2024建设工程施工合同Y

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024建设工程施工合同Y本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3建设工程1.4施工合同第二条合同标的及范围2.1工程内容2.2工程规模2.3工程地点2.4工程质量标准第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算第四条合同履行期限4.1开工日期4.2竣工日期4.3延长工期第五条施工质量与安全5.1施工质量5.2施工安全5.3环境保护第六条变更与调整6.1合同变更6.2工程量调整6.3工期调整第七条违约责任7.1发包人违约7.2承包人违约7.3违约赔偿第八条争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律适用第九条合同的生效、变更与终止9.1合同生效9.2合同变更9.3合同终止第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任第十一条不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力后果11.3不可抗力责任的免除第十二条合同的附件12.1附件清单12.2附件的效力第十三条其他条款13.1许可和批准13.2通知与送达13.3合同的保管13.4双方代表的签字第十四条合同的份数14.1合同正本14.2合同副本第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人为本合同所述发包人，是指甲方，即2024建设工程的项目业主或者其合法授权的代表。1.2承包人为本合同所述承包人，是指乙方，即具有相应资质并中标该工程的企业。1.3建设工程为本合同所述建设工程，是指甲方委托乙方施工的工程项目，具体工程内容、规模、地点等详见本合同第二条规定。1.4施工合同为本合同所述施工合同，是指甲方与乙方签订的，关于乙方承担建设工程施工任务，并按照约定的质量、安全、进度等要求完成施工的合同。第二条合同标的及范围2.1工程内容本合同项下的建设工程包括：（详细列出工程内容，如土建、安装、装修等）。2.2工程规模本合同项下的建设工程规模为：（详细描述工程规模，如建筑面积、工程长度、工程高度等）。2.3工程地点本合同项下的建设工程地点为：（详细列出工程地点）。2.4工程质量标准本合同项下的建设工程质量标准为：（详细列出工程质量标准，如国家相关标准、行业标准等）。第三条合同价格3.1合同总价本合同的合同总价为人民币（大写）：（金额），即乙方完成本合同约定的全部工程内容所需的全部费用。3.2价格调整本合同价格在合同签订后，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素影响，经双方协商一致，可以进行价格调整。价格调整的具体办法如下：（详细描述价格调整的办法）。3.3预付款甲方向乙方支付的预付款为合同总价的（百分比），即人民币（大写）：（金额）。预付款在乙方完成合同约定的工程进度后，按实际完成工程量与合同价款的差额进行扣除。3.4进度付款乙方向甲方提交进度付款申请，并提供相应的进度付款依据。甲方在确认乙方的进度付款申请后，向乙方支付相应的进度付款。3.5竣工结算本合同工程竣工后，乙方应按照合同约定的质量、安全、进度等要求进行竣工结算。甲方在确认竣工结算报告后，向乙方支付合同尾款。第四条合同履行期限4.1开工日期本合同工程开工日期为：（详细列出开工日期）。4.2竣工日期本合同工程竣工日期为：（详细列出竣工日期）。4.3延长工期如因不可抗力或其他特殊情况导致乙方不能按合同约定的工期完成工程，乙方应提前通知甲方，并经甲方同意后，可以延长工期。延长的工期具体天数由双方协商确定。第五条施工质量与安全5.1施工质量乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，保证工程质量符合国家相关法律法规、行业标准及本合同的约定。如工程质量不符合约定，乙方应承担相应的修复、返工等责任。5.2施工安全乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工，确保工程施工安全。如因乙方施工原因导致安全事故发生，乙方应承担全部责任。5.3环境保护乙方在施工过程中应遵守国家有关环境保护的法律、法规和行业标准，采取有效措施，防止环境污染和生态破坏。如因乙方施工原因导致环境污染或生态破坏，乙方应承担全部责任。第六条变更与调整6.1合同变更合同履行过程中，如因不可抗力或其他特殊情况导致合同内容需要变更，乙方应提前通知甲方，并经甲方同意后，可以变更合同。变更的内容应签订书面协议，作为本合同的附件。6.2工程量调整合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致工程量需要调整，乙方应提前通知甲方，并经甲方同意后，可以调整工程量。工程量的调整应签订书面协议，作为本合同的附件。6.3工期调整如因不可抗力或其他特殊情况导致乙方不能按合同约定的工期完成工程，乙方应提前通知甲方，并经甲方同意后，可以调整工期。工期的调整应签订书面协议，作为本合同的附件。第八条争议解决8.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的任何争议和纠纷。8.2调解解决如协商不成，任何一方均可向工程所在地的建设行政主管部门或者行业协会申请调解。8.3仲裁解决如调解不成，双方同意将争议提交（仲裁机构名称）仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。8.4法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第九条合同的生效、变更与终止9.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程竣工并验收合格，且乙方完成合同约定的其他义务之日终止。9.2合同变更任何一方提出变更合同的，应当以书面形式提出，经对方同意后，方可变更。变更的内容应签订书面协议，作为本合同的附件。9.3合同终止（1）合同约定的工程竣工并验收合格，且乙方完成合同约定的其他义务；（2）双方协商一致解除合同；（3）一方违约，对方有权解除合同；（4）不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致解除合同。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应当予以保密。10.2保密期限保密期限自本合同生效之日起算，至合同终止之日止。10.3违约责任如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，违约方应当承担赔偿责任。第十一条不可抗力11.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、政府行为等）以及其他无法预见、无法避免、无法克服的客观情况。11.2不可抗力后果因不可抗力事件导致合同无法履行或者造成一方损失的，受影响的一方应当及时通知对方，并提交相关证明文件。11.3不可抗力责任的免除因不可抗力事件导致合同无法履行或者造成一方损失的，受影响的一方不承担违约责任。第十二条合同的附件12.1附件清单本合同附件包括：（附件名称列表）。12.2附件的效力附件为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。第十三条其他条款13.1许可和批准本合同的签订、履行需依法取得相关许可和批准的，双方应当依法办理。13.2通知与送达双方之间的通知和文件送达，均应按照本合同约定的联系方式进行。13.3合同的保管本合同及其附件一式（份数）份，甲乙双方各执（份数）份，其余副本用于履行过程中的相关手续。13.4双方代表的签字本合同由双方代表签字或者盖章，并加盖双方公章或者合同专用章。第十四条合同的份数14.1合同正本本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。14.2合同副本本合同副本（份数）份，用于履行过程中的相关手续。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸附件二：工程量清单附件三：材料及设备清单附件四：施工组织设计附件五：施工进度计划附件六：质量保修书附件七：安全文明施工保证书附件八：合同价款支付明细表附件九：工程变更记录附件十：工程验收报告附件一：工程设计图纸本附件包含工程的整体设计图纸，包括建筑、结构、电气、给排水、暖通等专业的图纸。乙方应根据图纸进行施工，并按照图纸要求进行施工过程中的各项操作。附件二：工程量清单本附件详细列出工程的所有工程量，包括各项工程项目的名称、数量、单位、单价等。乙方应根据工程量清单进行施工，并按照清单要求进行施工过程中的各项操作。附件三：材料及设备清单本附件详细列出工程所需的所有材料及设备的名称、型号、数量、质量标准等。乙方应根据材料及设备清单进行施工，并按照清单要求进行施工过程中的各项操作。附件四：施工组织设计本附件包含施工的组织设计，包括施工方案、施工方法、施工人员组织等。乙方应根据施工组织设计进行施工，并按照设计要求进行施工过程中的各项操作。附件五：施工进度计划本附件详细列出工程的施工进度计划，包括各项工程项目的开始时间、结束时间、施工周期等。乙方应根据施工进度计划进行施工，并按照计划要求进行施工过程中的各项操作。附件六：质量保修书本附件详细列出工程的质量保修内容、保修期限、保修责任等。乙方应按照质量保修书的要求进行施工，并承担相应的保修责任。附件七：安全文明施工保证书本附件详细列出施工过程中的安全文明施工要求、安全防护措施等。乙方应按照安全文明施工保证书的要求进行施工，并承担相应的责任。附件八：合同价款支付明细表本附件详细列出合同价款的支付时间、支付金额、支付条件等。甲方应按照合同价款支付明细表的要求进行支付，并承担相应的责任。附件九：工程变更记录本附件用于记录合同履行过程中发生的工程变更情况，包括变更的内容、变更的原因、变更的时间等。双方应按照工程变更记录的要求进行变更，并承担相应的责任。附件十：工程验收报告本附件用于记录工程的验收情况，包括验收的时间、验收的人员、验收的结果等。双方应按照工程验收报告的要求进行验收，并承担相应的责任。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照设计图纸、工程量清单、材料及设备清单、施工组织设计、施工进度计划等要求进行施工，甲方有权要求乙方改正，并按照合同约定承担违约责任。示例说明：乙方在施工过程中未按照设计图纸要求进行施工，导致工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方重新施工，并按照合同约定承担违约责任。2.乙方未按照质量保修书的要求进行施工，导致工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方承担保修责任。示例说明：乙方在施工过程中未按照质量保修书的要求进行施工，导致工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方进行维修，并承担相应的保修责任。3.乙方未按照安全文明施工保证书的要求进行施工，导致安全事故发生，乙方应承担全部责任。示例说明：乙方在施工过程中未按照安全文明施工保证书的要求进行施工，导致安全事故发生，乙方应承担全部责任。4.甲方未按照合同价款支付明细表的要求进行支付，乙方有权要求甲方支付合同价款。示例说明：甲方在合同履行过程中未按照合同价款支付明细表的要求进行支付，乙方有权要求甲方支付合同价款。5.任何一方未按照工程变更记录的