工程赔偿电力施工合同范本_第1页
工程赔偿电力施工合同范本_第2页
工程赔偿电力施工合同范本_第3页
工程赔偿电力施工合同范本_第4页
工程赔偿电力施工合同范本_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

工程赔偿电力施工合同范本合同编号:__________甲方:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________乙方:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________鉴于甲方为电力工程施工方,乙方为工程赔偿方,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方在电力施工过程中可能发生的事故及赔偿事宜,达成如下协议:一、赔偿范围1.1甲方在电力施工过程中,如因施工原因造成乙方设备损坏、人员伤亡、财产损失等情况,乙方有权要求甲方进行赔偿。1.2甲方在电力施工过程中,如因违反国家法律法规、行业标准及合同约定,导致乙方遭受罚款、处罚、停工等损失,乙方有权要求甲方进行赔偿。1.3甲方在电力施工过程中,如因施工质量问题、工期延误等原因,导致乙方遭受损失,乙方有权要求甲方进行赔偿。二、赔偿金额2.1赔偿金额根据乙方实际损失金额确定,包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、合理费用等。2.2甲方在收到乙方赔偿请求后,应在10日内对赔偿金额进行核实,并按照约定方式进行赔偿。2.3甲方如对赔偿金额有异议,可与乙方协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。三、赔偿程序3.1乙方发现施工过程中的损失情况,应及时通知甲方,并提供相关证据。3.2甲方在收到乙方赔偿请求后,应立即展开调查,核实损失情况。3.3甲方在核实损失情况后,应在约定时间内履行赔偿义务。四、违约责任4.1甲方未按照约定履行赔偿义务的,应支付违约金,违约金为赔偿金额的5%。4.2乙方未按照约定提供损失证据的,应承担相应责任。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至电力工程施工完毕之日止。6.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________签订日期:__________一、附件列表:1.电力工程施工图纸2.工程量清单3.施工方案4.施工合同专用条款5.施工合同通用条款6.赔偿申请表7.损失证明材料8.违约金计算公式二、违约行为及认定:1.甲方未按照约定履行赔偿义务,包括但不限于迟延赔偿、不足赔偿或拒绝赔偿。2.乙方未按照约定提供损失证据,包括但不限于故意隐瞒损失、提供虚假证据或拒绝提供证据。3.甲方未按照合同约定完成施工任务,包括但不限于工程质量问题、工期延误等。4.甲方未按照法律法规、行业标准及合同约定进行施工,导致乙方遭受罚款、处罚、停工等损失。三、法律名词及解释:1.电力工程施工方:指承担电力工程施工任务的企业或组织。2.工程赔偿方:指在电力施工过程中因甲方原因导致损失,有权要求甲方进行赔偿的乙方。3.赔偿金额:指乙方因甲方施工原因遭受的实际损失金额,包括直接经济损失、间接经济损失、合理费用等。4.违约金:指甲方未按照约定履行赔偿义务时,应支付给乙方的赔偿金额的5%作为违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按照约定履行赔偿义务。解决办法:乙方应及时向甲方提出赔偿请求,并提供相关证据,要求甲方按照约定履行赔偿义务。2.问题:乙方未按照约定提供损失证据。解决办法:甲方有权要求乙方提供损失证据,如乙方故意隐瞒损失、提供虚假证据或拒绝提供证据,甲方可以根据实际情况予以认定。3.问题:甲方未按照合同约定完成施工任务。解决办法:乙方有权要求甲方按照合同约定完成施工任务,如甲方未按照约定完成施工任务,乙方可以根据实际情况要求甲方支付违约金或承担其他违约责任。4.问题:甲方未按照法律法规、行业标准及合同约定进行施工,导致乙方遭受罚款、处罚、停工等损失。解决办法:乙方有权要求甲方承担相应的赔偿责任,包括但不限于支付罚款、处罚费用、停工损失等。五、所有应用场景:1.电力工程施工过程中,乙方设备损坏、人员伤亡、财产损失。2.甲方违反国家法律法规、行业标准及合同约定,导致乙方遭受罚款、处

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论