2025水利水电施工合同条款

合同编号：名称：地址：法定代表人：联系电话：名称：地址：法定代表人：联系电话：一、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程内容：1.5工程总投资：二、合同范围与内容2.1乙方承担本合同工程的设计、采购、施工、验收、保修等工作，并按照合同约定完成工程。2.2乙方应严格按照国家及行业标准、规范、规程进行施工，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。三、合同价格与支付3.1合同总价：人民币（大写）：元整（小写）：元。3.2支付方式：甲方按照乙方实际完成工程量的70%支付进度款，工程验收合格后支付剩余的30%作为尾款。3.3支付条件：乙方按照合同约定完成工程，并提供相关验收资料。四、工期4.1合同工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。4.2乙方应确保工程按期完成，如有延期，应按照合同约定承担违约责任。五、质量与保修5.1乙方应保证工程质量符合国家及行业标准、规范、规程要求，并承担工程质量责任。5.2工程验收合格后，乙方应按照合同约定承担保修责任。六、违约责任6.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。6.2甲方未按照合同约定支付进度款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：注意事项及解决办法：1.合同双方应确保填写合同编号、甲方和乙方信息准确无误，以避免后期因信息错误导致的合同纠纷。解决办法：在签订合同前，双方应对合同中的信息进行仔细核对，确保无误。如有疑问，应及时沟通更正。2.合同价款、支付方式和进度需明确，以免发生履行过程中的支付纠纷。解决办法：详细明确合同价款、支付方式和进度，并在合同中列明付款条件及时间节点。3.工期要求应明确，确保乙方按照合同约定的时间完成工程，避免延期导致的违约责任。解决办法：在合同中明确工期要求，并约定延期违约责任。4.工程质量标准应符合国家及行业标准，确保乙方按照要求施工，避免质量纠纷。解决办法：在合同中明确工程质量标准，并约定质量违约责任。5.合同双方应关注争议解决方式，以防止在履行过程中发生纠纷时无法及时解决。解决办法：在合同中明确约定争议解决方式，如友好协商、仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。涉及的法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的委托方，即水利水电项目的业主。2.乙方：指合同中的受托方，即具备相应资质的水利水电工程施工单位。3.合同编号：用于标识合同的唯一编号，便于合同的管理和查询。4.工程验收：指工程完成后，由相关单位进行的质量、安全、功能等方面的检查、评定和认可。5.保修：指乙方对已完成的工程在一定期限内承担质量问题修复的责任。6.违约金：指一方违反合同约定，按照合同约定向对方支付的赔偿金。7.争议解决：解决合同双方在履行过程中发生的纠纷的方式，如友好协商、仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。应用场合：1.水利水电工程施工合同：适用于甲方委托乙方进行水利水电工程施工的情况。2.工程设计合同：适用于甲方委托乙方进行水利水电工程设计的情况。3.采购合同：适用于甲方委托乙方进行水利水电工程所需材料、设备采购的情况。4.施工监理合同：适用于甲方委托乙方对水利水电工程施工过程进行监理的情况。补充条款：1.工程变更条款：约定在合同履行过程中，如发生工程变更，双方应如何处理。2.不可抗力条款：约定在合同履行过程中，如发生不可抗力事件，双方应如何承担责任。3.保密条款：约定合同双方在合同履行过程中，对双方商业秘密、技术秘密等信息的保密义务。4.知识产权条款：约定合同双方在合同履行过程中，对知识产权的保护和使用。5.争议解决条款：约定合同双方在履行过程中发生争议时，应如何解决。附件列表：1.工程设计文件：包括工程设计说明书、图纸等相关设计资料。2.施工方案：包括施工组织设计、施工进度计划、施工工艺等。3.工程量清单：包括工程所需材料、设备