二零二五年度个人房产测绘与房地产广告代理合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度个人房产测绘与房地产广告代理合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1房地产开发商信息1.2房产测绘单位信息1.3广告代理公司信息2.房产测绘服务内容2.1测绘项目概述2.2测绘范围及要求2.3测绘方法及技术规范2.4测绘成果交付3.房产测绘费用及支付方式3.1测绘费用总额3.2费用支付方式3.3付款时间节点3.4违约责任4.房地产广告代理服务内容4.1广告策划与创意4.2广告制作与发布4.3广告效果监测与评估4.4广告费用预算及结算5.合作期限及终止条件5.1合作期限5.2终止条件5.3终止程序6.合同保密条款6.1保密内容6.2保密期限6.3违约责任7.合同解除与终止7.1合同解除条件7.2合同终止条件7.3合同解除与终止程序8.违约责任8.1违约行为8.2违约责任承担8.3违约赔偿9.争议解决方式9.1争议解决途径9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效及修改10.1合同生效条件10.2合同修改程序10.3合同补充协议11.其他约定事项11.1合作双方权利义务11.2合作双方责任11.3合作双方义务12.合同附件12.1房产测绘项目合同附件12.2房地产广告代理合同附件13.合同签署及生效日期13.1合同签署日期13.2合同生效日期14.合同份数及保管14.1合同份数14.2合同保管责任第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1房地产开发商信息1.1.1开发商名称：房地产开发有限公司1.1.2法定代表人：1.1.3注册地址：省市区路号1.1.4联系人：1.1.5联系电话：138xxxx55551.2房产测绘单位信息1.2.1测绘单位名称：测绘有限公司1.2.2法定代表人：1.2.3注册地址：省市区路号1.2.4联系人：赵六1.2.5联系电话：139xxxx66661.3广告代理公司信息1.3.1广告代理公司名称：广告代理有限公司1.3.2法定代表人：孙七1.3.3注册地址：省市区路号1.3.4联系人：周八1.3.5联系电话：137xxxx7777第二条房产测绘服务内容2.1测绘项目概述2.1.1项目名称：项目房产测绘2.1.2项目地点：省市区路号2.1.3项目规模：占地面积平方米，总建筑面积平方米2.2测绘范围及要求2.2.1测绘范围：包括地块边界、建筑物、附属设施等2.2.2测绘要求：按照国家相关规范和标准执行2.3测绘方法及技术规范2.3.1测绘方法：采用全站仪、GPS、水准仪等仪器设备进行测绘2.3.2技术规范：参照GB/T179472000《房产测绘规范》等国家标准2.4测绘成果交付2.4.1成果形式：包括电子文档、纸质文档、测绘报告等2.4.2交付时间：测绘项目完成后15个工作日内第三条房产测绘费用及支付方式3.1测绘费用总额：人民币叁拾万元整（￥300,000.00）3.2费用支付方式：3.2.1首付款：合同签订后5个工作日内支付人民币壹拾万元整（￥100,000.00）3.2.2尾款：测绘项目完成后，验收合格后5个工作日内支付剩余人民币贰拾万元整（￥200,000.00）3.3付款时间节点：3.3.1首付款：合同签订后第5个工作日3.3.2尾款：测绘项目完成后第15个工作日3.4违约责任：3.4.1开发商未按时付款，每逾期一天，应向测绘单位支付人民币壹万元整（￥10,000.00）的违约金。3.4.2测绘单位未按时完成测绘工作，每逾期一天，应向开发商支付人民币壹万元整（￥10,000.00）的违约金。第四条房地产广告代理服务内容4.1广告策划与创意4.1.1广告策划：根据项目特点和市场需求，制定广告策略4.1.2广告创意：设计富有创意的广告文案和视觉形象4.2广告制作与发布4.2.1广告制作：包括文案、图片、视频等制作4.2.2广告发布：在报纸、电视、网络、户外等媒体进行广告投放4.3广告效果监测与评估4.3.1监测内容：广告投放后的率、曝光量、转化率等数据4.3.2评估方法：定期对广告效果进行评估，并提出改进建议4.4广告费用预算及结算4.4.1费用预算：根据广告投放计划，制定广告费用预算4.4.2费用结算：按实际投放效果进行结算第五条合作期限及终止条件5.1合作期限：自合同签订之日起至2024年12月31日止5.2终止条件：5.2.1合同约定的合作期限届满5.2.2双方协商一致解除合同5.2.3一方违约，另一方有权解除合同5.3终止程序：5.3.1双方书面通知对方5.3.2解除合同后，履行合同约定的善后事宜第六条合同保密条款6.1保密内容：本合同涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等6.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止后3年6.3违约责任：6.3.1违反保密义务，应承担相应的法律责任6.3.2向对方支付违约金，金额为违反保密义务所造成的直接经济损失第七条合同解除与终止7.1合同解除条件：7.1.1双方协商一致解除合同7.1.2一方违约，另一方有权解除合同7.2合同终止条件：7.2.1合同约定的合作期限届满7.2.2合同解除7.3合同解除与终止程序：7.3.1双方书面通知对方7.3.2解除合同后，履行合同约定的善后事宜第八条违约责任8.1违约行为：8.1.1开发商未按约定支付测绘费用8.1.2测绘单位未按约定完成测绘工作8.1.3广告代理公司未按约定完成广告制作和发布8.2违约责任承担：8.2.1开发商未按时支付测绘费用，每逾期一天，应向测绘单位支付人民币壹万元整（￥10,000.00）的违约金。8.2.2测绘单位未按时完成测绘工作，每逾期一天，应向开发商支付人民币壹万元整（￥10,000.00）的违约金。8.2.3广告代理公司未按约定完成广告制作和发布，每逾期一天，应向开发商支付人民币壹万元整（￥10,000.00）的违约金。8.3违约赔偿：8.3.1双方因违约造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。8.3.2赔偿金额根据实际损失计算，包括直接经济损失和合理费用。第九条争议解决方式9.1争议解决途径：9.1.1双方应友好协商解决争议9.1.2协商不成的，提交市区仲裁委员会仲裁9.2争议解决机构：9.2.1市区仲裁委员会9.3争议解决程序：9.3.1双方提交仲裁申请9.3.2仲裁委员会受理并组成仲裁庭9.3.3仲裁庭进行审理并作出仲裁裁决第十条合同生效及修改10.1合同生效条件：10.1.1双方签字盖章10.1.2合同内容符合法律法规10.2合同修改程序：10.2.1双方协商一致10.2.2以书面形式进行修改10.3合同补充协议：10.3.1合同补充协议作为合同的一部分10.3.2合同补充协议的效力与合同相同第十一条其他约定事项11.1合作双方权利义务：11.1.1开发商负责提供测绘所需资料和场地11.1.2测绘单位负责测绘工作的实施11.1.3广告代理公司负责广告策划、制作和发布11.2合作双方责任：11.2.1开发商负责按时支付测绘费用11.2.2测绘单位负责按时完成测绘工作11.2.3广告代理公司负责按时完成广告制作和发布11.3合作双方义务：11.3.1开发商应配合测绘单位的工作11.3.2测绘单位应保证测绘成果的准确性11.3.3广告代理公司应保证广告内容的合法性第十二条合同附件12.1房产测绘项目合同附件：12.1.1房产测绘项目委托书12.1.2房产测绘项目合同12.2房地产广告代理合同附件：12.2.1广告代理服务合同12.2.2广告投放计划第十三条合同签署及生效日期13.1合同签署日期：2024年3月15日13.2合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效第十四条合同份数及保管14.1合同份数：一式四份，双方各执两份14.2合同保管责任：14.2.1开发商和测绘单位各保管一份合同14.2.2广告代理公司保管一份合同第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同所称第三方，指在甲乙双方履行本合同过程中，因特定业务需求而介入的独立第三方机构或个人，包括但不限于中介机构、技术服务提供商、法律顾问、审计机构等。第二条第三方介入的适用范围2.1第三方介入适用于本合同项下的测绘服务、广告代理服务以及合同履行过程中的其他相关业务。2.2第三方介入的具体事项和方式由甲乙双方根据实际情况协商确定。第三条第三方责任限额3.1第三方在履行其职责过程中，因自身原因导致甲乙双方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。3.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体如下：3.2.1第三方责任限额为人民币壹拾万元整（￥100,000.00）。3.2.2如第三方责任导致损失超过责任限额，超出部分由甲乙双方按比例分担。第四条第三方责权利4.1第三方权利：4.1.1第三方有权根据合同约定，独立开展其职责范围内的业务。4.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。4.2第三方义务：4.2.1第三方应按照合同约定，按时、保质完成其职责范围内的业务。4.2.2第三方应遵守国家法律法规和行业规范，确保其业务活动的合法性。4.2.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙双方的关系为独立合同关系，第三方不对甲乙双方的合同履行承担连带责任。5.2第三方在履行职责过程中，如需与甲乙双方之外的第三方进行合作，应取得甲乙双方的书面同意。5.3第三方与其他各方的责任划分如下：5.3.1第三方与甲乙双方之间的责任划分，按照本合同约定执行。5.3.2第三方与其他第三方之间的责任划分，由双方另行协商确定。第六条第三方介入的流程6.1甲乙双方协商确定需要第三方介入的事项，并通知第三方。6.2第三方在收到通知后，应在规定的时间内确认是否接受介入。6.3甲乙双方与第三方签订补充协议，明确第三方介入的具体事项、责任和义务。6.4第三方介入后，甲乙双方应按照补充协议的约定，各自履行相应的义务。第七条第三方介入的变更与解除7.1第三方介入的变更或解除，需经甲乙双方与第三方协商一致。7.2第三方介入的变更或解除，不影响本合同其他条款的效力。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中产生的争议，由甲乙双方与第三方协商解决。8.2协商不成的，可提交市区仲裁委员会仲裁。第九条第三方介入的保密9.1第三方在介入过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密。9.2第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第十条本条款的适用10.1本条款适用于本合同项下所有第三方介入的情形。10.2本条款的未尽事宜，由甲乙双方另行协商确定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.房产测绘项目委托书详细要求：包含项目名称、地点、测绘范围、要求、测绘单位信息、委托单位信息、委托日期等。说明：委托书是测绘单位开展测绘工作的基础文件，需由开发商填写并加盖公章。2.房产测绘项目合同详细要求：包含测绘服务内容、测绘范围、测绘方法、费用、交付时间、违约责任、争议解决等条款。说明：测绘合同是甲乙双方签订的正式合同，需由双方签字盖章。3.广告代理服务合同详细要求：包含广告服务内容、广告策划、制作、发布、费用、交付时间、违约责任、争议解决等条款。说明：广告代理合同是甲乙双方签订的正式合同，需由双方签字盖章。4.广告投放计划详细要求：包含广告投放时间、媒体、投放内容、预算等。说明：广告投放计划是广告代理公司进行广告投放的依据，需由广告代理公司提供。5.测绘成果报告详细要求：包含测绘项目概述、测绘数据、测绘成果、结论等。说明：测绘成果报告是测绘单位完成测绘工作后提交的报告，需由测绘单位盖章。6.广告效果评估报告详细要求：包含广告投放效果数据、分析、结论等。说明：广告效果评估报告是广告代理公司完成广告投放后提交的报告，需由广告代理公司盖章。7.争议解决协议详细要求：包含争议解决方式、机构、程序等。说明：争议解决协议是甲乙双方在发生争议时签订的协议，需由双方签字盖章。8.合同补充协议详细要求：包含合同修改、补充的条款。说明：合同补充协议是对合同条款的补充或修改，需由双方签字盖章。说明二：违约行为及责任认定：1.开发商违约行为及责任认定1.1未按时支付测绘费用责任认定：开发商应向测绘单位支付逾期付款的违约金，金额为应付款项的每日万分之五。示例：若测绘费用为人民币叁拾万元整，逾期付款一天，则应支付人民币150元整的违约金。1.2未按时提供测绘所需资料责任认定：开发商应向测绘单位支付因资料不全导致的延误费用，每日按测绘单位报价的十分之一计算。示例：若测绘单位报价为人民币壹万元整，延误一天，则应支付人民币100元整的延误费用。2.测绘单位违约行为及责任认定2.1未按时完成测绘工作责任认定：测绘单位应向开发商支付逾期完成的违约金，金额为测绘费用总额的每日千分之五。示例：若测绘费用为人民币叁拾万元整，逾期完成一天，则应支付人民币150元整的违约金。2.2测绘成果不符合要求责任认定：测绘单位应重新测绘，并承担由此产生的所有费用。示例：若测绘单位重新测绘费用为人民币壹万元整，则应由测绘单位承担。3.广告代理公司违约行为及责任认定3.1未按时完成广告制作和发布责任认定：广告代理公司应向开发商支付逾期完成的违约金，金额为广告费用总额的每日千分之五。示例：若广告费用为人民币叁拾万元整，逾期完成一天，则应支付人民币150元整的违约金。3.2广告内容不符合要求责任认定：广告代理公司应重新制作广告，并承担由此产生的所有费用。示例：若广告重新制作费用为人民币壹万元整，则应由广告代理公司承担。全文完。二零二四年度个人房产测绘与房地产广告代理合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人或授权代表1.3联系方式2.合同标的2.1房产测绘服务内容2.2房地产广告代理服务内容3.服务范围及期限3.1测绘服务范围3.2广告代理服务范围3.3服务期限4.服务费用及支付方式4.1测绘服务费用4.2广告代理服务费用4.3支付方式及时间5.测绘服务具体要求5.1测绘技术标准5.2测绘成果提交时间5.3测绘成果质量要求6.广告代理服务具体要求6.1广告创意及设计要求6.2广告发布时间及渠道6.3广告效果评估标准7.保密条款7.1保密信息范围7.2保密期限7.3违约责任8.违约责任及处理8.1违约情形8.2违约责任8.3违约处理方式9.争议解决方式9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.合同附件11.1测绘服务协议11.2广告代理服务协议11.3其他相关协议12.合同变更及解除12.1合同变更条件12.2合同解除条件12.3合同变更及解除程序13.合同解除后的责任13.1合同解除后的费用结算13.2合同解除后的保密义务13.3合同解除后的其他责任14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同份数14.3合同签署日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称（1）甲方：房地产开发有限公司（2）乙方：测绘有限公司1.2法定代表人或授权代表（1）甲方法定代表人：（2）乙方法定代表人：1.3联系方式2.合同标的2.1房产测绘服务内容（1）甲方委托乙方对位于市区的项目进行房产测绘，包括但不限于地形测量、建筑测量、土地测绘等。（2）测绘成果包括但不限于地形图、建筑平面图、立面图、剖面图、土地面积计算等。2.2房地产广告代理服务内容（2）广告发布渠道包括但不限于报纸、杂志、网络、户外广告等。3.服务范围及期限3.1测绘服务范围（1）乙方负责对项目进行全面的测绘工作，包括但不限于地形测量、建筑测量、土地测绘等。（2）测绘工作需在合同签订后30日内完成。3.2广告代理服务范围（1）乙方负责项目的广告策划、设计、制作和发布工作。（2）广告发布需在合同签订后60日内完成。3.3服务期限（1）本合同有效期为自合同签订之日起至测绘和广告代理服务全部完成之日止。4.服务费用及支付方式4.1测绘服务费用（1）测绘服务费用为人民币万元整。（2）测绘服务费用应在测绘工作完成后支付。4.2广告代理服务费用（1）广告代理服务费用为人民币万元整。（2）广告代理服务费用应在广告发布完成后支付。4.3支付方式及时间（1）双方同意采用银行转账方式进行支付。（2）支付时间：在测绘和广告代理服务完成后10个工作日内。5.测绘服务具体要求5.1测绘技术标准（1）测绘工作应符合国家相关测绘技术标准。（2）测绘成果应准确、完整、清晰。5.2测绘成果提交时间（1）测绘成果应在测绘工作完成后10个工作日内提交给甲方。（2）测绘成果提交方式为电子版和纸质版。5.3测绘成果质量要求（1）测绘成果质量应符合国家相关测绘成果质量标准。（2）测绘成果需经过乙方内部审核，确保质量合格。6.广告代理服务具体要求6.1广告创意及设计要求（1）广告创意应新颖、独特，符合项目特点。（2）广告设计应美观、大方，符合广告发布渠道要求。6.2广告发布时间及渠道（1）广告发布时间应在合同签订后60日内完成。（2）广告发布渠道包括但不限于报纸、杂志、网络、户外广告等。6.3广告效果评估标准（1）广告效果评估标准包括但不限于广告曝光量、率、转化率等。（2）广告效果评估报告应在广告发布完成后15个工作日内提交给甲方。8.违约责任及处理8.1违约情形（1）乙方未按合同约定时间完成测绘或广告代理服务。（2）乙方提供的测绘成果或广告代理服务不符合合同约定质量标准。（3）甲方未按合同约定支付费用。（4）任何一方违反保密条款。8.2违约责任（1）若乙方未按合同约定时间完成服务，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的%。（2）若乙方提供的服务不符合质量标准，应无偿进行整改，直至符合合同要求；若无法整改，乙方应退还甲方已支付的全部费用。（3）若甲方未按合同约定支付费用，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的%。（4）任何一方违反保密条款，应承担相应的法律责任。8.3违约处理方式（1）双方应友好协商解决违约问题。（2）协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.争议解决方式9.1争议解决方式（1）双方发生争议，应通过友好协商解决。（2）协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构（1）争议解决机构为合同签订地人民法院。9.3争议解决费用（1）争议解决费用由败诉方承担，除非法律另有规定。10.合同生效及终止10.1合同生效条件（1）本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件（1）合同约定的服务期限届满。（2）双方协商一致解除合同。（3）因不可抗力导致合同无法履行。10.3合同解除条件（1）一方违约，另一方有权解除合同。（2）合同约定的其他解除条件。11.合同附件11.1测绘服务协议（1）测绘服务协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。11.2广告代理服务协议（1）广告代理服务协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。11.3其他相关协议（1）其他相关协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。12.合同变更及解除12.1合同变更条件（1）双方协商一致，可以变更合同内容。12.2合同解除条件（1）合同约定的解除条件成立时，合同解除。12.3合同变更及解除程序（1）合同变更或解除，需双方签订书面协议。13.合同解除后的责任13.1合同解除后的费用结算（1）合同解除后，双方应按照合同约定结算剩余费用。13.2合同解除后的保密义务（1）合同解除后，双方仍应遵守保密条款。13.3合同解除后的其他责任（1）合同解除后，双方应承担各自在合同履行过程中产生的责任。14.其他约定事项14.1法律适用（1）本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同份数（1）本合同一式两份，甲乙双方各执一份。14.3合同签署日期（1）本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义（1）本合同所称第三方，是指除甲乙双方之外的，为履行本合同提供中介、咨询、技术服务或其他协助的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入条件（1）第三方介入需经甲乙双方书面同意。（2）第三方介入的，应与甲乙双方签订书面协议，明确双方的权利义务。15.3第三方介入程序（1）甲乙双方应共同邀请第三方参与合同履行。（2）第三方参与合同履行前，应提交相关资质证明和业务能力证明。16.甲乙双方与第三方关系16.1甲乙双方与第三方之间的合同关系（1）第三方与甲乙双方之间签订的协议，与本合同具有同等法律效力。（2）第三方与甲乙双方之间的争议，应依据其协议解决。16.2第三方责任（1）第三方应按照其与甲乙双方签订的协议履行职责。（2）第三方因自身原因导致合同无法履行或履行不符合约定，应承担相应的法律责任。16.3第三方与其他各方的划分说明（1）第三方与甲乙双方之间发生争议，应依据其协议解决。（2）第三方与甲乙双方之间的争议，不影响甲乙双方根据本合同享有的权利和承担的义务。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额定义（1）本合同所称第三方责任限额，是指第三方因自身原因导致合同无法履行或履行不符合约定，应承担的最高赔偿责任。17.2第三方责任限额确定（1）第三方责任限额由甲乙双方在协议中约定。（2）如未约定，第三方责任限额为第三方与甲乙双方签订协议约定的赔偿限额。17.3第三方责任限额适用范围（1）第三方责任限额适用于第三方因自身原因导致合同无法履行或履行不符合约定的所有情形。（2）第三方责任限额不适用于因不可抗力导致合同无法履行或履行不符合约定的情况。18.第三方介入后的费用承担18.1第三方介入费用（1）第三方介入产生的费用，由甲乙双方在协议中约定。（2）如未约定，第三方介入费用由委托方承担。18.2费用结算（1）第三方介入费用应在合同履行完毕后结算。（2）结算方式由甲乙双方在协议中约定。19.第三方介入后的保密义务19.1第三方保密义务（1）第三方在介入合同履行过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密。（2）第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。19.2保密期限（1）第三方保密期限自合同签订之日起至合同终止后年。20.第三方介入后的争议解决20.1第三方介入争议解决（1）第三方介入产生的争议，应依据其与甲乙双方签订的协议解决。（2）协议无法解决的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。20.2第三方介入争议解决费用（1）第三方介入争议解决费用，由争议方承担。（2）如未约定，争议解决费用由败诉方承担。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.测绘服务协议（1）详细要求：协议应包含测绘服务内容、技术标准、成果提交时间、质量要求、费用及支付方式等。（2）说明：测绘服务协议是本合同附件，与主合同具有同等法律效力。2.广告代理服务协议（1）详细要求：协议应包含广告创意及设计要求、广告发布时间及渠道、广告效果评估标准、费用及支付方式等。（2）说明：广告代理服务协议是本合同附件，与主合同具有同等法律效力。3.其他相关协议（1）详细要求：包括但不限于保密协议、知识产权许可协议、技术支持协议等。（2）说明：其他相关协议是本合同附件，与主合同具有同等法律效力。4.测绘成果（1）详细要求：测绘成果应包括地形图、建筑平面图、立面图、剖面图、土地面积计算等，符合国家相关测绘技术标准。（2）说明：测绘成果是本合同履行的重要成果，需提交给甲方。5.广告作品（1）详细要求：广告作品应包括设计稿、文案、发布渠道等，符合甲方要求。（2）说明：广告作品是本合同履行的重要成果，需提交给甲方。6.费用支付凭证（1）详细要求：费用支付凭证应包括付款时间、金额、收款人等。（2）说明：费用支付凭证是双方确认费用支付的依据。7.争议解决协议（1）详细要求：协议应包含争议解决方式、机构、费用等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）乙方未按合同约定时间完成测绘或广告代理服务。（2）乙方提供的测绘成果或广告代理服务不符合合同约定质量标准。（3）甲方未按合同约定支付费用。（4）任何一方违反保密条款。2.责任认定标准（1）违约行为发生时，违约方应承担相应的违约责任。（2）违约责任包括但不限于：a.支付违约金；b.无偿进行整改；c.退还已支付费用；d.承担法律责任。3.示例说明（1）若乙方未按合同约定时间完成测绘服务，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的%。（2）若乙方提供的测绘成果不符合质量标准，乙方应无偿进行整改，直至符合合同要求；若无法整改，乙方应退还甲方已支付的全部费用。（3）若甲方未按合同约定支付费用，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的%。（4）若任何一方违反保密条款，应承担相应的法律责任。全文完。二零二四年度个人房产测绘与房地产广告代理合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方联系方式2.测绘服务内容2.1测绘范围2.2测绘技术标准2.3测绘成果提交时间及形式3.房地产广告代理服务内容3.1广告内容与形式3.2广告发布媒体与渠道3.3广告发布时间与周期4.合同履行期限4.1合同起始日期4.2合同终止日期5.合同价格及支付方式5.1测绘服务费用5.2广告代理服务费用5.3费用支付方式5.4费用支付时间6.合同履行地点7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担方式7.3违约金计算方式8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违反保密义务的责任9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除与终止后的处理10.争议解决方式10.1争议解决途径10.2争议解决机构10.3争议解决方式11.合同生效及备案11.1合同生效条件11.2合同备案要求12.合同附件12.1附件一：测绘委托书12.2附件二：广告代理委托书12.3附件三：测绘成果清单12.4附件四：广告发布清单13.合同变更与解除13.1合同变更条件13.2合同解除条件13.3合同变更与解除的程序14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人或授权代表：[甲方法定代表人或授权代表姓名]乙方法定代表人或授权代表：[乙方法定代表人或授权代表姓名]1.3合同双方联系方式甲方联系方式：[甲方联系电话、电子邮箱等]乙方联系方式：[乙方联系电话、电子邮箱等]2.测绘服务内容2.1测绘范围本次测绘服务范围包括甲方名下位于[具体地址]的房产，包括但不限于房产面积、结构、设施等。2.2测绘技术标准测绘工作将严格按照国家测绘地理信息局发布的《房产测绘规范》（GB/T1792000）等国家标准执行。2.3测绘成果提交时间及形式测绘成果应在合同签订后[具体时间]内完成，并以电子文档和纸质文档的形式提交给甲方。3.房地产广告代理服务内容3.1广告内容与形式广告内容应真实、合法，不得含有虚假信息，广告形式包括但不限于平面广告、网络广告等。3.2广告发布媒体与渠道广告将在[具体媒体名称]等媒体上发布，具体发布渠道和形式由双方协商确定。3.3广告发布时间与周期广告发布时间自合同生效之日起，持续至合同约定的终止日期，具体发布周期由双方协商确定。4.合同履行期限4.1合同起始日期本合同自双方签字盖章之日起生效。4.2合同终止日期本合同有效期为[具体时间]，自合同生效之日起计算。5.合同价格及支付方式5.1测绘服务费用测绘服务费用为人民币[具体金额]元。5.2广告代理服务费用广告代理服务费用为人民币[具体金额]元。5.3费用支付方式双方约定采用[具体支付方式，如银行转账、支票等]进行支付。5.4费用支付时间测绘服务费用在测绘成果提交后[具体时间]内支付；广告代理服务费用在广告发布后[具体时间]内支付。6.合同履行地点本合同履行地点为[具体地点]。8.保密条款8.1保密内容双方对本合同内容、测绘成果、广告内容等信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。8.2保密期限本保密条款自合同签订之日起至合同终止后[具体时间]为止。8.3违反保密义务的责任任何一方违反保密义务，导致对方损失的，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。9.合同解除与终止9.1合同解除条件（1）一方严重违约，经另一方书面通知后[具体时间]内仍未纠正；（2）发生不可抗力事件，导致合同无法履行；（3）双方协商一致决定解除合同。9.2合同终止条件合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时，合同自动终止。9.3合同解除与终止后的处理（1）测绘成果及广告内容等应立即收回或销毁；（2）未支付的款项应按合同约定支付；（3）双方应相互提供必要的协助，以使合同解除或终止后的处理工作顺利进行。10.争议解决方式10.1争议解决途径双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。10.2争议解决机构协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决方式争议解决方式为诉讼，诉讼地为合同签订地人民法院。11.合同生效及备案11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同备案要求本合同签订后，双方应按照相关规定向相关部门备案。12.合同附件12.1附件一：测绘委托书12.2附件二：广告代理委托书12.3附件三：测绘成果清单12.4附件四：广告发布清单13.合同变更与解除13.1合同变更条件在合同履行过程中，如需变更合同内容，双方应书面协商一致，并签订书面变更协议。13.2合同解除条件除本合同第九条规定的解除条件外，任何一方不得单方面解除合同。13.3合同变更与解除的程序任何一方提出合同变更或解除请求时，应书面通知对方，并经双方协商一致后，签订书面变更协议或解除协议。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2本合同一式[具体份数]份，甲乙双方各执[具体份数]份，具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、技术服务提供者、法律顾问等。15.2第三方介入情形（1）甲乙双方认为需要第三方提供专业服务或咨询；（2）合同履行过程中出现争议，需要第三方调解或仲裁；（3）合同约定或法律法规要求必须引入第三方。15.3第三方责任15.3.1第三方责任限额第三方的责任限额应根据其提供的服务内容、合同约定和法律法规的规定确定。具体责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。15.3.2第三方责任承担第三方在执行合同过程中因自身原因造成的损失，由第三方自行承担。若因第三方原因导致甲乙双方遭受损失，第三方应承担相应的赔偿责任。15.4第三方权利15.4.1第三方权利内容第三方在合同中的权利包括但不限于：（1）根据合同约定提供专业服务或咨询；（2）获取甲乙双方提供的必要信息；（3）在合同履行过程中提出合理建议；（4）在合同履行过程中享有相应的知情权和监督权。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1与甲方的划分第三方与甲方之间的关系，以第三方介入协议为准。甲方应确保第三方在提供服务的范围内，尊重甲方的合法权益。15.5.2与乙方的划分第三方与乙方之间的关系，以第三方介入协议为准。乙方应确保第三方在提供服务的范围内，尊重乙方的合法权益。15.5.3与甲乙双方的划分第三方在合同履行过程中的行为，应同时遵守甲乙双方的要求。甲乙双方对第三方行为的监督和指导，应通过书面形式进行。16.第三方介入协议16.1协议签订甲乙双方在需要第三方介入时，应与第三方