幼儿园建设工程施工合同2025年

幼儿园建设工程施工合同2025年通用合同编号：__________甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：__________幼儿园建设工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条合同范围与内容2.1合同范围：本合同范围包括图纸范围内的建筑施工、安装工程、装饰装修工程、园林绿化工程等。2.2合同内容：乙方应按照甲方的要求，完成本合同范围内的全部施工任务，并保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。第三条合同价格3.1合同总价：本合同总价为人名币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2价格调整：合同总价在合同签订后，如遇材料价格变动、政策调整等因素，双方可按照约定进行价格调整。3.3付款方式：本合同价款按照工程进度分阶段支付。具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）工程进度达到20%时，甲方支付乙方合同总价款的20%；（3）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的20%；（4）工程进度达到80%时，甲方支付乙方合同总价款的10%；（5）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的5%。第四条工期4.1合同工期：本工程合同约定的工期为__________天。4.2工期延误：乙方如因自身原因导致工程进度延误，应按照合同约定承担违约责任。4.3甲方原因导致工期延误，双方可协商顺延工期。第五条工程质量5.1工程质量标准：本工程质量应符合国家现行有关法律、法规、标准和规范的要求。5.2质量保证：乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量。5.3质量检查：甲方有权对施工过程和工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。第六条安全生产6.1安全生产要求：乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，确保工程施工安全。6.2安全事故处理：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照有关规定进行处理。第七条违约责任7.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。7.2甲方未按照约定支付价款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。7.3双方因违反合同导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，应按照法律规定和合同约定承担相应的责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并办理完毕相关手续后终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.幼儿园建设工程设计图纸2.工程量清单3.材料供应合同4.施工设备租赁合同5.工程监理合同6.安全防护措施方案7.环境保护措施方案8.工程验收标准和方法9.工程进度计划10.付款凭证和工程进度报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程，包括但不限于延期交付、工程质量不符合约定标准。2.甲方未按照约定支付价款，包括但不限于延期支付、支付金额不足。3.乙方未按照设计文件和施工规范进行施工，导致工程质量问题。4.乙方未遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，导致安全事故。5.甲方未按照约定提供施工场地、施工条件等，导致工程进度延误。6.甲方未按照约定提供材料、设备等，导致工程进度延误。三、法律名词及解释：1.合同法：调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范。2.建筑法：调整建筑活动中的民事关系和行政管理关系的法律规范。3.违约金：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当支付给对方一定数额的金钱。4.工期延误：因当事人一方的过错，导致合同不能按照约定的时间完成。5.工程质量：工程符合国家现行有关法律、法规、标准和规范的要求。6.安全生产：在施工过程中，采取措施保障工人生命安全和工程安全。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定详细的工程进度计划，并严格按照计划执行。如遇特殊情况导致进度延误，及时与甲方沟通，协商顺延工期。2.工程质量问题：加强施工过程中的质量控制，严格按照设计文件和施工规范进行施工。发现质量问题及时整改，并报告甲方。3.安全生产事故：加强施工现场的安全管理，制定安全事故应急预案。如发生安全事故，立即启动应急预案，并及时报告甲方。4.付款纠纷：双方按照合同约定的付款方式和时间进行支付。如发生付款纠纷，及时沟通协商，确保合同顺利履行。5.合同变更：如遇设计变更、工程量增减等情形，双方应及时签订补充协议，明确变更内容和相关责任。五、所有应用场景：1.适用于各类幼儿园建设工程项目的施工合同签订。2.适用于施工方与发包方之间的权利义务关系明确。3.适用于国家法律法规和建筑行业标准规定的施工合同内容。4.