2024建设工程施工合同A

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024建设工程施工合同A本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3建设工程1.4施工合同第二条合同标的及范围2.1工程概况2.2工程地点2.3工程内容2.4施工标准第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式3.4进度付款第四条工期及进度4.1开工日期4.2竣工日期4.3施工进度计划4.4延期违约责任第五条质量与验收5.1质量标准5.2验收程序5.3质量保修第六条安全生产与环保6.1安全生产责任6.2安全防护措施6.3环保要求第七条合同的变更与解除7.1变更条件7.2解除条件7.3变更解除程序第八条违约责任8.1承包方违约8.2发包方违约8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2诉讼或仲裁9.3适用法律第十条合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件第十一条合同的附件11.1附件清单11.2附件效力第十二条其他条款12.1保密条款12.2知识产权保护12.3不可抗力第十三条合同的修订13.1修订条件13.2修订程序13.3修订效力第十四条合同的份数14.1合同副本14.2签字盖章14.3保存责任第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方：指根据本合同协议，承担工程投资、组织施工、提供施工场地及设施，并按照合同约定支付工程价款的一方。1.2承包方：指根据本合同协议，承担工程建设的实施、组织、管理、协调和完成工程，并按照合同约定收取工程价款的一方。1.3建设工程：指本合同协议中约定的，由承包方进行施工的具体项目。1.4施工合同：指由发包方和承包方签订的，关于建设工程的施工权利、义务和责任的协议。第二条合同标的及范围2.1工程概况：本合同所指的建设工程，是一项包括但不限于土建、安装、装修、设备购置等在内的全面工程项目。2.2工程地点：位于中华人民共和国省市区路号，具体施工地点以合同附件为准。2.3工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程、设备购置及安装、调试、验收等全部施工内容。2.4施工标准：按照中华人民共和国相关法律法规、行业标准、工程设计文件和本合同约定执行。第三条合同价格3.1合同总价：人民币元整（大写：人民币元整），具体金额以合同附件为准。3.2价格调整：合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，经双方协商一致，可以对合同价格进行调整。调整方式按照合同附件约定的方式执行。3.3支付方式：发包方按照合同约定的付款节点和付款比例，向承包方支付工程价款。具体支付方式以合同附件为准。3.4进度付款：承包方按照工程进度完成情况，向发包方提交进度付款申请。发包方在核实工程进度后，按照合同约定的比例支付工程价款。第四条工期及进度4.1开工日期：本合同约定的开工日期为年月日。4.2竣工日期：本合同约定的竣工日期为年月日。4.3施工进度计划：承包方应按照合同约定的工期要求，制定详细的施工进度计划，并报发包方批准。4.4延期违约责任：如承包方原因导致工程延期，应按照合同约定向发包方支付违约金。如发包方原因导致工程延期，应按照合同约定承担相应的责任。第五条质量与验收5.1质量标准：本合同约定的质量标准应符合中华人民共和国相关法律法规、行业标准、工程设计文件和本合同约定。5.2验收程序：工程完成后，承包方应按照合同约定的验收程序，向发包方提交工程验收申请。发包方在接到验收申请后，按照合同约定的时间、地点进行验收。5.3质量保修：承包方应按照合同约定的质量保修期限和保修范围，对施工的工程进行质量保修。如发生质量问题，承包方应承担修复责任。第六条安全生产与环保6.1安全生产责任：承包方应严格按照国家安全生产法律法规、行业标准和本合同约定，加强施工现场的安全生产管理，确保施工现场的安全生产。6.2安全防护措施：承包方应采取必要的安全防护措施，确保施工现场的安全。如因承包方原因导致安全事故，应承担相应责任。6.3环保要求：承包方应严格按照国家环保法律法规、行业标准和本合同约定，做好施工现场的环保工作，确保施工过程中的环境保护。如因承包方原因导致环保问题，应承担相应责任。第八条违约责任8.1承包方违约：如承包方未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合合同约定的质量标准，或未按照合同约定履行其他义务，应承担违约责任。具体违约责任按照合同附件约定的方式执行。8.2发包方违约：如发包方未按照合同约定支付工程价款，或未按照合同约定提供施工场地及设施，或未按照合同约定履行其他义务，应承担违约责任。具体违约责任按照合同附件约定的方式执行。8.3违约赔偿：违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体数额按照合同附件约定的方式计算。违约方还应承担因违约产生的其他费用，如修复费用、鉴定费用、诉讼费用等。第九条争议解决9.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2诉讼或仲裁：如双方同意通过仲裁解决争议，则应提交合同签订地仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.3适用法律：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十条合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件：合同履行完毕，双方权利义务全部履行完毕，本合同终止。10.3合同解除条件：合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，经双方协商一致，可以解除合同。解除合同后，双方应按照合同约定承担相应的责任。第十一条合同的附件11.1附件清单：合同附件包括工程设计文件、施工图纸、工程量清单、合同价款明细表、付款节点及比例、质量标准等。11.2附件效力：合同附件是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。第十二条其他条款12.1保密条款：双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务秘密等，应予以严格保密。泄露保密信息的，泄露方应承担违约责任。12.2知识产权保护：双方在合同履行过程中产生的知识产权，归权利人所有。未经权利人同意，任何一方不得使用对方的知识产权。12.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。不可抗力事件发生后，双方应协商解决合同履行问题。第十三条合同的修订13.1修订条件：合同履行过程中，如因法律法规变化、工程实际情况变化等原因，需要对合同进行修订，双方可以协商修订。13.2修订程序：合同修订应采取书面形式，经双方签字盖章后生效。修订后的合同与原合同具有同等法律效力。13.3修订效力：合同修订部分取代原合同相应内容，原合同其他部分继续有效。第十四条合同的份数14.1合同副本：本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。14.2签字盖章：合同签字盖章后生效，双方应按照合同约定履行各自的义务。14.3保存责任：双方均有责任妥善保存本合同及其附件，未经对方同意，不得泄露、转让、抵押或用于其他目的。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件详细要求：包含工程项目的整体设计方案、施工图纸、技术说明书等，用以指导施工过程。附件说明：工程设计文件应由具有相应资质的设计单位出具，并经双方确认后使用。附件二：施工图纸详细要求：包含各专业施工图纸、细部设计图、施工节点图等，用以明确施工细节。附件说明：施工图纸应符合国家相关标准规定，并经双方审查合格后使用。附件三：工程量清单详细要求：明确列出工程项目所需的全部材料、工程量及价格等，作为计价依据。附件说明：工程量清单应真实、准确地反映工程实际情况，经双方确认后执行。附件四：合同价款明细表详细要求：详细列出合同价款的组成、支付节点及比例等，用以明确支付事项。附件说明：合同价款明细表应明确、具体，确保双方在支付过程中的权益。附件五：付款节点及比例详细要求：明确列出合同价款的支付时间节点及比例，用以指导支付行为。附件说明：付款节点及比例应合理、公平，确保双方在工程进度与资金流动方面的权益。附件六：质量标准详细要求：明确列出工程质量标准，用以指导施工过程和验收标准。附件说明：质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准，确保工程质量。附件七：施工进度计划详细要求：明确列出施工进度计划，包括施工顺序、工期安排等。附件说明：施工进度计划应合理、可行，确保工程按计划进行。附件八：安全生产与环保措施详细要求：明确列出安全生产与环保措施，用以指导施工现场的安全与环保工作。附件说明：安全生产与环保措施应符合国家相关法律法规、行业标准，确保施工现场的安全与环保。附件九：合同修订记录详细要求：记录合同修订的过程、内容以及双方确认的情况。附件说明：合同修订记录应真实、完整，确保合同的有效性和可执行性。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包方未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合合同约定的质量标准。2.承包方未按照合同约定履行其他义务，如安全生产、环保措施等。3.发包方未按照合同约定支付工程价款，或未提供施工场地及设施。4.发包方未按照合同约定履行其他义务，如提供设计文件、施工图纸等。违约责任认定：1.违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体数额按照合同附件约定的方式计算。2.违约方还应承担因违约产生的其他费用，如修复费用、鉴定费用、诉讼费用等。3.双方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼或提交仲裁委员会进行仲裁。示例说明：如承包方未按照合同约定完成工程，导致工程延期，则承包方应承担违约责任，向发包方支付违约金，并承担因工程延期产生的其他费用。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指违约方因违约行为向守约方支付的违约赔偿金。3.合同生效：指合同自双方签字盖章之日起具有法律约束力。4.合同终止：指合同履行完毕，双方权利义务全部履行完毕，合同失去效力。5.合同解除：指合同履行过程中，经双方协商一致，提前终止合同效力。6.知识产权：指权利人对其创作的智力成果所享有的专有权利。7.保密义务：指双方