2025版建筑框架工程劳务分包及工程验收报告协议3篇_第1页
2025版建筑框架工程劳务分包及工程验收报告协议3篇_第2页
2025版建筑框架工程劳务分包及工程验收报告协议3篇_第3页
2025版建筑框架工程劳务分包及工程验收报告协议3篇_第4页
2025版建筑框架工程劳务分包及工程验收报告协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩44页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑框架工程劳务分包及工程验收报告协议本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1分包方2.2总包方2.3甲方2.4乙方3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.工程承包范围4.1工程量清单4.2工程进度计划4.3工程质量标准5.工程分包方式5.1分包合同签订5.2分包合同内容5.3分包合同履行6.工程进度款支付6.1支付方式6.2支付时间6.3支付条件7.工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收报告8.工程保修8.1保修期限8.2保修内容8.3保修责任9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同生效与解除11.1合同生效条件11.2合同解除条件11.3合同解除程序12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:工程进度计划12.3附件三:工程质量标准13.合同变更13.1变更条件13.2变更程序13.3变更生效14.其他约定14.1通知方式14.2合同份数14.3合同语言14.4合同生效日期第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1"本合同"指本劳务分包及工程验收报告协议。1.1.2"分包方"指在本合同中承担建筑框架工程劳务分包的单位。1.1.3"总包方"指负责整个建筑框架工程的总承包单位。1.1.4"甲方"指委托分包方进行劳务分包的业主单位。1.1.5"乙方"指接受甲方委托,与甲方签订本合同的分包方。1.2解释1.2.1本合同中的术语和定义,除非上下文另有说明,否则应具有本条所赋予的含义。2.合同双方2.1分包方2.1.1分包方名称:________________2.1.2分包方地址:________________2.1.3分包方法定代表人:________________2.2总包方2.2.1总包方名称:________________2.2.2总包方地址:________________2.2.3总包方法定代表人:________________2.3甲方2.3.1甲方名称:________________2.3.2甲方地址:________________2.3.3甲方法定代表人:________________2.4乙方2.4.1乙方名称:________________2.4.2乙方地址:________________2.4.3乙方法定代表人:________________3.工程概况3.1工程名称:________________3.2工程地点:________________3.3工程规模:________________3.4工程内容:________________4.工程承包范围4.1工程量清单4.1.1工程量清单详见附件一。4.2工程进度计划4.2.1工程进度计划详见附件二。4.3工程质量标准4.3.1工程质量标准应符合国家相关标准和规范。5.工程分包方式5.1分包合同签订5.1.1分包方应与总包方签订分包合同,明确分包范围、工程量、质量标准、进度要求等。5.2分包合同内容分包工程范围及质量标准分包工程量分包工程进度分包工程费用分包工程验收违约责任5.3分包合同履行5.3.1分包方应按照分包合同约定,按时、按质、按量完成分包工程。6.工程进度款支付6.1支付方式6.1.1进度款支付采用银行转账方式。6.2支付时间6.2.1每月进度款支付时间为每月的一个工作日。6.3支付条件6.3.1分包方提交上月工程进度报告及验收报告,且经甲方确认后,甲方应在三个工作日内支付当月进度款。7.工程验收7.1验收标准7.1.1工程验收标准应符合国家相关标准和规范。7.2验收程序分包方提交工程验收报告甲方组织验收小组进行验收验收合格,签署验收报告7.3验收报告工程概况验收结果验收日期验收人员签字8.工程保修8.1保修期限8.1.1分包工程自竣工验收合格之日起,保修期为__年。8.2保修内容8.2.1保修内容包括但不限于:结构安全、防水、保温、门窗、电梯等主要设施设备。8.3保修责任8.3.1在保修期内,若因分包方施工质量问题导致工程损坏,分包方应负责修复,并承担由此产生的费用。9.违约责任9.1违约行为9.1.1分包方未按合同约定的时间、质量、数量完成工程的,视为违约。9.1.2甲方未按合同约定支付工程款的,视为违约。9.2违约责任9.2.1分包方违约的,应向甲方支付违约金,违约金为每日应付款项的千分之五。9.2.2甲方违约的,应向分包方支付违约金,违约金为每日应付款项的千分之五。9.3违约赔偿9.3.1任何一方违约造成对方损失的,应承担相应的赔偿责任。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方发生争议时,应通过友好协商解决。10.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序10.2.1双方应自争议发生之日起__日内提交书面争议解决申请。10.2.2争议解决过程中,双方应保持沟通,积极寻求解决方案。10.3争议解决地点10.3.1争议解决地点为合同签订地。11.合同生效与解除11.1合同生效条件11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同解除条件一方严重违约,经对方催告后仍未改正的。因不可抗力导致合同无法履行的。11.3合同解除程序11.3.1解除合同应提前__日书面通知对方。12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:工程进度计划12.3附件三:工程质量标准13.合同变更13.1变更条件13.1.1合同任何条款的变更,必须经双方书面同意。13.2变更程序13.2.1变更合同应提交书面变更申请,经双方签字盖章后生效。13.3变更生效13.3.1变更合同自双方签字盖章之日起生效。14.其他约定14.1通知方式14.1.1除非合同另有约定,所有通知应以书面形式发送至对方指定的地址。14.2合同份数14.2.1本合同一式__份,甲乙双方各执__份,具有同等法律效力。14.3合同语言14.3.1本合同以中文书写,如合同条款有英文翻译,以中文为准。14.4合同生效日期14.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1"第三方"指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意介入合同履行的任何个人或组织,包括但不限于监理方、咨询方、审计方、保险代理方等。15.2第三方介入条件第三方具备相应的资质和能力。甲乙双方书面同意第三方介入。第三方与甲乙双方签订相应的合作协议。15.3第三方职责监理方:对工程进度、质量、安全等进行监督和管理。咨询方:提供专业咨询意见和技术支持。审计方:对工程款项进行审计。保险代理方:协助办理保险事宜。15.4第三方权利要求甲乙双方提供必要的信息和资料。对甲乙双方的行为提出意见和建议。在必要时,暂停或终止介入服务。15.5第三方义务保守甲乙双方的商业秘密。按照合作协议和本合同约定,独立、公正、客观地履行职责。对因自身原因造成的损失,承担相应的责任。15.6第三方责任限额15.6.1第三方在本合同履行过程中,因自身原因造成的损失,其责任限额如下:监理方:不超过合同总金额的__%。咨询方:不超过合同总金额的__%。审计方:不超过合同总金额的__%。保险代理方:不超过合同总金额的__%。15.7第三方与其他各方的划分说明15.7.1第三方介入后,其职责范围与甲乙双方的权利义务划分如下:第三方对工程进度、质量、安全的监督和管理,不影响甲乙双方的合同履行责任。第三方提供的技术支持和咨询意见,甲乙双方应予以考虑,但最终决策权仍属于甲乙双方。第三方对工程款项的审计,不影响甲乙双方的支付义务。第三方协助办理的保险事宜,甲乙双方应按照保险合同约定履行相关义务。16.第三方变更16.1第三方变更条件第三方因自身原因或不可抗力等原因无法继续履行职责。甲乙双方书面同意第三方变更。16.2第三方变更程序第三方向甲乙双方提出变更申请。甲乙双方在__日内书面回复是否同意变更。第三方变更后,甲乙双方应重新签订合作协议。16.3第三方变更生效16.3.1第三方变更经甲乙双方书面同意后生效。17.第三方退出17.1第三方退出条件合同履行完毕或提前终止。第三方因自身原因或不可抗力等原因无法继续履行职责。甲乙双方书面同意第三方退出。17.2第三方退出程序第三方向甲乙双方提出退出申请。甲乙双方在__日内书面回复是否同意退出。第三方退出后,甲乙双方应按照合同约定处理相关事宜。17.3第三方退出生效17.3.1第三方退出经甲乙双方书面同意后生效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求和说明:列明所有分包工程的详细项目、数量、单位、计量方法及单价。工程量清单应与合同约定一致,并作为工程结算的依据。附件一应由分包方提供,并经总包方和甲方确认。2.附件二:工程进度计划详细要求和说明:列明各分包工程的开始和结束日期,以及关键节点的进度安排。工程进度计划应与合同约定一致,并作为工程进度控制的依据。附件二应由分包方提供,并经总包方和甲方确认。3.附件三:工程质量标准详细要求和说明:列明各分包工程的质量要求,包括材料、施工工艺、验收标准等。工程质量标准应符合国家相关标准和规范。附件三应由分包方提供,并经总包方和甲方确认。4.附件四:分包合同详细要求和说明:列明分包合同的主要内容,包括分包范围、工程量、质量标准、进度要求、费用等。分包合同应由分包方与总包方签订,并经甲方同意。附件四应由双方签字盖章后提供。5.附件五:工程验收报告详细要求和说明:列明工程验收的日期、地点、参与人员、验收结果等。工程验收报告应由分包方提供,并经总包方和甲方确认。附件五应由双方签字盖章后提供。6.附件六:工程变更记录详细要求和说明:记录工程实施过程中发生的任何变更,包括原因、内容、影响、审批等。工程变更记录应由分包方提供,并经总包方和甲方确认。附件六应由双方签字盖章后提供。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为分包方未按合同约定的时间、质量、数量完成工程的。甲方未按合同约定支付工程款的。第三方未按合作协议和本合同约定履行职责的。2.责任认定标准分包方违约的,应向甲方支付违约金,违约金为每日应付款项的千分之五。甲方违约的,应向分包方支付违约金,违约金为每日应付款项的千分之五。第三方违约的,其责任限额按照合作协议和本合同约定执行。3.示例说明分包方未能按期完成工程,造成工期延误,甲方有权要求分包方支付违约金。甲方未能按合同约定支付进度款,分包方有权要求甲方支付违约金。第三方在提供咨询意见时出现重大失误,导致工程损失,应承担相应的赔偿责任。全文完。2024版建筑框架工程劳务分包及工程验收报告协议1合同目录一、协议概述1.协议名称2.协议目的3.协议依据4.协议双方二、项目基本信息1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目工期三、劳务分包范围1.劳务分包内容2.劳务分包人员3.劳务分包资质四、工程验收标准1.工程质量标准2.工程安全标准3.工程进度标准五、工程验收流程1.验收准备2.验收程序3.验收结果确认4.验收报告六、工程验收责任1.发包方责任2.承包方责任3.第三方责任七、工程验收费用1.验收费用承担2.验收费用支付方式3.验收费用结算八、违约责任1.发包方违约责任2.承包方违约责任3.第三方违约责任九、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序十、协议变更与解除1.协议变更条件2.协议变更程序3.协议解除条件4.协议解除程序十一、协议生效与终止1.协议生效条件2.协议终止条件3.协议终止程序十二、协议附件1.项目合同2.劳务分包合同3.工程验收报告十三、其他约定1.保密条款2.通知条款3.法律适用与管辖十四、协议签署1.签署日期2.签署地点3.签署人员合同编号_________一、协议概述1.协议名称:2024版建筑框架工程劳务分包及工程验收报告协议2.协议目的:明确双方在建筑框架工程劳务分包及工程验收报告方面的权利、义务和责任,确保工程顺利进行。3.协议依据:《中华人民共和国合同法》、《建筑法》等相关法律法规。4.协议双方:甲方(发包方)和乙方(承包方)二、项目基本信息1.项目名称:[具体项目名称]2.项目地点:[具体项目地址]3.项目规模:[具体项目规模描述]4.项目工期:[具体项目工期描述]三、劳务分包范围1.劳务分包内容:包括但不限于土建、安装、装饰等劳务工作。2.劳务分包人员:具备相应资质的劳务人员。3.劳务分包资质:乙方需提供劳务分包人员的资质证明文件。四、工程验收标准1.工程质量标准:符合国家及行业相关质量标准。2.工程安全标准:确保施工过程中的人员和设备安全。3.工程进度标准:按照项目工期计划进行。五、工程验收流程1.验收准备:乙方需提前向甲方提交验收申请及相关资料。2.验收程序:由甲方组织相关人员对工程进行验收。3.验收结果确认:验收合格后,双方签署验收报告。4.验收报告:验收报告需详细记录验收结果及存在问题。六、工程验收责任1.发包方责任:负责组织验收、提供验收条件。2.承包方责任:确保工程质量、安全,配合验收工作。3.第三方责任:若涉及第三方验收,由第三方承担相应责任。七、工程验收费用1.验收费用承担:验收费用由甲方承担。2.验收费用支付方式:验收合格后,甲方在[具体时间]内支付验收费用。3.验收费用结算:验收费用结算以验收报告为准。八、违约责任1.发包方违约责任:若甲方未按约定支付工程款项,应向乙方支付违约金,违约金比例为[具体比例]%。2.承包方违约责任:若乙方未按约定完成工程或验收不合格,应承担修复费用,并支付违约金,违约金比例为[具体比例]%。3.第三方违约责任:若第三方违约导致工程验收不合格,应由第三方承担相应责任。九、争议解决1.争议解决方式:双方应友好协商解决争议。2.争议解决机构:协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。3.争议解决程序:诉讼程序应遵循《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律法规。十、协议变更与解除1.协议变更条件:经双方协商一致,可对协议内容进行变更。2.协议变更程序:变更内容应以书面形式签订补充协议。3.协议解除条件:出现法律规定的解除情形或双方协商一致。4.协议解除程序:协议解除应以书面形式通知对方,并办理相关手续。十一、协议生效与终止1.协议生效条件:双方签字盖章后生效。2.协议终止条件:协议履行完毕或双方协商一致终止。3.协议终止程序:协议终止应以书面形式通知对方,并办理相关手续。十二、协议附件1.项目合同2.劳务分包合同3.工程验收报告十三、其他约定1.保密条款:双方对本协议内容负有保密义务。2.通知条款:双方应保证通知的及时性和准确性。3.法律适用与管辖:本协议适用中华人民共和国法律,合同签订地人民法院具有管辖权。十四、协议签署1.签署日期:[具体签署日期]2.签署地点:[具体签署地点]3.签署人员:甲方(盖章):____________________法定代表人(或授权代表):____________________签字:____________________乙方(盖章):____________________法定代表人(或授权代表):____________________签字:____________________附件:1.项目合同2.劳务分包合同3.工程验收报告多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方项目管理权说明:甲方在项目实施过程中拥有对项目管理的最终决定权,包括但不限于施工方案、进度计划、资源配置等。2.甲方监督权说明:甲方有权对乙方施工过程进行监督,确保工程质量、安全和进度符合要求。3.甲方付款条件说明:甲方根据工程进度和验收结果,按约定比例分期支付工程款项。4.甲方验收标准说明:甲方制定工程验收标准,乙方需严格按照甲方标准进行施工和验收。5.甲方变更权说明:甲方有权根据项目实际情况,对施工方案、进度计划等进行合理变更。6.甲方信息保密说明:甲方对项目信息负有保密义务,未经甲方同意,乙方不得向第三方泄露。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方施工自主权说明:乙方在确保工程质量和安全的前提下,有权根据自身能力自主选择施工方法和技术。2.乙方进度控制权说明:乙方有权根据自身施工能力和项目特点,制定合理的施工进度计划。3.乙方人员配备权说明:乙方有权根据工程需求,合理配置施工人员,并保证人员素质。4.乙方材料采购权说明:乙方有权根据工程需求,自行采购符合质量标准的材料。5.乙方施工条件保障说明:乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,如现场平整、水电供应等。6.乙方索赔权说明:若因甲方原因导致乙方施工受阻或增加成本,乙方有权提出索赔。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.第三方中介职责说明:第三方中介负责对工程进行第三方监督,确保工程质量、安全和进度符合要求。2.第三方验收标准说明:第三方中介根据国家及行业标准,制定工程验收标准,乙方需遵守。3.第三方验收程序说明:第三方中介对工程进行验收,验收合格后方可进行下一步工作。4.第三方费用承担说明:第三方中介费用由甲方承担,具体费用按双方约定执行。5.第三方责任追究说明:若第三方中介在验收过程中存在失职、渎职行为,甲方有权追究其责任。6.第三方保密义务说明:第三方中介对本协议内容及项目信息负有保密义务,未经允许不得向第三方泄露。附件及其他补充说明一、附件列表:1.项目合同2.劳务分包合同3.工程验收报告4.第三方中介资质证明5.甲方付款凭证6.乙方施工进度计划7.乙方人员配备名单8.乙方材料采购清单9.工程变更记录10.第三方验收报告二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按约定支付工程款项。认定:甲方在约定付款期限内未支付款项,视为违约。2.违约行为:乙方未按约定完成工程或验收不合格。认定:乙方未在约定工期内完成工程或验收不合格,视为违约。3.违约行为:第三方中介在验收过程中存在失职、渎职行为。认定:第三方中介未履行验收职责,导致验收结果失实,视为违约。三、法律名词及解释:1.合同法:调整合同关系,明确合同当事人权利义务的法律法规。2.建筑法:规范建筑活动,保障建筑工程质量和安全,促进建筑业的健康发展。3.违约金:因一方违约给对方造成损失时,违约方应支付给对方的金钱补偿。4.争议解决:指当事人之间因合同履行发生的纠纷,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。5.第三方中介:指在合同履行过程中,为维护合同双方的合法权益,提供专业服务的第三方机构。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误。解决办法:及时沟通,分析原因,调整施工计划,确保工程按期完成。2.问题:工程质量问题。解决办法:加强施工过程中的质量控制,发现问题及时整改。3.问题:乙方人员素质不高。解决办法:对乙方人员进行培训,提高其专业技能和素质。4.问题:第三方中介工作不力。解决办法:与第三方中介沟通,明确职责,提高其服务质量。五、所有应用场景:1.建筑框架工程劳务分包。2.工程验收报告的编制与提交。3.第三方中介的引入与监督。4.合同违约行为的处理。5.争议解决机制的执行。全文完。2024版建筑框架工程劳务分包及工程验收报告协议2合同编号_________一、合同主体名称:(填写甲方全称)地址:(填写甲方详细地址)联系人:(填写甲方联系人姓名)联系电话:(填写甲方联系电话)名称:(填写乙方全称)地址:(填写乙方详细地址)联系人:(填写乙方联系人姓名)联系电话:(填写乙方联系电话)1.3其他相关方(如有其他相关方,请在此处填写相关方名称、地址、联系人、联系电话)二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲乙双方在建筑框架工程劳务分包及工程验收报告中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,保障双方的合法权益。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语(1)建筑框架工程:指建筑主体结构工程,包括但不限于基础、主体结构、屋面、楼板等。(2)劳务分包:指甲方将部分或全部建筑框架工程劳务作业,按照约定委托乙方完成。(3)工程验收报告:指乙方在完成劳务分包工程后,向甲方提交的关于工程质量、进度、安全等方面的验收报告。3.2关键词解释(1)合同期限:指本合同生效至终止的时间范围。(2)合同价款:指乙方完成劳务分包工程后,甲方应向乙方支付的劳务费用。(3)工程质量:指乙方按照甲方要求,完成劳务分包工程的质量标准。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务4.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定,完成建筑框架工程劳务分包。4.1.2甲方有权对乙方完成的劳务分包工程进行验收,并提出验收意见。4.1.3甲方应按照合同约定,向乙方支付合同价款。4.2乙方的权利和义务4.2.1乙方有权要求甲方按照合同约定,提供必要的施工条件。4.2.2乙方应按照甲方要求,完成建筑框架工程劳务分包。4.2.3乙方应确保完成劳务分包工程的质量,并提交工程验收报告。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至乙方完成劳务分包工程并提交工程验收报告之日止。5.2合同履行地点本合同约定的建筑框架工程劳务分包地点为:(填写具体地点)5.3合同履行方式乙方应按照甲方要求,按照合同约定的工程进度和质量标准,完成建筑框架工程劳务分包。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字(或盖章)后生效。6.2终止条件(1)合同约定的履行期限届满,且乙方已完成劳务分包工程并提交工程验收报告;(2)经甲乙双方协商一致,决定终止合同;(3)因不可抗力等原因,导致合同无法继续履行。6.3终止程序(1)一方提出终止合同,应提前通知另一方;(2)双方应就终止合同的有关事宜进行协商,达成一致意见。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应按照合同约定,将已完成工程交付甲方;(2)甲方应按照合同约定,向乙方支付合同价款;(3)合同终止后,双方应按照法律法规的规定,处理相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成(1)人工费用:包括但不限于施工人员的工资、津贴、奖金等。(2)材料费用:包括但不限于施工所需的原材料、辅助材料、构配件等费用。(3)机械费用:包括但不限于施工所需的各类施工机械的租赁、维修、燃料等费用。(4)管理费用:包括但不限于施工过程中的管理费用、协调费用等。(5)其他费用:根据工程实际情况,经甲乙双方协商一致的其他费用。7.2支付方式(1)预付款:合同签订后,甲方应向乙方支付合同总价款的20%作为预付款。(2)进度款:乙方按照工程进度,提交相应的工程进度款申请,甲方应在收到申请后15日内支付。(3)结算款:工程验收合格后,乙方提交结算款申请,甲方应在收到申请后30日内支付。7.3支付时间(1)预付款支付时间:合同签订后5个工作日内。(2)进度款支付时间:每月底前支付当月进度款。(3)结算款支付时间:工程验收合格后30日内。7.4支付条款(1)甲方支付劳务分包费用时,应出具正式的付款凭证。(2)乙方应在收到付款凭证后5个工作日内,向甲方提供相应的税务发票。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按时支付劳务分包费用的,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的1%。(2)甲方未按时提供施工条件的,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约(1)乙方未按合同约定完成劳务分包工程的,应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。(2)乙方提交的工程验收报告不符合要求的,应重新提交,直至符合要求。8.3赔偿金额和方式(1)违约金的计算方式:按照违约金额的1%计算。(2)赔偿金额的支付方式:甲方应将违约金或赔偿金支付至乙方指定的账户。九、保密条款9.1保密内容(1)甲乙双方的商业秘密、技术秘密等。(2)合同履行过程中的商业信息、技术信息等。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。9.3保密履行方式(1)甲乙双方应采取合理的保密措施,确保保密内容的保密性。(2)未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同履行不能或履行困难,且无法预见、无法避免、无法克服的客观情况。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:如地震、洪水、台风等。(2)政府行为:如政策调整、法律法规变化等。(3)社会异常事件:如罢工、暴乱、恐怖袭击等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,甲乙双方应及时通知对方。(2)不可抗力事件发生期间,双方应采取一切可能措施,减轻损失。(3)因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例(1)自然灾害:如地震导致工程无法继续施工。(2)政府行为:如政府出台政策,要求暂停施工。(3)社会异常事件:如罢工导致施工人员无法到位。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。11.2调节、仲裁或诉讼协商不成时,甲乙双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或提交仲裁机构仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让合同或合同中的权利和义务。12.2不得转让的情形(1)合同中的保密条款不得转让。(2)合同中的知识产权不得转让。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对工程进度、质量、安全等方面的监督权。(2)乙方保留对甲方提供施工条件的配合权。13.2特殊权力保留(1)合同中的保密条款,在任何情况下,乙方均保留对其保密内容的专有权利。(2)合同中的知识产权,未经甲方同意,乙方不得转让或许可他人使用。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同的修改和补充应经甲乙双方协商一致,并以书面形式签署补充协议。14.2修改和补充效力经甲乙双方签署的补充协议,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应就工程进度、质量、安全等方面的事项进行相互协作。15.2协作与配合方式甲乙双方应通过定期会议、书面通知等方式,保持沟通,确保合同的顺利履行。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于建筑框架工程劳务分包及工程验收报告协议的完整协议,取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款未经甲乙双方书面同意,本合同的任何条款不得增减。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方营业执照副本复印件。2.乙方营业执照副本复印件。3.相关资质证书复印件。4.工程施工图纸及技术规范。5.工程进度计划表。6.工程验收报告。7.付款凭证及税务发票。8.保密协议。9.不可抗力事件证明文件。10.协商或调解、仲裁或诉讼的书面文件。二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:a.未按时支付劳务分包费用。b.未按时提供施工条件。乙方违约:a.未按合同约定完成劳务分包工程。b.提交的工程验收报告不符合要求。2.违约行为认定:甲方违约的认定:以甲方提供的付款凭证和乙方提交的付款申请为准。乙方违约的认定:以工程验收报告及甲方提供的验收意见为准。三、法律名词及解释:1.合同法:调整合同关系的法律规范。2.建筑法:调整建筑活动及其相关法律关系的法律规范。3.不可抗力:指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同履行不能或履行困难,且无法预见、无法避免、无法克服的客观情况。4.保密条款:合同中约定双方对某些信息保密的条款。5.知识产权:指在科学技术、文学艺术等领域创造

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论