二零二五年度农村生活污水集中处理安装工程合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度农村生活污水集中处理安装工程合同1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方基本信息1.5合同目的和范围第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设标准2.5工程建设内容第三章工程设计3.1设计单位3.2设计原则3.3设计要求3.4设计阶段3.5设计变更及审批第四章工程施工4.1施工单位4.2施工组织设计4.3施工进度计划4.4施工质量控制4.5施工安全管理4.6施工现场管理第五章材料设备采购5.1材料设备采购原则5.2材料设备采购方式5.3材料设备质量要求5.4材料设备供应进度5.5材料设备验收及保管第六章合同价款及支付6.1合同价款确定方式6.2合同价款组成6.3工程量清单6.4工程进度款支付方式6.5验收合格后的结算及支付第七章验收及保修7.1验收标准及程序7.2验收时间安排7.3验收不合格的处理7.4保修期限及内容7.5保修期内维修责任第八章合同变更及解除8.1合同变更范围8.2合同变更程序8.3合同解除条件8.4合同解除程序第九章违约责任9.1违约情形及责任9.2违约赔偿方式9.3违约纠纷解决方式第十章争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序第十一章合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序第十二章其他约定事项12.1保密条款12.2法律适用12.3合同份数及效力第十三章合同附件13.1工程量清单13.2施工组织设计13.3材料设备清单13.4附件一：合同签订证明13.5附件二：其他相关文件合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称：二零二五年度农村生活污水集中处理安装工程合同1.2合同编号：_______1.3合同签订日期：_______1.4合同双方基本信息：甲方（建设单位）：名称：_________________地址：_________________联系人：_________________联系电话：_________________乙方（施工单位）：名称：_________________地址：_________________联系人：_________________联系电话：_________________1.5合同目的和范围：本合同旨在明确甲乙双方在农村生活污水集中处理安装工程中的权利、义务和责任，确保工程按期、按质、按量完成。第二章工程概况2.1工程名称：农村生活污水集中处理安装工程2.2工程地点：_________________2.3工程规模：_________________2.4工程建设标准：_________________2.5工程建设内容：污水收集系统污水处理设施污水排放系统配套设施建设第三章工程设计3.1设计单位：_________________3.2设计原则：_________________3.3设计要求：_________________3.4设计阶段：_________________3.5设计变更及审批：_________________第四章工程施工4.1施工单位：_________________4.2施工组织设计：_________________4.3施工进度计划：_________________4.4施工质量控制：_________________4.5施工安全管理：_________________4.6施工现场管理：_________________第五章材料设备采购5.1材料设备采购原则：_________________5.2材料设备采购方式：_________________5.3材料设备质量要求：_________________5.4材料设备供应进度：_________________5.5材料设备验收及保管：_________________第六章合同价款及支付6.1合同价款确定方式：_________________6.2合同价款组成：_________________6.3工程量清单：_________________6.4工程进度款支付方式：_________________6.5验收合格后的结算及支付：_________________第七章验收及保修7.1验收标准及程序：_________________7.2验收时间安排：_________________7.3验收不合格的处理：_________________7.4保修期限及内容：_________________7.5保修期内维修责任：_________________第八章合同变更及解除8.1合同变更范围：包括但不限于工程范围、工程量、合同价款、工期、技术标准等。8.2合同变更程序：任何一方提出变更请求，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订变更协议。8.3合同解除条件：因不可抗力、甲方违约、乙方严重违约等原因，经双方协商一致或依法解除。8.4合同解除程序：任何一方提出解除合同，应书面通知对方，并按照法定程序处理。第九章违约责任9.1违约情形及责任：包括但不限于未按期完成工程、工程质量不合格、材料设备供应不及时、违约赔偿等。9.2违约赔偿方式：按照实际损失或合同约定的赔偿标准进行赔偿。9.3违约纠纷解决方式：协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁；也可依法向人民法院提起诉讼。第十章争议解决10.1争议解决方式：通过友好协商解决，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构：_________________10.3争议解决程序：按照仲裁委员会的仲裁规则进行。第十一章合同生效及终止11.1合同生效条件：双方签字盖章后生效。11.2合同终止条件：合同约定的工程完成，验收合格，双方确认合同终止。11.3合同终止程序：双方签订合同终止协议，办理相关手续。第十二章其他约定事项12.1保密条款：双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。12.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。12.3合同份数及效力：本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。第十三章合同附件13.1工程量清单13.2施工组织设计13.3材料设备清单13.4附件一：合同签订证明13.5附件二：其他相关文件第十四章合同解除及终止14.1合同解除：在合同履行过程中，如发生合同解除情形，双方应按照本合同约定及法律规定处理。14.2合同终止：合同终止后，双方应按照约定办理工程交接手续，并结算剩余款项。甲方（建设单位）签字：日期：_______乙方（施工单位）签字：日期：_______多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1工程进度控制权条款：甲方有权对工程进度进行监督和控制，乙方应按照甲方要求提供工程进度报告，并对进度延误承担相应责任。说明：甲方作为主导方，对工程进度有最终决定权，以确保工程按计划完成。1.2设计变更审批权条款：如需进行设计变更，乙方应向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可实施。说明：甲方对设计变更有最终审批权，以避免设计变更对工程质量和成本造成不利影响。1.3材料设备采购权条款：甲方有权指定材料设备供应商，乙方应按照甲方要求进行采购，并确保材料设备质量符合合同要求。说明：甲方作为主导方，对材料设备采购有决定权，以确保工程使用材料设备的质量和安全性。1.4工程款支付控制条款：甲方有权根据工程进度和验收情况，对工程款支付进行控制，乙方应配合甲方进行工程款结算。说明：甲方对工程款支付有控制权，以防止乙方拖延工程进度或质量问题。1.5工程验收权条款：甲方有权组织工程验收，乙方应按照甲方要求进行工程验收，并对验收不合格的部分进行整改。说明：甲方作为主导方，对工程验收有最终决定权，以确保工程质量达到预期标准。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1设计自主权条款：乙方有权根据工程实际情况和需求，进行设计方案的优化和调整。说明：乙方作为主导方，在确保工程质量和安全的前提下，有权对设计方案进行适当调整。2.2材料设备选择权条款：乙方有权根据工程需求和成本控制，选择合适的材料设备供应商。说明：乙方作为主导方，对材料设备的选择有决定权，以确保材料设备的质量和性价比。2.3施工组织权条款：乙方有权根据工程进度和现场情况，调整施工组织设计，确保施工顺利进行。说明：乙方作为主导方，对施工组织有决定权，以确保工程按计划、高效完成。2.4工程款支付要求条款：乙方有权要求甲方按照合同约定及时支付工程款，以保障施工资金需求。说明：乙方作为主导方，对工程款支付有要求权，以确保施工过程中资金充足。2.5工程验收参与权条款：乙方有权参与工程验收，对验收结果提出异议，并要求进行复验。说明：乙方作为主导方，对工程验收有参与权，以确保工程质量得到保障。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1中介机构资质要求条款：中介机构应具备相关资质，并取得甲方和乙方的认可。说明：为确保中介机构的公正性和专业性，双方应要求中介机构具备相应资质。3.2中介机构职责条款：中介机构应负责监督合同履行，协调双方关系，提出解决方案。说明：中介机构作为第三方，应发挥公正、中立的监督和协调作用。3.3中介机构费用条款：中介机构费用由双方协商确定，并在合同中明确。说明：为确保中介机构的服务质量，双方应合理协商中介机构费用。3.4中介机构变更条款：如需更换中介机构，双方应协商一致，并签订补充协议。说明：为确保合同履行的连续性，双方在更换中介机构时应保持沟通和协商。3.5中介机构保密义务条款：中介机构对合同内容负有保密义务，未经双方同意，不得向任何第三方泄露。说明：为确保合同内容的保密性，中介机构应遵守保密条款，保护双方利益。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.施工组织设计3.材料设备清单4.合同签订证明5.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按期完成工程认定：根据合同约定的工期，乙方未按时完成工程，经甲方通知后仍未能按时完成。2.违约行为：工程质量不合格认定：经甲方或第三方机构验收，工程质量不符合合同约定的标准。3.违约行为：材料设备供应不及时认定：乙方未能按照合同约定的时间提供所需材料设备，导致工程进度延误。4.违约行为：乙方未按甲方要求进行设计变更认定：乙方未在甲方要求的时间内提出设计变更申请，或未经甲方批准擅自进行设计变更。5.违约行为：甲方未按期支付工程款认定：甲方未按照合同约定的支付进度和金额支付工程款。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.仲裁委员会：依法设立，由仲裁员组成的，专门处理合同纠纷的机构。3.诉讼：指当事人依法向人民法院提起诉讼，请求法院对争议进行审理和判决。4.保密义务：指当事人对合同内容负有保密责任，未经对方同意不得向第三方泄露。5.公证：指由公证机关依法对法律行为、有法律意义的文书和事实进行证明的活动。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出