污泥清淤施工合同

污泥清淤施工合同合同编号：__________污泥清淤施工合同地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拥有污泥清淤的需求，乙方具备污泥清淤的资质和能力，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：乙方负责按照甲方的要求，进行污泥清淤施工，包括但不限于污泥的抽排、运输、处理等。第二条工程进度2.1工程计划开始日期：__________2.2工程计划完成日期：__________2.3乙方应按照甲方要求的时间节点完成相应的工程进度，如有特殊情况，需提前向甲方提出延期申请，经甲方同意后方可延期。第三条工程质量3.1乙方应按照国家相关法律法规及行业标准进行施工，保证工程质量。3.2工程质量标准：__________3.3乙方应承担由于施工质量问题造成的所有损失及费用。第四条工程价款4.1本合同工程价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2乙方应按照甲方要求的付款节点及时足额收取工程价款。4.3乙方应提供正规发票，甲方有权对乙方的发票进行查验。第五条违约责任5.1乙方如未能按照本合同约定的时间节点完成工程进度，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________元/天。5.2乙方如未能保证工程质量，应承担由此产生的一切损失及费用。5.3甲乙双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务，如一方违约，应承担违约责任。第六条争议解决6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.污泥清淤施工方案2.工程进度计划表3.工程质量标准规范4.乙方资质证明文件5.工程价款支付证明6.发票及相关财务证明7.争议解决法律文件二、违约行为及认定：1.乙方未能按照约定的时间节点完成工程进度，认定为违约行为。2.乙方未能保证工程质量，认定为违约行为。3.乙方未提供正规发票，认定为违约行为。4.甲方未按时支付工程价款，认定为违约行为。5.双方未履行合同约定的其他义务，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.污泥清淤：指对污泥进行抽排、运输、处理等一系列作业的过程。2.工程进度：指按照合同约定的时间节点完成工程各项内容的过程。3.工程质量：指工程满足规定要求的能力，包括安全性、可靠性、使用寿命等方面。4.违约金：指一方违约时，按照合同约定向另一方支付的赔偿金。5.争议解决：指当双方在合同履行过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应提前向甲方提出延期申请，经甲方同意后方可延期。若乙方未提前申请延期，甲方有权要求乙方支付违约金。2.工程质量问题：乙方应按照国家相关法律法规及行业标准进行施工，保证工程质量。如出现质量问题，乙方应承担修复费用并支付违约金。3.工程价款支付问题：甲方应按照合同约定的付款节点及时足额支付工程价款。如甲方未按时支付，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付违约金。4.发票问题：乙方应提供正规发票，如未提供，甲方有权对乙方的发票进行查验，并要求乙方补交相关税费。5.争议解决：当双方在履行合同过程中发生争议时，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于甲方拥有污泥清淤需求，乙方具备污泥清淤资质和能力的场景。2.适用于甲方要求乙方按