电气照明工程施工合同2025年

电气照明工程施工合同2025年通用合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于电气设备安装、照明设备安装、线路铺设等。第二条施工方的义务2.1施工方应按照业主的要求和国家相关标准、规范进行施工，保证工程质量。2.2施工方应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。2.3施工方应保证工程的安全，确保施工过程中不发生安全事故。2.4施工方应承担因施工原因导致的第三方损失的责任。2.5施工方应按照合同约定提供施工图纸、技术资料等相关文件。第三条业主的义务3.1业主应按照合同约定的时间和方式支付工程款项。3.2业主应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。3.3业主应协助施工方办理相关施工手续，包括但不限于规划、消防、环保等。3.4业主应在施工过程中提供必要的现场管理和服务。第四条合同价格4.1工程总价：根据工程量清单及综合单价计算，双方协商确定为人民币（大写）：__________________元整（小写）：_____________元。4.2价格调整：合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。第五条工期5.1合同工期：自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止，共计__________日。5.2工期延误：如施工方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。5.3提前完成：如施工方提前完成工程，提前完成部分工程款的支付按双方协商确定。第六条质量保证6.1施工方应对工程质量承担永久责任，自工程验收合格之日起计算。6.2工程保修期为__________年，自工程验收合格之日起计算。6.3保修期内，如出现质量问题，施工方应在接到通知后__________小时内予以修复。第七条合同的变更和解除7.1合同履行过程中，如双方同意变更或解除合同，需签订书面变更协议或解除协议。7.2合同变更或解除后，双方应按照变更或解除协议约定的方式处理合同剩余事项。第八条违约责任8.1双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任。8.2违约金计算：违约方应支付合同总价款的__________%作为违约金。8.3违约方支付违约金后，仍应承担因违约产生的其他损失赔偿责任。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。10.2合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.3本合同附件为工程量清单、综合单价等，均为合同不可分割的部分。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.工程量清单2.综合单价3.施工图纸4.技术资料5.工程验收报告6.保修书7.变更协议8.解除协议二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定时间和方式完成工程，认定为延期违约。2.施工方未按照约定和国家相关标准、规范进行施工，认定为质量违约。3.施工方未按照约定提供施工图纸、技术资料等相关文件，认定为文件违约。4.业主未按照约定时间和方式支付工程款项，认定为支付违约。5.业主未提供施工所需场地、水源、电源等基础设施，认定为基础设施违约。6.双方未按照约定履行合同义务，认定为履行违约。三、法律名词及解释：1.合同法：是指调整合同关系的相关法律法规。2.建筑法：是指调整建筑施工活动的相关法律法规。3.违约金：是指违约方按照合同约定支付给守约方的经济赔偿。4.不可抗力：是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.工程验收：是指对工程质量、安全、功能等进行检查、评定，确定工程是否符合设计要求和合同约定的活动。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程款项支付问题：如业主延迟支付，施工方可以催告并要求支付违约金；如施工方提前完成工程，业主可按照双方协商确定的方式提前支付工程款。2.工期延误问题：如施工方原因导致工期延误，施工方应承担违约责任，支付违约金，并按照合同约定履行修复责任。3.质量问题：如出现质量问题，施工方应在保修期内承担修复责任，并支付违约金。4.合同变更或解除问题：双方可签订书面变更协议或解除协议，明确变更或解除事项和处理方式。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑物的电气照明工程施工。