2024年电气设备安装工程分包合同3篇_第1页
2024年电气设备安装工程分包合同3篇_第2页
2024年电气设备安装工程分包合同3篇_第3页
2024年电气设备安装工程分包合同3篇_第4页
2024年电气设备安装工程分包合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩57页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年电气设备安装工程分包合同本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方信息2.1分包方信息2.2总包方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型4.工程范围与内容4.1安装工程范围4.2设备清单4.3工程量计算5.合同工期与进度5.1工期安排5.2进度计划6.质量要求与标准6.1设备质量6.2工程质量6.3质量检测7.技术规范与标准7.1设计规范7.2施工规范7.3安全规范8.价格与支付8.1工程造价8.2付款方式8.3付款时间9.材料供应9.1材料清单9.2材料质量9.3材料供应方式10.施工安全与环境保护10.1施工安全10.2环境保护11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同解除与终止13.1解除合同的情形13.2合同终止14.其他约定事项14.1合同附件14.2通知与送达14.3合同附件清单第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“分包方”指承担本合同约定电气设备安装工程的施工单位。1.1.2“总包方”指与分包方签订本合同的总承包单位。1.1.3“工程”指本合同约定的电气设备安装工程。1.1.4“设备”指本合同约定的安装设备清单中所列设备。1.1.5“质量”指本合同约定的质量要求与标准。1.1.6“工期”指本合同约定的工程工期。1.1.7“价格”指本合同约定的工程造价。1.2解释1.2.1本合同中的定义与解释如有不一致之处,以本合同为准。2.合同双方信息2.1分包方信息2.1.1名称:2.1.2地址:2.1.3联系人:2.1.4联系电话:2.2总包方信息2.2.1名称:2.2.2地址:2.2.3联系人:2.2.4联系电话:3.工程概况3.1工程名称:电气设备安装工程3.2工程地点:市区路号3.3工程规模:平方米3.4工程类型:新建4.工程范围与内容4.1安装工程范围:4.1.1变电所设备安装4.1.2配电室设备安装4.1.3照明设备安装4.1.4电缆敷设4.2设备清单:4.2.1变压器4.2.2低压开关柜4.2.3照明灯具4.2.4电缆等4.3工程量计算:4.3.1按照国家或行业相关标准进行计算5.合同工期与进度5.1工期安排:5.1.1总工期:60天5.1.2进度计划:5.1.2.1第110天:完成设备到货及验收5.1.2.2第1130天:完成变电所设备安装5.1.2.3第3140天:完成配电室设备安装5.1.2.4第4150天:完成照明设备安装5.1.2.5第5160天:完成电缆敷设及调试6.质量要求与标准6.1设备质量:6.1.1设备应符合国家或行业相关标准6.1.2设备应具备合格证、检验报告等证明文件6.2工程质量:6.2.1工程应按照设计图纸和国家或行业相关标准进行施工6.2.2工程应保证质量,符合合同约定6.3质量检测:6.3.1设备质量检测:设备到货后,由双方共同进行检测,确认合格后方可进行安装6.3.2工程质量检测:工程完工后,由双方共同进行检测,确认合格后方可验收7.技术规范与标准7.1设计规范:7.1.1设计应按照国家或行业相关标准进行7.1.2设计图纸应符合工程实际情况7.2施工规范:7.2.1施工应按照设计图纸和国家或行业相关标准进行7.2.2施工应保证质量,符合合同约定7.3安全规范:7.3.1施工现场应采取必要的安全措施,确保施工人员安全7.3.2施工过程中应遵守国家或行业相关安全规范8.价格与支付8.1工程造价:根据工程量计算及市场价格,工程造价总计人民币壹佰万元整(¥1000000.00)。8.2付款方式:8.2.1分阶段付款:合同签订后支付合同总价的30%作为预付款;8.2.2进度款支付:每完成工程总量的20%,支付相应工程量的60%;8.2.3验收合格后支付:工程竣工验收合格后,支付剩余工程款的50%;8.2.4结算款支付:工程竣工结算审计合格后,支付剩余工程款的20%;8.2.5保修金支付:保修期满无质量问题后,支付保修金(合同总价的10%)。8.3付款时间:按照付款方式规定的具体日期支付,逾期付款需按日支付千分之二的违约金。9.材料供应9.1材料清单:详见附件一《材料清单》。9.2材料质量:所有材料应符合国家标准或行业标准,并附有相关质量证明文件。9.3材料供应方式:9.3.1分包方负责材料的采购、运输和验收;9.3.2材料采购应在合同签订后30天内完成,并提交采购清单和发票;9.3.3供应商资质应通过总包方审查,确保材料质量。10.施工安全与环境保护10.1施工安全:10.1.1分包方应遵守国家有关施工安全的法律法规,确保施工安全;10.1.2施工现场应设置必要的安全防护设施,配备安全员进行现场管理;10.1.3发生安全事故,分包方应立即上报,并采取有效措施处理。10.2环境保护:10.2.1分包方应遵守国家有关环境保护的法律法规,采取有效措施减少施工对环境的影响;10.2.2施工过程中产生的废弃物应分类收集,并及时处理。11.违约责任11.1违约情形:11.1.1分包方未按合同约定的时间完成工程;11.1.2分包方提供的材料不符合合同约定质量;11.1.3分包方未履行安全环保责任;11.1.4分包方违反合同其他约定。11.2违约责任:11.2.1分包方未按合同约定完成工程,每逾期一天,支付总包方违约金人民币壹万元整(¥10000.00);11.2.2分包方提供的材料不符合合同约定质量,由分包方承担更换或赔偿损失的责任;11.2.3分包方未履行安全环保责任,按相关法律法规承担相应责任;11.2.4分包方违反合同其他约定,按约定承担相应责任。12.争议解决12.1争议解决方式:发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决机构:仲裁委员会。13.合同解除与终止13.1解除合同的情形:13.1.1双方协商一致;13.1.2因不可抗力导致合同无法履行;13.1.3一方严重违约,另一方要求解除合同。13.2合同终止:合同解除或终止后,双方应进行工程验收和结算。14.其他约定事项14.1合同附件:本合同附件包括但不限于《材料清单》、《工程量计算表》等。14.2通知与送达:本合同通知和送达方式为书面形式,通过双方约定的通讯地址或电子邮箱进行。14.3合同附件清单:详见附件二《合同附件清单》。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在本合同执行过程中,由甲乙双方共同认可或根据合同约定选定的,提供专业服务或协助的专业机构、个人或组织。15.1.2第三方服务范围包括但不限于监理、检测、咨询、设计、材料供应、工程管理等。15.2第三方选任15.2.1第三方的选任应经甲乙双方协商一致,并书面通知对方。15.2.2第三方的资质应符合国家相关法律法规的要求。15.3第三方职责15.3.1第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求,独立、客观、公正地履行职责。15.3.2第三方应协助甲乙双方解决合同执行过程中的问题。16.第三方介入程序16.1第三方介入前,甲乙双方应签订《第三方服务协议》。16.2《第三方服务协议》应明确第三方的服务内容、费用、期限、权利义务等。17.第三方费用17.1第三方费用由甲乙双方承担,具体费用在《第三方服务协议》中约定。17.2第三方费用支付方式及时间应在《第三方服务协议》中明确。18.第三方责任18.1第三方在履行职责过程中因自身原因造成损失的,应承担相应的赔偿责任。18.2第三方的责任限额应在《第三方服务协议》中明确,一般不超过其服务费用的两倍。19.第三方与其他方的关系19.1第三方与甲乙双方的关系是服务与被服务的关系,第三方不得干预甲乙双方的正常业务往来。19.2第三方与甲乙双方签订的《第三方服务协议》不得违反本合同的约定。20.第三方介入的终止20.1当第三方完成合同约定的服务内容后,甲乙双方应共同决定是否继续委托第三方服务。20.2当第三方服务不符合合同约定或出现严重违约行为时,甲乙双方有权终止第三方介入。21.第三方介入的争议解决21.1第三方介入过程中产生的争议,应通过协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。22.第三方介入的其他条款22.1第三方介入期间,甲乙双方应继续履行本合同约定的义务。22.2第三方介入不应影响甲乙双方在本合同中的权利义务。22.3本合同中未涉及第三方介入的,甲乙双方可根据实际情况协商确定。23.第三方介入的补充条款23.1第三方介入期间,甲乙双方应保证第三方的人身和财产安全。23.2第三方介入期间,甲乙双方应共同维护施工现场的秩序。23.3第三方介入期间,甲乙双方应确保工程质量和安全。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.材料清单详细要求:列出所有施工所需的材料名称、规格、数量、品牌及供应商信息。说明:材料清单是合同执行的基础,确保施工过程中材料的质量和供应。2.工程量计算表详细要求:根据工程图纸和施工规范,详细计算各项工程量的清单。说明:工程量计算表是工程量和价格的依据,对工程结算有重要意义。3.设计图纸及变更记录详细要求:提供完整的工程图纸,包括总平面图、剖面图、节点图等,以及任何设计变更记录。说明:设计图纸是施工的依据,变更记录反映工程实施过程中的设计调整。4.施工进度计划详细要求:制定详细的施工进度计划,包括每个阶段的开始和结束日期。说明:施工进度计划是控制施工进度的工具,确保工程按期完成。5.质量检测报告详细要求:提供工程材料、施工过程和工程完成的各项质量检测报告。说明:质量检测报告是确保工程质量的重要依据。6.付款申请及支付凭证详细要求:提供详细的付款申请,包括付款理由、金额、日期等,并附上支付凭证。说明:付款申请和支付凭证是工程款项支付的依据。7.施工安全事故报告详细要求:发生安全事故时,及时填写并提交安全事故报告。说明:安全事故报告是事故处理和预防的依据。8.环境保护措施及记录详细要求:记录施工现场的环境保护措施及实施情况。说明:环境保护措施是履行社会责任的重要体现。9.第三方服务协议详细要求:与第三方签订的服务协议,包括服务内容、费用、期限等。说明:第三方服务协议是第三方介入的法律依据。10.合同附件清单详细要求:列出所有合同附件的名称和编号。说明:合同附件清单是合同文件的一部分,确保所有附件的完整性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1甲乙双方未按合同约定的时间完成工程或交付材料。1.2分包方提供的材料质量不符合合同约定。1.3违反施工安全规定,造成安全事故。1.4未按合同约定支付工程款项。1.5未履行合同约定的其他义务。2.责任认定标准2.1违约行为一经确认,违约方应承担相应的违约责任。2.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担法律责任等。2.3违约金的具体数额应根据违约行为的严重程度和造成的损失确定。3.示例说明3.1若分包方未按合同约定的时间完成工程,每逾期一天,支付总包方违约金人民币壹万元整(¥10000.00)。3.2若分包方提供的材料质量不符合合同约定,由分包方承担更换或赔偿损失的责任。3.3若违反施工安全规定,造成安全事故,责任人应承担相应的法律责任,并赔偿由此造成的损失。全文完。2024年电气设备安装工程分包合同1本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.1.1分包方信息1.1.2主包方信息1.2合同签订背景1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同终止日期2.1工程概况2.1.1工程名称2.1.2工程地点2.1.3工程规模2.1.4工程内容2.1.5工程工期3.1分包工程范围3.1.1分包工程内容3.1.2分包工程量3.1.3分包工程图纸及技术资料4.1工程质量要求4.1.1质量标准4.1.2质量检测与验收5.1工程进度要求5.1.1工程进度计划5.1.2工程进度调整6.1工程价款及支付方式6.1.1工程价款6.1.2工程款支付方式6.1.3工程款支付进度7.1保证金及违约责任7.1.1保证金金额7.1.2保证金退还7.1.3违约责任8.1保险责任8.1.1保险种类8.1.2保险金额8.1.3保险责任范围9.1安全生产责任9.1.1安全生产责任主体9.1.2安全生产管理制度9.1.3安全生产事故处理10.1保密条款10.1.1保密信息范围10.1.2保密期限10.1.3违约责任11.1合同解除及终止11.1.1合同解除条件11.1.2合同终止条件12.1争议解决12.1.1争议解决方式12.1.2争议解决程序13.1合同附件13.1.1合同附件一:工程量清单13.1.2合同附件二:工程图纸及技术资料13.1.3合同附件三:合同签订证明文件14.1其他约定事项14.1.1其他约定事项一14.1.2其他约定事项二第一部分:合同如下:1.1合同双方基本信息1.1.1分包方信息1.1.1.1分包方名称:有限公司1.1.1.2分包方法定代表人:1.1.1.3分包方地址:省市区路号1.1.1.4分包方联系电话:1381.1.2主包方信息1.1.2.1主包方名称:YYYY建设集团有限公司1.1.2.2主包方法定代表人:1.1.2.3主包方地址:省市区路号1.1.2.4主包方联系电话:13956781.2合同签订背景1.2.1主包方根据项目的建设需求,决定对电气设备安装工程进行公开招标。1.2.2分包方具备相应的资质和经验,对电气设备安装工程有较强的施工能力。1.2.3双方经过友好协商,达成一致意见,签订本电气设备安装工程分包合同。1.3合同签订日期1.3.1本合同签订日期为2024年4月1日。1.4合同生效日期1.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.5合同终止日期1.5.1本合同终止日期为2024年12月31日,或工程完工之日。2.1工程概况2.1.1工程名称:项目电气设备安装工程2.1.2工程地点:省市区项目现场2.1.3工程规模:建筑面积万平方米,电气设备安装工程量万元2.1.4工程内容:包括变配电设备、电缆敷设、照明系统、防雷接地等电气设备的安装工程2.1.5工程工期:自合同生效之日起,预计6个月完成3.1分包工程范围3.1.1分包工程内容:包括但不限于变配电设备安装、电缆敷设、照明系统安装、防雷接地工程等3.1.2分包工程量:详见合同附件一《工程量清单》3.1.3分包工程图纸及技术资料:详见合同附件二《工程图纸及技术资料》4.1工程质量要求4.1.1质量标准:符合国家相关标准及规范要求4.1.2质量检测与验收:按照国家及行业标准进行检测,合格后方可进行下一道工序施工5.1工程进度要求5.1.1工程进度计划:详见合同附件二《工程图纸及技术资料》中的进度计划5.1.2工程进度调整:如遇特殊情况,双方协商一致后可调整进度计划6.1工程价款及支付方式6.1.1工程价款:万元6.1.2工程款支付方式:分阶段支付,具体支付进度详见合同附件一《工程量清单》6.1.3工程款支付进度:按照工程进度及验收情况,分期支付7.1保证金及违约责任7.1.1保证金金额:万元7.1.2保证金退还:工程完工并验收合格后,无违约行为,主包方在合同终止之日起10个工作日内退还保证金7.1.3违约责任:如分包方违约,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等8.1保险责任8.1.1保险种类:工程一切险、第三者责任险8.1.2保险金额:工程一切险按合同总价投保,第三者责任险按主包方要求投保8.1.3保险责任范围:包括但不限于工程本身的损失、施工期间的意外事故、第三者责任等9.1安全生产责任9.1.1安全生产责任主体:分包方为安全生产责任主体,负责施工现场的安全管理工作9.1.2安全生产管理制度:分包方应建立健全安全生产管理制度,确保施工安全9.1.3安全生产事故处理:发生安全生产事故时,分包方应立即采取措施,并及时报告主包方和相关部门10.1保密条款10.1.1保密信息范围:包括但不限于技术资料、商务信息、商业秘密等10.1.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止后3年10.1.3违约责任:违反保密义务的,应承担相应的法律责任11.1合同解除及终止11.1.1合同解除条件:因不可抗力导致合同无法履行、一方严重违约、双方协商一致等11.1.2合同终止条件:合同期限届满、工程完工并验收合格、双方协商一致终止合同等12.1争议解决12.1.1争议解决方式:友好协商、调解、仲裁或诉讼12.1.2争议解决程序:双方应在争议发生后30日内协商解决,协商不成的,可申请调解、仲裁或诉讼13.1合同附件13.1.1合同附件一:工程量清单13.1.2合同附件二:工程图纸及技术资料13.1.3合同附件三:合同签订证明文件14.1其他约定事项14.1.1其他约定事项一:双方应严格遵守国家法律法规,履行合同义务14.1.2其他约定事项二:本合同未尽事宜,由双方另行协商解决,并签订补充协议第二部分:第三方介入后的修正15.1第三方介入的概念及定义15.1.1第三方:在本合同中,第三方是指除合同双方(主包方和分包方)之外的独立法人、自然人或其他组织,包括但不限于监理方、检测机构、评估机构、咨询公司、仲裁机构等。15.2第三方介入的目的及范围15.2.1第三方介入的目的:为确保合同的有效执行,提高工程质量,保障各方权益,以及解决合同履行过程中可能出现的争议。15.2.2第三方介入的范围:包括但不限于工程质量监督、进度控制、合同履行情况的评估、争议调解等。15.3第三方介入的程序15.3.2第三方接受邀请后,应在合同约定的时间内与各方签订合作协议,明确各自的职责和义务。16.1甲乙方在第三方介入时的额外条款16.1.1主包方在第三方介入时,应确保第三方的资质和信誉,并承担第三方因资质不符合要求而产生的相关责任。16.1.2分包方应积极配合第三方的工作,提供必要的资料和协助,并承担第三方因资料不全或协助不到位而产生的相关责任。16.2第三方责任限额的明确16.2.1.1第三方应购买相应的职业责任保险,保险金额不低于合同总价的一定比例。16.2.1.2第三方应向主包方和分包方提供保险单副本,作为合同附件。16.2.1.3如第三方在履行职责过程中出现重大失误,导致主包方或分包方遭受损失,其赔偿责任应按照保险合同或协议约定执行。16.3第三方与其他各方的责权利划分16.3.1第三方对主包方和分包方均享有监督、评估、调解等权利,并承担相应的义务。16.3.2第三方对主包方和分包方均不具有直接的管理和指挥权,其工作应服从合同双方的授权和监督。16.3.3第三方在介入过程中,如需对合同内容进行修改或补充,应征得合同双方的一致同意。16.4第三方介入的争议解决16.4.1第三方在介入过程中,如与主包方或分包方发生争议,应通过协商解决。16.4.2协商不成的,可按照合同约定的争议解决方式解决。16.5第三方介入的终止16.5.1第三方介入合同履行过程完成后,应向主包方和分包方提交报告,并办理相关手续。16.5.2如合同双方认为有必要,可提前终止第三方介入,并按协议约定支付相应的费用。16.6第三方介入的保密义务16.6.1第三方在介入过程中,应严格遵守保密义务,不得泄露合同双方的商业秘密和技术秘密。16.6.2违反保密义务的,应承担相应的法律责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求:包括工程名称、规格型号、数量、单价、总价等,应与合同内容一致。说明:本清单作为合同附件,用于明确工程范围和价款。2.工程图纸及技术资料详细要求:包含施工图纸、设计说明书、技术规范、质量标准等,应满足施工要求。说明:本资料作为合同附件,用于指导施工和验收。3.合同签订证明文件详细要求:包括合同双方签字盖章的合同文本、授权委托书等。说明:本文件作为合同附件,用于证明合同的真实性和有效性。4.保险单副本详细要求:包含保险种类、保险金额、保险期限、保险责任范围等。说明:本副本作为合同附件,用于证明保险责任的落实。5.安全生产管理制度详细要求:包括安全生产责任制度、安全操作规程、事故应急预案等。说明:本制度作为合同附件,用于指导分包方进行安全生产管理。6.质量检测报告详细要求:包括检测项目、检测方法、检测数据、检测结论等。说明:本报告作为合同附件,用于证明工程质量符合要求。7.工程进度报告详细要求:包括工程进度计划、实际进度、存在问题及解决方案等。说明:本报告作为合同附件,用于监督工程进度。8.争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、程序、费用等。说明:本协议作为合同附件,用于明确争议解决机制。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准:每逾期一天,应向主包方支付一定比例的违约金。示例:若合同约定工期为6个月,分包方逾期1周完成工程,则应支付每日工期价值的1%作为违约金。2.违约行为:分包方施工质量不符合合同约定。责任认定标准:分包方应承担修复费用,并赔偿由此造成的损失。示例:若分包方安装的电缆不符合国家标准,导致设备损坏,分包方应负责修复并赔偿损失。3.违约行为:分包方未按合同约定支付工程款。责任认定标准:分包方应向主包方支付逾期付款的利息。示例:若分包方逾期支付工程款10天,则应支付每日应付工程款价值的0.5%作为逾期利息。4.违约行为:分包方泄露合同双方的商业秘密。责任认定标准:分包方应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失。示例:若分包方泄露了主包方的商业秘密,导致主包方遭受损失,分包方应赔偿损失。5.违约行为:第三方介入过程中出现重大失误。责任认定标准:第三方应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失。示例:若监理方在监理过程中出现重大失误,导致工程损失,监理方应赔偿损失。全文完。2024年电气设备安装工程分包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方住所地2.合同标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程概况3.合同工期及进度安排3.1合同工期3.2工程进度计划3.3进度调整及延误责任4.合同价格及支付方式4.1合同总价4.2合同单价4.3支付方式4.4预付款及进度款支付时间4.5结算及竣工结算5.工程质量要求及验收标准5.1质量要求5.2验收标准5.3验收程序5.4质量保证期6.工程安全、环保及文明施工要求6.1安全施工6.2环保要求6.3文明施工6.4事故处理及责任7.合同变更及终止7.1合同变更7.2合同终止7.3合同解除8.违约责任及争议解决8.1违约责任8.2争议解决方式8.3争议解决机构9.合同解除及终止条件9.1合同解除条件9.2合同终止条件10.合同生效及终止10.1合同生效10.2合同终止11.合同附件及补充协议11.1合同附件11.2补充协议12.合同解释及适用法律12.1合同解释12.2适用法律13.合同签订及生效日期13.1合同签订日期13.2合同生效日期14.其他约定事项14.1不可抗力14.2合同保密14.3合同解释权14.4合同附件及补充协议的效力第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:电气设备安装有限公司乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式1.4合同双方住所地甲方住所地:省市区路号乙方住所地:省市区路号2.合同标的及工程概况2.1工程名称市大厦电气设备安装工程2.2工程地点市大厦2.3工程规模建筑面积:10000平方米2.4工程类型民用建筑电气安装工程2.5工程概况本工程包括强电、弱电、消防电气及智能化系统安装,具体详见工程图纸及工程量清单。3.合同工期及进度安排3.1合同工期自合同签订之日起60天内完成全部工程,具体进度计划详见附件一。3.2工程进度计划详见附件一。3.3进度调整及延误责任因甲方原因导致的工期延误,甲方应向乙方支付每日千分之二的违约金;因乙方原因导致的工期延误,乙方应向甲方支付每日千分之二的违约金。4.合同价格及支付方式4.1合同总价人民币壹佰万元整(¥1000000.00)4.2合同单价详见工程量清单。4.3支付方式1.预付款:合同签订后5个工作日内,甲方支付合同总价的20%作为预付款。2.进度款:工程每完成10%的进度,乙方提交进度款申请及相应证明材料,甲方在收到申请后10个工作日内支付相应进度款。3.结算款:工程完工验收合格后,甲方在收到乙方提交的结算款申请及相应证明材料后30个工作日内支付结算款。4.结算及竣工结算详见附件二。5.工程质量要求及验收标准5.1质量要求本工程质量应符合国家标准、行业标准和设计要求,确保工程质量达到优良等级。5.2验收标准详见附件三。5.3验收程序详见附件三。5.4质量保证期自工程验收合格之日起一年内,若因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应无条件进行修复,直至达到合同约定的质量标准。6.工程安全、环保及文明施工要求6.1安全施工乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规,建立健全安全生产管理制度,确保施工安全。6.2环保要求乙方应严格执行国家有关环境保护的法律法规,采取有效措施,防止施工过程中对环境造成污染。6.3文明施工乙方应遵守施工现场文明施工规定,保持施工现场整洁有序,确保施工文明。6.4事故处理及责任详见附件四。8.违约责任及争议解决8.1违约责任(1)若甲方未按约定支付预付款、进度款或结算款,应向乙方支付逾期付款的利息,利息按中国人民银行同期贷款利率计算。(2)若乙方未按合同约定完成工程,导致工期延误,应向甲方支付违约金,违约金按每日合同总价的千分之一计算。(3)若乙方施工质量不符合合同约定,导致工程返工或修复,乙方应承担由此产生的全部费用。8.2争议解决方式双方发生争议时,应友好协商解决;协商不成的,可提交市仲裁委员会仲裁。8.3争议解决机构市仲裁委员会9.合同解除及终止条件9.1合同解除条件(1)一方违反合同约定,给对方造成重大损失;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。9.2合同终止条件(1)合同约定的工期届满,工程竣工验收合格;(2)因一方违约,对方按合同约定解除合同;(3)双方协商一致终止合同。10.合同生效及终止10.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止本合同在约定的工期届满,工程竣工验收合格后终止。11.合同附件及补充协议11.1合同附件附件一:工程进度计划附件二:结算及竣工结算附件三:验收标准附件四:事故处理及责任11.2补充协议本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。12.合同解释及适用法律12.1合同解释本合同的解释以双方协商一致的原则为准。12.2适用法律本合同适用中华人民共和国法律。13.合同签订及生效日期13.1合同签订日期本合同签订日期为年月日。13.2合同生效日期本合同自签订之日起生效。14.其他约定事项14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担违约责任,但应及时通知对方并提供相关证明。14.2合同保密双方对本合同内容及其相关事项负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.3合同解释权对本合同的解释权归甲方所有。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所称第三方,是指在本合同履行过程中,经甲乙双方一致同意,参与合同履行的中介机构、咨询机构、监理机构、检测机构等非合同主体。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同履行的顺利进行,提高工程质量和效率,维护甲乙双方的合法权益。16.第三方介入程序16.1介入申请甲乙双方一致同意第三方介入时,应提前向对方提出书面申请,并说明介入的目的、范围和期限。16.2介入审核对方应在收到介入申请后5个工作日内,审核第三方资质及介入方案,并给予书面回复。16.3介入协议甲乙双方与第三方达成一致后,应签订《第三方介入协议》,明确各方的权利、义务和责任。17.第三方责任限额17.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在本合同履行过程中因自身原因造成损失时,应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定责任限额应根据第三方介入的目的、范围和合同总价等因素确定,并在《第三方介入协议》中明确。17.3责任限额调整在合同履行过程中,如需调整第三方责任限额,甲乙双方应协商一致,并在《第三方介入协议》中予以更新。18.第三方责任界定18.1责任划分(1)第三方在履行合同过程中,应严格按照合同约定和行业标准进行工作,不得损害甲乙双方的合法权益。(2)第三方因自身原因造成损失,应承担相应的赔偿责任。

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论