2025年度epc联合体智能停车场建设合同3篇_第1页
2025年度epc联合体智能停车场建设合同3篇_第2页
2025年度epc联合体智能停车场建设合同3篇_第3页
2025年度epc联合体智能停车场建设合同3篇_第4页
2025年度epc联合体智能停车场建设合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩55页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度epc联合体智能停车场建设合同本合同目录一览1.合同签订双方信息1.1合同甲方信息1.2合同乙方信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目总投资3.合同标的3.1停车场设施建设3.2智能化系统配置3.3项目质量标准4.合同工期4.1项目建设工期4.2验收期限4.3延期责任5.项目设计5.1设计要求5.2设计变更程序5.3设计费用6.施工与监理6.1施工单位资质要求6.2施工组织设计6.3施工进度计划6.4监理单位资质要求6.5监理工作内容7.项目验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收不合格处理8.质量保证8.1质量保证期8.2质量保修责任8.3质量保修期限9.工程款支付9.1工程款支付方式9.2工程款支付节点9.3付款条件10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止后的处理14.其他约定事项14.1保密条款14.2知识产权条款14.3合同附件第一部分:合同如下:1.合同签订双方信息1.1合同甲方信息1.1.1甲方名称:市区城市建设局1.1.2甲方地址:市区路号1.1.3甲方联系人:1.1.4甲方联系电话:1381.2合同乙方信息1.2.1乙方名称:市建筑集团有限公司1.2.2乙方地址:市区路号1.2.3乙方联系人:1.2.4乙方联系电话:13956782.项目概况2.1项目名称:市区智能停车场建设项目2.2项目地点:市区街道2.3项目规模:占地面积5000平方米,建设停车位1000个2.4项目总投资:人民币1000万元3.合同标的3.1停车场设施建设3.1.1建设内容:停车场土建工程、路面硬化、排水设施、照明设施等3.1.2质量标准:符合国家相关建设标准和规范3.2智能化系统配置3.2.1系统功能:包括停车引导、车位管理、收费管理、安全监控等3.2.2系统要求:采用先进的技术和设备,确保系统稳定可靠3.3项目质量标准3.3.1建设工程质量:达到国家一级质量标准3.3.2智能化系统性能:达到设计要求,满足使用功能4.合同工期4.1项目建设工期:自合同签订之日起12个月内完成4.2验收期限:自项目完工之日起30日内完成验收4.3延期责任:如因乙方原因导致工期延误,每延误一日,乙方应向甲方支付违约金人民币5000元5.项目设计5.1设计要求:乙方应根据甲方要求,提供符合国家标准和规范的设计方案5.2设计变更程序:设计变更需经甲方同意,并签订书面变更协议5.3设计费用:设计费用为人民币50万元,包含在合同总价中6.施工与监理6.1施工单位资质要求:乙方应具备国家规定的建筑施工总承包资质6.2施工组织设计:乙方应编制详细的施工组织设计,并报甲方审核6.3施工进度计划:乙方应制定合理的施工进度计划,并按计划执行6.4监理单位资质要求:监理单位应具备国家规定的工程监理资质6.5监理工作内容:监理单位负责对施工过程进行监督检查,确保工程质量7.项目验收7.1验收标准:按照国家相关建设标准和规范进行验收7.2验收程序:验收前,乙方应向甲方提交验收申请报告;验收时,双方共同参与7.3验收不合格处理:如验收不合格,乙方应在接到通知后15日内进行整改,直至合格8.质量保证8.1质量保证期8.1.1建设工程质量保证期:自竣工验收合格之日起计算,为期2年8.1.2智能化系统保证期:自系统验收合格之日起计算,为期1年8.2质量保修责任8.2.1乙方在质量保证期内,对因乙方原因造成的质量问题负责维修或更换8.2.2乙方应确保维修或更换的材料和设备符合原设计要求8.3质量保修期限8.3.1建设工程质量保修期限:自竣工验收合格之日起计算,为期5年8.3.2智能化系统保修期限:自系统验收合格之日起计算,为期3年9.工程款支付9.1工程款支付方式9.1.1分阶段支付:按工程进度分期支付,具体支付节点由双方协商确定9.1.2验收合格后支付:验收合格后支付剩余工程款9.2工程款支付节点9.2.1设计阶段:支付设计费用的50%9.2.2施工阶段:支付合同总价的60%9.2.3验收合格阶段:支付合同总价的30%9.3付款条件9.3.1乙方提交付款申请及相关文件9.3.2甲方审核无误后,于5个工作日内支付相应款项10.违约责任10.1违约情形10.1.1乙方未按合同约定完成工程10.1.2乙方工程质量不符合约定标准10.1.3甲方未按合同约定支付工程款10.2违约责任10.2.1乙方违约,应承担违约金,违约金为合同总价的2%10.2.2甲方违约,应承担违约金,违约金为未支付工程款的2%10.3违约赔偿10.3.1双方因违约造成的损失,应根据实际情况进行赔偿10.3.2任何一方违约,对方有权解除合同,并要求赔偿损失11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议11.1.2协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁11.2争议解决程序11.2.1争议发生后,双方应在30日内提出书面仲裁申请11.2.2仲裁委员会应在收到仲裁申请之日起60日内作出仲裁裁决12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致12.1.2因不可抗力导致合同无法履行12.1.3一方严重违约12.2合同解除程序12.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方12.2.2双方应在接到通知之日起15日内确认解除合同12.3合同解除后的处理12.3.1解除合同后,双方应按照合同约定处理剩余事宜12.3.2任何一方因解除合同造成的损失,应根据实际情况进行赔偿13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章13.1.2合同经市区城市建设局备案13.2合同终止条件13.2.1合同履行完毕13.2.2合同解除13.3合同终止后的处理13.3.1双方应按照合同约定处理剩余事宜13.3.2合同终止后,双方应互相出具合同终止证明14.其他约定事项14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容负有保密义务14.1.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露合同内容14.2知识产权条款14.2.1合同中涉及的技术和设计成果归乙方所有14.2.2甲方不得侵犯乙方的知识产权14.3合同附件14.3.1本合同附件包括但不限于:设计图纸、施工图纸、工程量清单等第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指在本合同履行过程中,经甲方或乙方邀请或同意,参与合同履行活动的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方不包括合同双方及其员工、代理人或关联方。15.2第三方介入目的15.2.1提高项目效率和质量15.2.2提供专业咨询和技术支持15.2.3协助解决合同履行中的争议和问题16.第三方介入程序16.1第三方选择16.1.1甲方或乙方有权根据项目需要选择合适的第三方。16.1.2第三方选择应经过双方协商一致。16.2第三方资质要求16.2.1第三方应具备相应的资质和执业许可。16.2.2第三方应提供其资质证明文件。16.3第三方签订协议16.3.1第三方应与甲方或乙方签订相应的合作协议。16.3.2协议内容应包括工作范围、费用、期限、保密条款等。17.第三方职责与权利17.1第三方职责17.1.1第三方应根据协议约定,履行其职责。17.1.2第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。17.1.3第三方应确保其提供的服务不损害甲方或乙方的合法权益。17.2第三方权利17.2.1第三方有权获得协议约定的报酬。17.2.2第三方有权要求甲方或乙方提供必要的工作条件和信息。18.第三方责任限额18.1责任范围18.1.1第三方的责任限于其直接参与的工作内容。18.1.2第三方对因其疏忽或故意行为造成的损失承担相应责任。18.2责任限额18.2.1第三方的责任限额为协议约定的金额。18.2.2若第三方责任超过限额,甲方或乙方有权要求第三方承担超出部分的责任。19.第三方与其他各方的关系19.1第三方与甲方的关系19.1.1第三方应向甲方报告其工作进展和问题。19.1.2甲方有权监督第三方的工作。19.2第三方与乙方的关系19.2.1第三方应向乙方报告其工作进展和问题。19.2.2乙方有权监督第三方的工作。19.3第三方与合同履行的关系19.3.1第三方的工作应与合同履行相协调。19.3.2第三方应确保其工作不损害合同履行的顺利进行。20.第三方介入的终止20.1第三方介入的终止条件20.1.1第三方完成其工作内容。20.1.2双方协商一致终止第三方介入。20.1.3因不可抗力导致第三方介入无法继续。20.2第三方介入的终止程序20.2.2双方应在收到报告后15日内确认终止第三方介入。20.2.3双方应按照协议约定处理终止后的相关事宜。21.第三方介入的费用21.1费用承担21.1.1第三方的费用由甲方或乙方根据协议约定承担。21.1.2甲方或乙方有权要求第三方提供发票或其他付款凭证。21.2费用支付21.2.1第三方的费用应在合同约定的支付节点支付。21.2.2甲方或乙方有权根据第三方的工作进展和成果调整费用。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸详细要求:包含停车场平面图、剖面图、设备布置图等,符合国家相关设计规范。说明:设计图纸是施工的重要依据,需确保图纸的准确性和完整性。2.施工图纸详细要求:包含施工详图、材料清单、施工工艺说明等,详细指导施工过程。说明:施工图纸是施工的具体指导文件,需确保图纸的准确性和可操作性。3.工程量清单详细要求:详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价和总价。说明:工程量清单是工程款支付的重要依据,需确保清单的准确性和完整性。4.施工组织设计详细要求:包括施工进度计划、施工方案、安全措施等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,需确保方案的合理性和安全性。5.监理大纲详细要求:包括监理范围、监理内容、监理方法等。说明:监理大纲是监理单位开展监理工作的指导文件,需确保监理的全面性和有效性。6.验收报告详细要求:包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明:验收报告是项目验收的重要文件,需确保报告的真实性和客观性。7.付款申请及支付凭证详细要求:包括付款申请表、发票、银行转账记录等。说明:付款申请及支付凭证是工程款支付的重要依据,需确保凭证的真实性和合法性。8.合同变更协议详细要求:包括变更内容、变更原因、变更后的合同条款等。说明:合同变更协议是合同履行过程中对合同条款的调整,需确保变更的合法性和有效性。9.违约通知详细要求:包括违约行为、违约责任、解决方式等。说明:违约通知是违约行为发生后,要求违约方履行合同义务的通知。10.争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、争议解决程序等。说明:争议解决协议是双方在发生争议时,选择解决方式的协议。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为违约未按合同约定完成工程:乙方未按合同约定的时间完成工程。违约工程质量不符合约定标准:乙方施工的工程质量不符合合同约定的标准。违约未按合同约定支付工程款:甲方未按合同约定的时间支付工程款。违约泄露合同内容:任何一方泄露合同内容给第三方。2.责任认定标准违约未按合同约定完成工程:乙方应向甲方支付违约金,违约金为合同总价的1%。违约工程质量不符合约定标准:乙方应负责修复,修复费用由乙方承担。违约未按合同约定支付工程款:甲方应向乙方支付违约金,违约金为未支付工程款的1%。违约泄露合同内容:泄露方应承担相应的法律责任。3.示例说明示例一:乙方未在合同约定的时间内完成工程,应向甲方支付违约金人民币10万元。示例二:乙方施工的工程质量不符合约定标准,乙方应负责修复,修复费用人民币5万元由乙方承担。示例三:甲方未在合同约定的时间内支付工程款,应向乙方支付违约金人民币5万元。示例四:甲方泄露合同内容给第三方,甲方应承担相应的法律责任。全文完。2025年度epc联合体智能停车场建设合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同生效日期5.合同期限6.合同金额7.合同双方基本信息二、项目背景1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目性质5.项目背景介绍三、合同标的1.停车场建设内容2.系统集成与优化3.设备采购与安装4.工程施工5.质量要求四、双方权利与义务1.发包方权利与义务2.承包方权利与义务3.第三方权利与义务五、项目进度计划1.项目整体进度安排2.关键节点时间节点3.项目进度调整机制六、质量保证1.质量标准2.质量检验与验收3.质量责任与赔偿七、安全生产1.安全生产责任2.安全生产措施3.事故处理与报告八、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.合同变更与解除程序九、合同争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决费用十、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后的处理十一、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约赔偿方式十二、知识产权1.知识产权归属2.知识产权保护3.知识产权使用十三、保密条款1.保密范围2.保密义务3.保密责任十四、其他1.合同附件2.合同生效条件3.合同解除条件4.合同终止条件5.合同争议解决方式合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2025年度epc联合体智能停车场建设合同2.合同编号:_________3.合同签订日期:2025年1月1日4.合同生效日期:合同签订之日起5.合同期限:2025年1月1日至2027年12月31日6.合同金额:人民币壹仟万元整7.合同双方基本信息:发包方:名称:X公司地址:X市X区X路X号法定代表人:X联系人:X联系电话:X承包方:名称:X联合体地址:X市X区X路X号联合体成员:1.X公司2.X公司3.X公司联系人:X联系电话:X二、项目背景1.项目名称:X智能停车场建设项目2.项目地点:X市X区3.项目规模:占地面积X平方米,停车位X个4.项目性质:民用建筑5.项目背景介绍:项目建设目的项目建设意义项目投资情况三、合同标的1.停车场建设内容:停车场土建工程停车场设备安装工程停车场系统集成与优化2.系统集成与优化:系统设计系统采购系统安装调试3.设备采购与安装:设备清单设备质量要求设备安装要求4.工程施工:施工范围施工进度施工质量要求5.质量要求:国家标准行业标准发包方要求四、双方权利与义务1.发包方权利与义务:提供项目资料支付合同款项组织工程验收保障施工安全2.承包方权利与义务:完成工程任务质量保证安全生产交付竣工资料3.第三方权利与义务:提供咨询服务质量监督安全监督五、项目进度计划1.项目整体进度安排:阶段划分关键节点时间节点2.关键节点时间节点:土建工程完工时间设备安装调试完成时间系统集成优化完成时间3.项目进度调整机制:进度调整条件进度调整程序六、质量保证1.质量标准:国家标准行业标准发包方要求2.质量检验与验收:检验方法验收标准验收程序3.质量责任与赔偿:质量责任划分质量缺陷处理质量赔偿标准七、安全生产1.安全生产责任:安全生产责任主体安全生产管理制度2.安全生产措施:施工现场安全管理设备安全管理人员安全管理3.事故处理与报告:事故处理程序事故报告要求事故责任追究八、合同变更与解除1.合同变更条件:国家法律法规、政策调整项目实际情况变化双方协商一致2.合同解除条件:一方违约不可抗力合同目的无法实现3.合同变更与解除程序:提出变更或解除请求双方协商确定书面通知对方记录变更或解除内容九、合同争议解决1.争议解决方式:协商解决仲裁诉讼2.争议解决机构:仲裁委员会法院3.争议解决费用:由败诉方承担十、合同终止1.合同终止条件:合同期限届满合同解除双方协商一致2.合同终止程序:双方通知对方完成合同终止事宜归还相关资料3.合同终止后的处理:财务结算工程移交质保期内的责任十一、违约责任1.违约情形:未按期完成工程质量不符合要求安全生产事故其他违约行为2.违约责任承担:赔偿损失按约定支付违约金担任其他责任3.违约赔偿方式:直接经济损失赔偿间接经济损失赔偿十二、知识产权1.知识产权归属:发包方知识产权承包方知识产权第三方知识产权2.知识产权保护:保密措施知识产权纠纷处理3.知识产权使用:使用范围使用期限使用费用十三、保密条款1.保密范围:技术秘密商业秘密其他保密信息2.保密义务:未经授权不得泄露采取保密措施保密期限3.保密责任:违约责任赔偿损失十四、其他1.合同附件:设计文件施工图纸采购清单其他相关文件2.合同生效条件:双方签字盖章合同内容完整合同条款明确3.合同解除条件:合同期限届满双方协商一致违约导致合同无法履行4.合同终止条件:合同期限届满双方协商一致违约导致合同无法履行5.合同争议解决方式:协商解决仲裁诉讼发包方(盖章):________________代表(签字):________________日期:________________承包方(盖章):________________代表(签字):________________日期:________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方主导条款:说明:在本合同中,甲方作为主导方,负责项目的整体规划、协调和管理。内容:1.1甲方负责制定项目总体进度计划,并对承包方进行进度监督。1.2甲方有权对设计、施工、设备采购等环节进行指导和监督。1.3甲方负责与政府部门、业主单位等外部机构进行沟通协调。2.甲方付款条款:说明:甲方作为主导方,对合同款项的支付承担主要责任。内容:2.1甲方应按照合同约定的时间和比例支付合同款项。2.2甲方在承包方完成阶段性工作后,应及时进行验收并支付相应款项。2.3甲方应确保合同款项的支付符合国家相关法律法规。3.甲方责任条款:说明:甲方作为主导方,对项目的顺利进行承担主要责任。内容:3.1甲方应确保项目所需土地、规划、环评等手续齐全。3.2甲方应负责项目的整体协调工作,确保各参与方协同合作。3.3甲方应承担因自身原因导致项目延误或损失的责任。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方主导条款:说明:在本合同中,乙方作为主导方,负责项目的具体实施和管理工作。内容:1.1乙方负责编制详细的施工组织设计和进度计划。1.2乙方有权对设计、施工、设备采购等环节进行决策和调整。1.3乙方应确保项目按照合同约定的时间和质量要求完成。2.乙方施工条款:说明:乙方作为主导方,对施工过程承担主要责任。内容:2.1乙方应按照合同约定进行施工,确保工程质量。2.2乙方应遵守国家相关施工规范和标准。2.3乙方应负责施工现场的安全管理,确保施工安全。3.乙方付款条款:说明:乙方作为主导方,对合同款项的支付承担主要责任。内容:3.1乙方应按照合同约定的时间和比例支付相关款项。3.2乙方在完成阶段性工作后,应及时向甲方申请支付相应款项。3.3乙方应确保合同款项的支付符合国家相关法律法规。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.第三方中介条款:说明:在本合同中,第三方中介机构负责对项目的实施进行监督和评估。内容:1.1第三方中介机构应具备相应的资质和经验。1.2第三方中介机构负责对项目的进度、质量、安全等方面进行监督。1.3第三方中介机构应定期向甲方和乙方提交监督报告。2.第三方中介费用条款:说明:第三方中介机构的服务费用由合同双方共同承担。内容:2.1第三方中介机构的服务费用应按照合同约定支付。2.2第三方中介机构的服务费用应包括监督费用、评估费用等。2.3第三方中介机构的服务费用支付方式应符合合同约定。3.第三方中介责任条款:说明:第三方中介机构对项目的监督和评估结果承担相应责任。内容:3.1第三方中介机构应保证监督和评估的客观性和公正性。3.2第三方中介机构应对监督和评估过程中的失误承担责任。3.3第三方中介机构应协助解决项目实施过程中出现的问题。附件及其他补充说明一、附件列表:1.项目设计文件2.施工图纸3.设备采购清单4.项目进度计划表5.施工组织设计6.质量保证体系文件7.安全生产管理制度8.合同变更记录9.第三方中介机构的监督报告10.质量检验报告11.工程结算单12.合同履行情况汇总表二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成工程进度乙方提供的设计或施工不符合合同约定的质量标准乙方在施工过程中发生安全事故甲方未按合同约定支付款项双方未按合同约定履行保密义务第三方中介机构未按合同约定提供监督服务2.违约行为的认定:通过甲方或第三方中介机构的验收报告确定通过甲方或乙方提供的证据证明通过双方协商一致认定三、法律名词及解释:1.EPC(Engineering,Procurement,Construction):工程、采购、建设,一种项目管理模式。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。3.违约责任:合同一方未履行合同义务,应当承担的法律责任。4.仲裁:一种争议解决方式,由仲裁机构对争议进行裁决。5.诉讼:通过法院对争议进行审理和判决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:进度延误解决办法:制定合理的进度计划,加强项目管理,确保各环节顺利进行。2.问题:质量问题解决办法:建立严格的质量控制体系,定期进行质量检验,及时处理质量问题。3.问题:安全问题解决办法:加强施工现场安全管理,严格执行安全生产规定,定期进行安全培训。4.问题:付款问题解决办法:按照合同约定的时间和比例支付款项,确保合同双方的权益。5.问题:保密问题解决办法:签订保密协议,明确保密范围和责任,加强内部管理。五、所有应用场景:1.政府公共停车场建设2.企业自有停车场建设3.住宅小区停车场建设4.商业综合体停车场建设5.城市综合体停车场建设全文完。2025年度epc联合体智能停车场建设合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:_____________________地址:_____________________联系人:___________________联系电话:_________________2.乙方:名称:_____________________地址:_____________________联系人:___________________联系电话:_________________3.其他相关方:名称:_____________________地址:_____________________联系人:___________________联系电话:_________________二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲方、乙方及其他相关方在2025年度联合体智能停车场建设过程中的权利、义务、责任和利益,确保项目顺利进行,实现预期目标。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语EPC:工程、采购、建设智能停车场:采用现代信息技术,实现停车场智能化管理的场所。3.2关键词解释(2)智能停车场建设:包括停车场规划、设计、采购、施工、调试、验收等全过程。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成智能停车场建设项目。(2)甲方有权对乙方的工作进度、质量、安全等方面进行监督检查。(3)甲方有权要求乙方在合同履行过程中,按照国家有关法律法规和行业规范进行操作。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成智能停车场建设项目。(2)乙方应保证工程质量,确保项目符合国家有关法律法规和行业规范。(3)乙方应积极配合甲方进行项目验收,确保项目顺利投入使用。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至2025年度智能停车场建设项目全部完成并验收合格之日止。5.2合同履行地点本合同约定的智能停车场建设项目地点:_____________________5.3合同履行方式(1)乙方按照合同约定,负责智能停车场项目的规划、设计、采购、施工、调试等工作。(2)甲方负责提供项目所需的相关资料、场地、设施等。(3)双方应按照合同约定,及时沟通、协调,确保项目顺利进行。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)合同履行完毕,双方同意终止合同。(2)一方违反合同约定,经另一方书面通知后仍不改正的。(3)因不可抗力导致合同无法继续履行。6.3终止程序(1)一方提出终止合同,应提前30日书面通知另一方。(2)双方应就终止合同的相关事宜进行协商,达成一致意见。(3)终止合同后,双方应按照合同约定,处理善后事宜。6.4终止后果(1)合同终止后,双方应按照合同约定,结清已发生的款项。(2)合同终止后,双方不再承担合同约定的权利和义务。七、费用与支付7.1费用构成本合同中涉及的费用构成如下:(1)设计费:包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计等费用。(2)设备采购费:包括但不限于智能停车设备、配套设施、软件系统等费用。(3)施工费:包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等费用。(4)调试费:包括但不限于设备调试、系统测试等费用。(5)验收费:包括但不限于项目验收、资料整理等费用。(6)其他费用:包括但不限于税费、保险费、咨询服务费等。7.2支付方式(1)本合同项下费用支付采用银行转账方式。(2)乙方在合同签订后,向甲方提交付款申请,甲方应在收到申请后5个工作日内完成付款。7.3支付时间(1)设计费:在方案设计、初步设计、施工图设计完成后,乙方提交相关文件,甲方应在收到文件后10个工作日内支付相应费用。(2)设备采购费:在设备采购合同签订后,乙方提交设备采购合同,甲方应在收到合同后10个工作日内支付相应费用。(3)施工费:在工程进度达到合同约定的节点时,乙方提交工程进度报告和付款申请,甲方应在收到申请后10个工作日内支付相应费用。(4)调试费:在设备调试完成后,乙方提交调试报告,甲方应在收到报告后10个工作日内支付相应费用。(5)验收费:在项目验收合格后,乙方提交验收报告,甲方应在收到报告后10个工作日内支付相应费用。7.4支付条款(1)甲方支付给乙方的费用,应扣除应缴纳的税费。(2)甲方支付给乙方的费用,不应包含乙方应承担的任何风险或损失。(3)甲方有权在乙方违反合同约定的情况下,暂停或终止支付费用。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未能按照合同约定支付费用,应向乙方支付违约金,违约金为应支付费用的__%。(2)甲方未能按照合同约定提供项目所需的相关资料、场地、设施等,应承担相应的责任。8.2乙方违约(1)乙方未能按照合同约定按时、按质、按量完成智能停车场建设项目,应向甲方支付违约金,违约金为应完成费用的__%。(2)乙方未能保证工程质量,导致项目不符合国家有关法律法规和行业规范,应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定向守约方支付赔偿金。赔偿金的具体金额由双方协商确定,或由仲裁机构或法院判决。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的技术秘密、商业秘密及其他保密信息。9.2保密期限本合同项下的保密期限自合同生效之日起至合同终止后__年。9.3保密履行方式(1)双方应采取合理的措施,确保保密内容的保密性。(2)未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:地震、洪水、台风等。(2)政府行为:政策调整、法律法规变动等。(3)社会异常事件:罢工、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方。(2)不可抗力事件发生后,双方应采取措施减少损失。(3)因不可抗力事件导致合同无法履行,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例(1)自然灾害:地震、洪水、台风等。(2)政府行为:政策调整、法律法规变动等。(3)社会异常事件:罢工、战争等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向双方共同选择的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让合同的权利和义务。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、国家利益或社会公共利益的合同。(2)法律法规规定不得转让的合同。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对智能停车场项目的设计、技术、知识产权等权利。(2)乙方在合同履行过程中所获取的技术秘密、商业秘密等,未经甲方同意,不得泄露给第三方。13.2特殊权力保留(1)甲方保留对智能停车场项目的最终验收权。(2)乙方在合同履行过程中,如发现设计、施工等方面存在安全隐患,有权立即停止施工,并及时通知甲方。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同的修改和补充应经双方协商一致,并以书面形式进行。14.2修改和补充效力经双方签字盖章的修改和补充文件,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应相互协作,共同完成智能停车场建设项目。15.2协作与配合方式(1)甲方应提供必要的场地、设施等支持。(2)乙方应按照甲方要求,及时提供相关资料、报告等。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间就智能停车场建设项目所达成的完整协议,取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款本合同如有增减条款,应以书面形式明确约定,并经双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表人(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):代表人(签字):日期:____年____月____日见证人(签字):日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方营业执照副本复印件。2.乙方营业执照副本复印件。3.联合体合作协议。4.智能停车场项目设计文件。5.智能停车场设备采购合同。6.施工合同。7.调试报告。8.验收报告。9.修改和补充合同文件。10.其他与本合同相关的文件。二、违约行为及认定:1.违约行为:(1)甲方未按合同约定支付费用。(2)乙方未按合同约定按时、按质、按量完成建设项目。(3)乙方泄露智能停车场项目的技术秘密、商业秘密。2.违约行为的认定:(1)甲方未在规定时间内支付费用,视为违约。(2)乙方未按合同约定完成建设项目,经甲方确认后,视为违约。(3)乙方泄露技术秘密、商

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论