版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度外墙涂料施工安全文明施工监理合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位名称、地址、联系人1.2施工单位名称、地址、联系人1.3项目名称、地点2.合同签订依据及背景3.工程概况3.1工程名称3.2工程规模3.3施工工期3.4施工范围4.监理单位职责4.1监理单位主要职责4.2监理单位协助施工单位的职责4.3监理单位对施工质量的控制职责4.4监理单位对施工安全的控制职责4.5监理单位对施工进度的控制职责5.施工单位职责5.1施工单位主要职责5.2施工单位对监理单位的配合职责5.3施工单位对施工质量的保证职责5.4施工单位对施工安全的保证职责5.5施工单位对施工进度的保证职责6.监理单位工作内容6.1工程现场巡查6.2工程质量验收6.3工程安全监督6.4工程进度监控6.5工程资料审核6.6工程变更处理6.7工程验收及移交7.施工单位工作内容7.1施工组织设计编制7.2施工方案编制7.3施工材料采购7.4施工人员配置7.5施工现场管理7.6施工进度管理7.7施工质量保证7.8施工安全管理8.监理费用及支付方式8.1监理费用总额8.2监理费用构成8.3监理费用支付方式8.4监理费用支付时间9.合同期限及终止条件9.1合同期限9.2合同终止条件10.违约责任及争议解决10.1违约责任10.2争议解决方式11.合同解除条件12.合同生效及备案13.合同附件13.1合同附件一:监理单位资质证明文件13.2合同附件二:施工单位资质证明文件13.3合同附件三:工程概况及施工图纸13.4合同附件四:监理单位收费标准14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1监理单位名称:监理有限公司1.2监理单位地址:省市区路号1.3监理单位联系人:1.4监理单位联系电话:13856781.5施工单位名称:建筑有限公司1.6施工单位地址:省市区路号1.7施工单位联系人:1.8施工单位联系电话:1391.9项目名称:大厦外墙涂料施工项目1.10项目地点:省市区路号2.合同签订依据及背景2.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规签订。2.2本合同签订背景为大厦外墙涂料施工项目,为确保施工安全、文明施工及工程质量,双方经协商一致,达成如下协议。3.工程概况3.1工程名称:大厦外墙涂料施工项目3.2工程规模:平方米3.3施工工期:自2025年1月1日至2025年6月30日3.4施工范围:大厦外墙涂料施工,包括涂料采购、施工、验收等全过程。4.监理单位职责4.1监理单位主要职责:4.1.1负责对施工单位的施工质量、安全、进度进行监督检查。4.1.2负责审核施工单位提交的施工组织设计、施工方案等文件。4.1.3负责对施工过程中的质量问题进行整改跟踪。4.2监理单位协助施工单位的职责:4.2.1协助施工单位解决施工过程中的技术难题。4.2.2协助施工单位制定施工安全措施。4.3监理单位对施工质量的控制职责:4.3.1对施工过程中的原材料、半成品、成品进行质量检验。4.3.2对施工过程中的关键工序进行旁站监督。4.4监理单位对施工安全的控制职责:4.4.1对施工现场的安全措施进行检查。4.4.2对施工现场的安全隐患进行整改。4.5监理单位对施工进度的控制职责:4.5.1对施工进度计划进行审核。4.5.2对施工进度进行跟踪检查。5.施工单位职责5.1施工单位主要职责:5.1.1负责按照监理单位的要求进行施工。5.1.2负责确保施工质量、安全、进度。5.2施工单位对监理单位的配合职责:5.2.1按时提交施工组织设计、施工方案等文件。5.2.2按时完成监理单位提出的整改要求。5.3施工单位对施工质量的保证职责:5.3.1严格按照施工图纸和施工规范进行施工。5.3.2对施工过程中的质量问题进行整改。5.4施工单位对施工安全的保证职责:5.4.1制定并落实施工现场安全措施。5.4.2对施工现场的安全隐患进行整改。5.5施工单位对施工进度的保证职责:5.5.1按时完成施工任务。5.5.2按时提交施工进度报告。6.监理单位工作内容6.1工程现场巡查:6.1.1每日对施工现场进行巡查,检查施工质量、安全、进度。6.1.2对巡查中发现的问题进行记录,并及时通知施工单位整改。6.2工程质量验收:6.2.1对施工过程中的原材料、半成品、成品进行质量检验。6.2.2对施工单位提交的验收报告进行审核。6.3工程安全监督:6.3.1对施工现场的安全措施进行检查。6.3.2对施工现场的安全隐患进行整改。6.4工程进度监控:6.4.1对施工进度计划进行审核。6.4.2对施工进度进行跟踪检查。6.5工程资料审核:6.5.1对施工单位提交的施工资料进行审核。6.5.2对施工过程中的变更进行记录。6.6工程变更处理:6.6.1对施工单位提出的变更申请进行审核。6.6.2对审核通过的变更进行记录。6.7工程验收及移交:6.7.1对施工完成的工程进行验收。6.7.2对验收合格的工程进行移交。8.监理费用及支付方式8.1监理费用总额:人民币叁拾万元整(¥300,000.00)8.2监理费用构成:8.2.1监理服务费:人民币贰拾万元整(¥200,000.00)8.2.2差旅费:人民币壹拾万元整(¥100,000.00)8.3监理费用支付方式:8.3.1合同签订后,施工单位支付监理费用总额的30%作为预付款。8.3.2每月月底前,施工单位根据监理单位提交的月度监理报告支付监理费用的40%。8.3.3工程验收合格后,施工单位支付监理费用的20%作为结算款。8.3.4合同终止时,剩余监理费用按实际发生额结算。9.合同期限及终止条件9.1合同期限:自2025年1月1日起至2025年6月30日止,共计6个月。9.2合同终止条件:9.2.1双方协商一致;9.2.2因不可抗力导致合同无法履行;9.2.3一方严重违约,经另一方书面通知后,违约方在合理期限内仍未纠正;9.2.4法律法规规定的其他终止情形。10.违约责任及争议解决10.1违约责任:10.1.1施工单位未按合同约定进行施工,造成质量、安全问题的,应承担相应责任,并赔偿监理单位因此遭受的损失。10.1.2监理单位未按合同约定履行监理职责,造成工程质量、安全事故的,应承担相应责任,并赔偿施工单位因此遭受的损失。10.2争议解决方式:10.2.1双方应友好协商解决争议。10.2.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.合同解除条件11.1双方协商一致,可以解除合同。11.2发生不可抗力事件,致使合同无法履行,双方可以解除合同。11.3一方违约,经另一方书面通知后,违约方在合理期限内仍未纠正,另一方有权解除合同。12.合同生效及备案12.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。13.合同附件13.1合同附件一:监理单位资质证明文件13.2合同附件二:施工单位资质证明文件13.3合同附件三:工程概况及施工图纸13.4合同附件四:监理单位收费标准14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。14.2本合同如有修改,应以书面形式进行,经双方签字盖章后生效。14.3本合同一式两份,双方各执一份。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1本合同所称的第三方,是指除合同双方(甲方:监理有限公司;乙方:建筑有限公司)以外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、技术顾问、检验机构等。1.2.1提供专业技术服务或咨询;1.2.2进行工程检测、验收或评估;1.2.3协助解决施工过程中的技术难题;1.2.4参与合同的谈判与签订。2.第三方介入的申请与批准2.1任何一方如需引入第三方,应提前向对方提出书面申请,并说明引入第三方的原因、目的、服务内容、费用预算等。2.2对方收到申请后,应在七个工作日内给予答复,同意引入第三方则应签署书面同意书。3.第三方的责任与义务3.1第三方应按照合同约定和双方的要求,履行其职责,确保服务质量。3.2第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规、行业规范和职业道德。3.3第三方对因其违约行为给合同双方造成的损失,应承担相应的赔偿责任。4.第三方的责任限额4.1第三方的责任限额由双方在合同中约定,具体如下:4.1.1第三方的责任限额为人民币伍拾万元整(¥500,000.00)。4.1.2若第三方责任超过限额,超出部分由合同双方按比例分担。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与合同双方的关系为服务提供者与被服务者的关系,第三方不参与合同双方的直接权利义务关系。5.2第三方在履行职责过程中,应与合同双方保持沟通,及时反馈信息,确保工程顺利进行。5.3第三方在合同履行过程中,如需与合同双方之外的第三方进行合作,应取得合同双方的书面同意。6.第三方介入的费用承担6.1第三方介入的费用由引入方承担,具体费用根据双方协商确定。6.2引入方应在第三方介入前,与第三方签订服务合同,明确费用、责任等内容。7.第三方介入的合同变更7.1第三方介入后,如需对原合同进行变更,应经合同双方和第三方协商一致,并签署书面变更协议。8.第三方介入的合同解除8.1.1第三方严重违约;8.1.2合同双方协商一致;8.1.3因不可抗力导致合同无法履行。9.第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中产生的争议,应由合同双方和第三方协商解决。9.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.第三方介入的保密条款10.1第三方在介入过程中,应遵守保密原则,对合同双方的信息予以保密。10.2第三方违反保密义务,导致合同双方信息泄露的,应承担相应的法律责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同附件一:监理单位资质证明文件要求:提供监理单位的营业执照、资质证书、相关专业技术人员的资格证书等证明文件。说明:用于证明监理单位的合法资质和专业技术能力。2.合同附件二:施工单位资质证明文件要求:提供施工单位的营业执照、资质证书、相关专业技术人员的资格证书等证明文件。说明:用于证明施工单位的合法资质和专业技术能力。3.合同附件三:工程概况及施工图纸要求:提供工程项目的详细描述、施工图纸、设计变更文件等。说明:用于明确工程项目的规模、范围和施工要求。4.合同附件四:监理单位收费标准要求:列出监理单位的服务项目、收费标准、计费方式等。说明:用于明确监理单位的服务内容和费用。5.合同附件五:第三方介入协议要求:明确第三方介入的具体内容、服务范围、费用、责任等。说明:用于规范第三方介入的行为,保障合同双方的权益。6.合同附件六:施工组织设计要求:提供施工单位的施工组织设计文件,包括施工方案、进度计划、安全措施等。说明:用于明确施工单位的施工安排和安全保障措施。7.合同附件七:施工方案要求:提供施工单位的施工方案,包括施工工艺、技术要求、质量控制措施等。说明:用于明确施工单位的施工方法和质量控制标准。8.合同附件八:工程变更申请要求:提供施工过程中提出的工程变更申请,包括变更原因、变更内容、变更影响等。说明:用于规范工程变更的管理流程。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1施工单位未按合同约定进行施工,造成质量、安全问题。1.2监理单位未按合同约定履行监理职责,造成工程质量、安全事故。1.3第三方违反保密义务,导致合同双方信息泄露。1.4一方未按合同约定支付费用。2.责任认定标准:2.1违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失。2.2责任认定标准参照国家相关法律法规和行业规范。2.3责任认定由合同双方协商解决,协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。3.违约责任示例说明:3.1施工单位未按合同约定进行施工,导致工程延期完成,应承担工程延期损失及违约金。3.2监理单位未按合同约定进行质量检查,导致工程质量问题,应承担相应的质量责任和赔偿损失。3.3第三方泄露合同双方商业秘密,导致合同双方遭受经济损失,第三方应承担相应的赔偿责任。3.4一方未按合同约定支付费用,应承担违约金和滞纳金。全文完。2025年度外墙涂料施工安全文明施工监理合同1合同编号_________一、合同主体1.甲方名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________2.乙方名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________3.其他相关方:(如有其他相关方,请在此处填写)二、合同前言2.1背景为保障2025年度外墙涂料施工安全文明施工监理工作的顺利进行,确保施工质量、安全、文明施工,根据国家相关法律法规和行业标准,甲方委托乙方担任本项目的监理单位。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方的权利和义务,规范监理工作流程,确保施工质量、安全、文明施工,实现甲方项目目标。三、定义与解释3.1专业术语(1)外墙涂料:指用于建筑物外墙表面的涂料,具有装饰、保护、防水等功能。(2)安全文明施工:指在施工过程中,遵守国家有关安全生产法律法规,严格执行操作规程,确保施工安全,做到文明施工。3.2关键词解释(1)监理:指监理单位对施工过程进行监督检查,确保施工质量、安全、文明施工的工作。(2)施工:指按照设计文件、施工图纸和有关技术标准,对建筑物进行建造的活动。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,对施工质量、安全、文明施工进行监督检查。(2)甲方有权要求乙方在发现施工质量、安全、文明施工问题后,及时采取措施予以纠正。(3)甲方有权要求乙方按照合同约定,提交监理报告和相关资料。4.2乙方的权利和义务(1)乙方有权要求甲方提供必要的施工资料和条件,确保监理工作的顺利进行。(2)乙方有权要求甲方按照合同约定支付监理费用。(3)乙方有权对施工过程中发现的问题提出整改意见,并监督整改措施的落实。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至施工项目完工验收合格之日止。5.2合同履行地点本合同履行地点为施工项目所在地。5.3合同履行方式乙方应按照合同约定,对本项目施工质量、安全、文明施工进行全程监理。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)合同履行期限届满,施工项目完工验收合格。(2)经甲乙双方协商一致,解除本合同。6.3终止程序(1)合同终止前,乙方应提交监理报告和相关资料。(2)甲方应按照合同约定支付乙方剩余监理费用。6.4终止后果(1)合同终止后,双方应按照合同约定,办理相关手续。(2)合同终止后,乙方不再承担本合同约定的监理义务。七、费用与支付7.1费用构成(1)监理人员工资及福利费用;(2)监理设备、工具、材料的购置及维护费用;(3)监理人员的交通、住宿等差旅费用;(4)监理报告编制及提交费用;(5)监理现场办公场地租赁费用;(6)其他因监理工作产生的合理费用。7.2支付方式监理费用支付方式为:(1)甲方应按照监理工作进度,分阶段支付监理费用;(2)甲方应在监理工作完成后,支付剩余监理费用;(3)甲方应按照合同约定的时间和比例支付监理费用。7.3支付时间监理费用支付时间如下:(1)监理工作开始前,甲方应支付监理费用的30%作为预付款;(2)监理工作过程中,甲方应每月支付监理费用的30%;(3)监理工作完成后,甲方应支付监理费用的20%;(4)监理报告提交后,甲方应支付监理费用的20%。7.4支付条款(1)甲方应在支付监理费用时,向乙方提供正式的付款凭证;(2)乙方应在收到甲方支付凭证后,及时开具相应的发票;(3)双方应按照国家有关税务规定,依法纳税。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按合同约定支付监理费用的,应向乙方支付违约金,违约金按未支付监理费用总额的1%每日计算;(2)甲方未能按期提供施工资料或条件的,应承担相应的责任,并赔偿乙方因此遭受的损失。8.2乙方违约(1)乙方未能按合同约定履行监理职责的,应承担相应的责任,并赔偿甲方因此遭受的损失;(2)乙方在监理过程中发生重大失误,导致工程质量、安全问题的,应承担全部责任。8.3赔偿金额和方式(1)违约责任中的赔偿金额,由双方协商确定;(2)如协商不成,可依法向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于:(1)甲方项目的技术资料、设计方案、施工图纸等;(2)乙方监理过程中获取的甲方商业秘密;(3)双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限本合同保密期限为自合同签订之日起至监理工作完成后两年。9.3保密履行方式(1)双方应严格遵守保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容;(2)双方应采取必要措施,防止保密内容的泄露、遗失或被非法使用。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害;(2)战争、罢工、政府行为等社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,双方应立即通知对方;(2)不可抗力事件发生期间,双方应暂停履行合同,待不可抗力事件消除后,继续履行合同;(3)因不可抗力事件导致合同无法履行的,双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例(1)地震、洪水等自然灾害;(2)政府政策调整导致施工许可证无法办理;(3)战争、罢工等社会异常事件。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将本合同的权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)监理职责范围内的监理工作;(2)涉及国家秘密或商业秘密的内容;(3)合同约定的其他不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)本合同签订后,甲乙双方均保留对合同内容的解释权。(2)未经对方同意,任何一方不得擅自变更合同内容。13.2特殊权力保留(1)甲方保留对施工过程中出现的安全、质量问题进行监督和整改的权利。(2)乙方保留对甲方提供的施工资料和条件的真实性、完整性进行审核的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)合同的修改和补充,应经甲乙双方协商一致,并以书面形式进行。(2)修改和补充的内容,应与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力合同的修改和补充,自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲方应积极配合乙方开展监理工作,及时提供相关资料和条件。(2)乙方应尊重甲方的合理要求,协助甲方解决施工过程中的问题。15.2协作与配合方式(1)双方应定期召开协调会议,沟通工作进展和问题。(2)双方应通过书面或口头方式,及时传递相关信息。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间完整的协议,任何一方不得以口头或书面形式对本合同内容进行修改。16.3增减条款未经甲乙双方协商一致,不得对本合同条款进行增减。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方项目的技术资料、设计方案、施工图纸等;2.监理人员名单及资质证明;3.监理工作计划及实施方案;4.监理设备、工具、材料清单;5.施工合同及施工许可证;6.监理报告及相关资料;7.不可抗力事件证明材料;8.争议解决相关文件;9.其他双方认为必要的文件。二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按合同约定支付监理费用,认定为甲方违约。未按期提供施工资料或条件,认定为甲方违约。2.乙方违约行为及认定:未按合同约定履行监理职责,认定为乙方违约。发生重大失误,导致工程质量、安全问题,认定为乙方违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.违约责任:指合同一方未履行合同义务,给对方造成损失时,应承担的赔偿责任。3.争议解决:指双方在合同履行过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.合同转让:指合同一方将其合同权利和义务全部或部分转让给第三方的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按期提供施工资料或条件。解决办法:乙方应及时通知甲方,要求其按合同约定提供相关资料和条件。2.问题:乙方在监理过程中发现施工质量问题。解决办法:乙方应立即向甲方报告,并要求甲方采取措施予以整改。3.问题:发生不可抗力事件,导致监理工作无法进行。解决办法:双方应立即通知对方,暂停监理工作,待不可抗力事件消除后,继续履行合同。4.问题:合同履行过程中发生争议。解决办法:双方应通过友好协商解决,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称:____________________2.第三方职责:对施工过程中的安全文明施工进行监督;对施工质量进行抽检,确保施工质量符合国家相关标准;对监理报告进行审核,确保监理报告的真实性和准确性。3.第三方权利:要求甲方提供必要的施工资料和条件;要求乙方按照合同约定履行监理职责;对施工过程中的问题提出整改意见。4.第三方义务:保守甲乙双方的商业秘密;按时提交第三方报告;对其监督和抽检结果负责。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方的权利:甲方应保证监理费用的及时支付;甲方应提供必要的施工资料和条件;甲方应允许乙方在必要时对施工过程进行拍照、录像等记录。2.乙方的利益条款:乙方有权要求甲方在监理过程中对重大问题进行及时处理;乙方有权要求甲方对监理过程中出现的失误进行纠正;乙方有权要求甲方对监理报告中的错误进行更正。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按期支付监理费用的,应向乙方支付违约金;甲方未提供必要施工资料或条件的,应承担相应的责任;甲方不得限制乙方正常履行监理职责。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利:对乙方的监理工作进行监督和检查;对乙方的监理报告进行审核;对施工过程中的问题提出整改意见。2.甲方的利益条款:甲方有权要求乙方对监理过程中的问题进行及时整改;甲方有权要求乙方对监理报告中的错误进行更正;甲方有权要求乙方对监理过程中的失误进行纠正。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按合同约定履行监理职责的,应承担相应的责任;乙方在监理过程中出现重大失误,导致工程质量、安全问题的,应承担全部责任;乙方不得泄露甲方的商业秘密。全文完。2025年度外墙涂料施工安全文明施工监理合同2合同目录一、合同概述1.合同背景2.合同目的3.合同依据4.合同双方基本信息二、项目概述1.项目名称2.项目地点3.项目内容4.项目规模5.项目工期三、监理工作范围1.施工前准备2.施工过程监理3.施工验收4.施工整改5.施工资料管理6.施工安全文明施工四、监理人员配置1.监理机构2.监理人员资质3.监理人员职责4.监理人员培训五、监理费用及支付方式1.监理费用总额2.费用构成3.支付方式4.付款期限六、监理工作程序1.施工前监理程序2.施工过程监理程序3.施工验收程序4.施工整改程序5.施工资料管理程序七、监理责任与义务1.监理责任2.监理义务3.违约责任4.争议解决八、安全文明施工要求1.施工现场安全管理2.环境保护要求3.施工人员管理4.施工材料管理5.施工垃圾处理九、合同变更与终止1.合同变更条件2.合同变更程序3.合同终止条件4.合同终止程序十、保密条款1.保密内容2.保密期限3.违约责任十一、不可抗力1.不可抗力定义2.不可抗力处理3.不可抗力证明十二、通知与送达1.通知方式2.送达地址3.送达时间十三、合同附件1.监理大纲2.监理细则3.施工图纸4.相关法律法规十四、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止程序3.合同解除后的处理合同编号_________一、合同概述1.合同背景1.1合同双方根据国家相关法律法规和行业规范,就2025年度外墙涂料施工安全文明施工监理事宜达成一致,签订本合同。1.2合同目的1.2.1确保外墙涂料施工过程中的安全文明施工。1.2.2确保工程质量符合国家标准。1.3合同依据1.3.1《中华人民共和国合同法》1.3.2《建筑工程施工监理规范》1.3.3《外墙涂料施工及验收规范》1.4合同双方基本信息1.4.1监理方:[监理方全称]1.4.2施工方:[施工方全称]二、项目概述2.1项目名称:[项目名称]2.2项目地点:[项目地点]2.3项目内容:[项目内容]2.4项目规模:[项目规模]2.5项目工期:[项目工期]三、监理工作范围3.1施工前准备3.1.1审查施工图纸和技术文件。3.1.2审查施工方案和安全措施。3.2施工过程监理3.2.1施工现场巡查。3.2.2施工过程监督。3.3施工验收3.3.1质量验收。3.3.2安全文明施工验收。3.4施工整改3.4.1对不符合要求的部分提出整改意见。3.4.2跟踪整改落实情况。3.5施工资料管理3.5.1收集整理施工资料。3.5.2审核施工资料的真实性和完整性。3.6施工安全文明施工3.6.1监督施工现场安全管理。3.6.2确保文明施工措施的落实。四、监理人员配置4.1监理机构:[监理机构名称]4.2监理人员资质4.2.1监理人员持有相应的监理资格证书。4.2.2监理人员具备外墙涂料施工监理经验。4.3监理人员职责4.3.1负责监理工作的组织实施。4.3.2对施工过程进行监督检查。4.4监理人员培训4.4.1定期对监理人员进行业务培训。4.4.2提高监理人员的专业素质。五、监理费用及支付方式5.1监理费用总额:[监理费用总额]5.2费用构成5.2.1人员费用。5.2.2差旅费用。5.2.3资料费用。5.3支付方式5.3.1预付款:合同签订后5个工作日内支付。5.3.2进度款:每月支付监理费用总额的[比例]。5.3.3结算款:项目验收合格后支付剩余监理费用。5.4付款期限5.4.1预付款:支付后5个工作日内。5.4.2进度款:每月支付后5个工作日内。5.4.3结算款:验收合格后30个工作日内。六、监理工作程序6.1施工前监理程序6.1.1审查施工图纸和技术文件。6.1.2审查施工方案和安全措施。6.2施工过程监理程序6.2.1定期进行施工现场巡查。6.2.2发现问题及时提出整改意见。6.3施工验收程序6.3.1质量验收。6.3.2安全文明施工验收。6.4施工整改程序6.4.1对不符合要求的部分提出整改意见。6.4.2跟踪整改落实情况。6.5施工资料管理程序6.5.1收集整理施工资料。6.5.2审核施工资料的真实性和完整性。七、监理责任与义务7.1监理责任7.1.1对施工过程中的质量问题负责。7.1.2对施工过程中的安全事故负责。7.1.3对施工过程中的环境保护负责。7.2监理义务7.2.1严格按照合同约定履行监理职责。7.2.2及时发现并报告施工过程中的问题。7.2.3参与施工验收,确保工程质量。7.3违约责任7.3.1监理方未履行监理职责,导致工程质量问题的,承担相应的违约责任。7.3.2监理方未及时报告施工过程中的问题,导致安全事故的,承担相应的违约责任。7.4争议解决7.4.1双方应友好协商解决合同争议。7.4.2协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、安全文明施工要求8.1施工现场安全管理8.1.1严格执行国家及地方有关施工现场安全管理的规定。8.1.2定期进行安全检查,确保施工安全。8.2环境保护要求8.2.1采取有效措施防止施工过程中对环境造成污染。8.2.2处理好施工垃圾,做到分类存放和及时清运。8.3施工人员管理8.3.1对施工人员进行安全教育和技术培训。8.3.2确保施工人员具备必要的防护措施。8.4施工材料管理8.4.1严格控制施工材料的质量。8.4.2做好施工材料的保管和领用记录。8.5施工垃圾处理8.5.1施工垃圾按照规定分类处理。8.5.2确保施工垃圾处理过程中的环境保护。九、合同变更与终止9.1合同变更条件9.1.1因不可抗力导致合同无法继续履行。9.1.2双方协商一致,且不影响合同目的的实现。9.2合同变更程序9.2.1双方书面同意变更内容。9.2.2签订变更协议,作为合同附件。9.3合同终止条件9.3.1合同约定的工期届满。9.3.2合同双方协商一致终止合同。9.4合同终止程序9.4.1双方书面通知对方合同终止。9.4.2完成合同约定的所有工作。十、保密条款10.1保密内容10.1.1合同双方的技术信息、商业秘密等。10.2保密期限10.2.1自合同签订之日起至合同终止后[年数]年。10.3违约责任10.3.1违反保密义务的,承担相应的违约责任。十一、不可抗力11.1不可抗力定义11.1.1指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等导致合同无法履行的事件。11.2不可抗力处理11.2.1双方应及时通知对方,并提供相关证明。11.2.2在不可抗力事件持续期间,合同双方互不承担责任。11.3不可抗力证明11.3.1不可抗力事件发生后,一方应提供官方证明。十二、通知与送达12.1通知方式12.1.1书面通知。12.2送达地址12.2.1合同双方约定的地址。12.3送达时间12.3.1通知发出后[工作日数]内送达。十三、合同附件13.1监理大纲13.2监理细则13.3施工图纸13.4相关法律法规十四、合同解除与终止14.1合同解除条件14.1.1双方协商一致解除合同。14.1.2因一方违约导致合同无法履行。14.2合同终止程序14.2.1双方书面通知对方合同解除或终止。14.2.2完成合同约定的所有工作。合同双方签字:监理方(盖章):________________________代表(签字):________________________日期:________________________施工方(盖章):________________________代表(签字):________________________日期:________________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方主导条款1.1甲方有权决定施工进度和施工方案,并及时通知监理方。1.2甲方应提供必要的施工图纸和技术文件,确保监理方能够有效履行监理职责。1.3甲方负责协调施工过程中的各种资源,包括人力、物力和财力。2.甲方责任条款2.1甲方对施工过程中的安全文明施工负总责,确保施工符合相关法律法规和行业标准。2.2甲方应确保施工场地安全,为施工人员提供必要的防护措施。2.3甲方应负责施工过程中的环境保护工作,包括噪声、粉尘、废水等污染物的控制。3.甲方付款条款3.1甲方应按照合同约定的时间和金额支付监理费用。3.2甲方有权对监理方的服务进行监督,并提出改进建议。3.3甲方有权要求监理方提供额外的监理服务,并支付相应的费用。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方主导条款1.1乙方有权决定施工进度和施工方案,并及时通知监理方。1.2乙方应提供必要的施工图纸和技术文件,确保监理方能够有效履行监理职责。1.3乙方负责协调施工过程中的各种资源,包括人力、物力和财力。2.乙方责任条款2.1乙方对施工过程中的安全
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五版车辆贷款保证合同规范样本2篇
- 2024科技创新项目前期咨询服务协议版
- 2024版权授权协议书范本
- 武汉警官职业学院《光学实验》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 文山学院《设施园艺学实践》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 2024版房屋出售委托协议3篇
- 二零二五年电子制造企业技术工人劳动合同范本2篇
- 二零二五年度人工智能教育股份分红与人才培养协议3篇
- 图木舒克职业技术学院《别墅空间设计》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 天津石油职业技术学院《工程力学》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 高二物理竞赛霍尔效应 课件
- 金融数学-(南京大学)
- 基于核心素养下的英语写作能力的培养策略
- 现场安全文明施工考核评分表
- 亚什兰版胶衣操作指南
- 四年级上册数学教案 6.1口算除法 人教版
- DB32-T 3129-2016适合机械化作业的单体钢架塑料大棚 技术规范-(高清现行)
- 6.农业产值与增加值核算统计报表制度(2020年)
- 人工挖孔桩施工监测监控措施
- 供应商物料质量问题赔偿协议(终端)
- 物理人教版(2019)必修第二册5.2运动的合成与分解(共19张ppt)
评论
0/150
提交评论