2）施肥：根据植物生长周期，合理施肥，促进植物生长。（3）修剪：定期修剪植物，保持植物造型美观。（4）病虫害防治：及时发现并防治植物病虫害，确保植物健康生长。5.2植物养护标准（1）浇水：每天早晨进行浇水，保持土壤湿润。（2）施肥：每月施肥一次，根据植物生长需求选择合适肥料。（3）修剪：每月修剪一次，保持植物造型美观。（4）病虫害防治：每周巡查一次，及时发现并防治病虫害。5.3植物养护责任（1）乙方负责植物养护工作的实施。（2）甲方负责提供必要的植物养护设备和工具。5.4植物养护费用植物养护费用共计人民币万元，分季度支付。6.合同履行6.1合同履行期限自合同签订之日起至年月日止。6.2合同履行方式（1）甲方按照合同约定支付工程款及植物养护费用。（2）乙方按照合同约定提供植物养护服务。6.3合同履行地点省市区街道6.4合同履行责任（1）甲方负责按时支付工程款及植物养护费用。（2）乙方负责按时提供植物养护服务，确保植物生长良好。8.工程验收8.1验收标准（1）工程质量符合国家及行业标准。（2）工程外观整洁，符合设计要求。（3）植物生长良好，无病虫害。8.2验收程序（1）验收前，乙方应向甲方提交验收申请，并附上相关验收资料。（2）甲方收到验收申请后，应在3个工作日内安排验收。（3）验收时，双方共同检查工程质量，确认工程符合验收标准。（4）验收合格后，双方签署验收报告。8.3验收责任（1）乙方负责确保工程质量，符合验收标准。（2）甲方负责组织验收，并对验收结果负责。9.合同变更与解除9.1合同变更（1）任何一方需变更合同内容，应提前30日书面通知对方。（2）双方协商一致后，签订书面变更协议，变更内容作为合同附件。9.2合同解除（1）因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。（2）一方违约，另一方有权解除合同，并要求赔偿损失。10.违约责任10.1违约情形（1）未按时支付工程款及植物养护费用。（2）工程质量不符合约定标准。（3）未按时提供植物养护服务。10.2违约责任（1）违约方应承担违约责任，支付违约金。（2）因违约造成对方损失的，违约方应赔偿损失。10.3违约赔偿（1）违约金按合同金额的%计算。（2）赔偿损失按实际损失计算。11.争议解决11.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决争议。（2）协商不成，提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决程序（1）争议发生后，双方应在15日内提交仲裁申请。（2）仲裁委员会受理后，应在3个月内作出仲裁裁决。12.合同生效与终止12.1合同生效条件（1）双方签署合同。（2）合同经双方法定代表人签字盖章。12.2合同终止条件（1）合同履行完毕。（2）双方协商一致解除合同。12.3合同终止程序（1）合同终止后，双方应进行财务结算。（2）合同终止后，双方应妥善处理剩余事宜。13.不可抗力13.1不可抗力定义（1）自然灾害。（2）政府行为。（3）社会异常事件。13.2不可抗力处理（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方。（2）不可抗力事件持续期间，合同履行中止。（3）不可抗力事件解除后，合同继续履行。14.其他约定14.1保密条款（1）双方对本合同内容负有保密义务。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露本合同内容。14.2合同附件（1）工程图纸。（2）植物养护方案。（3）验收报告。14.3合同份数本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。14.4合同签订日期本合同于年月日签订。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲方、乙方以外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等服务的法人、其他组织或个人。15.2第三方介入情形（1）合同履行过程中，因甲方或乙方原因，需要第三方提供专业服务的。（2）合同履行过程中，需对工程质量、进度、成本等进行监督、管理的。（3）合同履行过程中，需对植物养护进行检测、评估的。15.3第三方选择（1）第三方由甲方或乙方根据专业需求选择，并书面通知对方。（2）第三方应具备相应的资质和经验，能够胜任合同履行中的相关工作。15.4第三方责任（1）第三方应按照合同