二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库附参考答案（能力提升）

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库

第一部分单选题（500题）

1、施工人员对涉及结构安全的试块，应当在（）下现场取样，

并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A.建设单位或监理单位

B.设计单位或监理单位

C.建设工程质量监督机构或监理单位

D.施工单位或建设单位

【答案】：A

2、承揽业务不良……（）。

A.***转包或者违法分包的

B.?未取得资质证书承揽工程的

C.?允许他人以本单/立名义承揽工程的

I）.未在规定期限内办理证照变更手续的

【答案】：A

3、用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自（）

起建立。

A.用工之日

B.试用期满之日

C.订立劳动合同之日

D.劳动者提供担保之日

【答案】：A

4、甲乙双方均愿就合同纠纷以仲裁方式解决，但始终未达成书面协议。

后甲向仲裁委员会申请仲裁，此时仲裁委员会正确的处理方法是（）

A.因双方完全自愿，故可以受理

B.驳回申请，令双方补充协议后再申请

C.交给人民法院处理

D.不予受理

【答案】：D

5、（2017年真题）国家实行固定资产投资项目（）评估和审:fc制

度。

A.节地

B.节水

C.节能

D.节材

【答案】：C

6、（2020年真题）根据《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意

见》，关于建筑施工企业参加工伤保险的说法，正确的是（）。

A.按用人单位参保的建筑施工企业应当以社会保险总额为基数缴纳工

伤保险费用

B.以建设项目为单位参保的，可以按照招标控制价的一定比例计算缴

纳工伤保险费

C.建设项目的工伤保险费用由施工总承包单位在项目开工前一次性代

缴

D.建筑施工企业应当在投标报价中将工伤保险费用单独列支，作为可

竞争费

【答案】：C

7、根据《建筑施工企业安全生产许可证相关规定》下列施工企业的违

法行为中，属于应当撤销安全生产许可证的是（）。

A.冒用安全生产许可证的

B.安全生产许可证未办理延期手续继续从事施工活动的

C.使用伪造的安全生产许可证的

I）.以贿赂手段取得安全生产许可证的

【答案】：D

8、关于建设工程合同相关内容的说法，正确的有（）。

A.承包人巳提交竣工验收报告、发包人拖延验收的，以提交竣工验收

报告之日为竣工日期

B.工程合同价款约定不明的，应当按照订立合同时履行地的市场价格

履行

C.欠付工程款的利息起算，建设工程已实际交付的，为交付之日

D.约定工程垫资利息的，当事人申请按约定支付利息的，法院不予支

持

【答案】：A

9、（2021年真题第1批）下列纠纷中，属于劳动争议范围的是

（）O

A.劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷

B.劳动者对职业病诊断鉴定结论的异议纠纷

C.农村承包经营户与受雇人之间的纠纷

D.因工伤医疗费发生的纠纷

【答案】：D

10、关于诉讼时效，下列说法正确的是（）。

A.法院不能主动适生诉讼时效

B.超过诉讼时效期向，权利人的上诉权消灭

C.超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，受诉讼时效限制

D.当事人可以约定延长或缩短诉讼时效

【答案】：A

11、下列证据中，属于民事证据中书证的是（）。

A.法律条文

B.法院的司法解释

C.施工合同复印件

D.建筑施工规范

【答案】：C

12、下列关于工程建设标准的表述错误的是（）。

A.我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业

标准

B.国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准

C.工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综

合标准和重要的通用的质量标准属于国家强制标准

D.国家鼓励社会团体、企业制定高于推荐性标准相关技术要求的团体

标准、企业标准。

【答案】：B

13、（2014年真题）诉讼时效期间应当从（）起计算。

A.侵害行为停止时

B.当事人知道或应当知道权利被侵害及义务人时

C.当事人权利被侵将并产生损害后果时

D.当事人提起赔偿主张之日

【答案】：B

14、法人可以分为（）两大类。

A.行政法人、事业法人

B.企业法人、非企业法人

C.企业法人、事业法人

D.非企业法人、社团法人

【答案】：B

15、租赁合同当事人的权利义务中，下列属于出租人义务的是

（）O

A.妥善保管租赁物

B.保证共同居住人继续承租

C.有关事项通知

D.损失赔偿

【答案】：B

16、关于建筑意外伤害保险的说法，正确的是（）。

A.应当由建设单位统一投保

B.保险期限自开工之日起算

C.费用由作业人员负担

1）.保险期限至缺陷责任期届满之日止

【答案】：B

17、施工单位试验员王某在混凝土浇筑现场，欲对正在浇筑的二层框

架柱混凝土取样、制备试块，监督此过程的应当是（）。

A.施工单位项目经理

B.质监站质监人员

C.监理工程师

D.施工单位施工员

【答案】：C

18、在建设工程施工合同履行中，建设单位没有及时检查隐蔽工程，

承包人（）。

A.只能顺延工期，无权要求赔偿停工、窝工损失

B.可以顺延工期，并要求赔偿停工、窝工损失

C.可以顺延工期，对隐蔽工程的质量缺陷不承担责任

D.既无权顺延工期，也无权要求赔偿停工、窝工损失

【答案】：B

19、建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的,

撤销安全生产许可证，（）年内不得再次申请安全生产许可证。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

【答案】：C

20、（2018年真题）关于物权的说法，正确的是（）。

A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人

B.用益物权人可以是该物的所有权人

C.未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役

权

D.物权的变动只能基于合同关系

【答案】：C

21、下列关于投标人与投标文件的法定要求说法正确的是（）。

A.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者

个人，不得参加投标

B.单位负责人为同一人的不同单位，可以参加未划分标段的同一招标

项目投标

C.投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，其投标无效

D.存在控股、管理关系的不同单位，可以参加同一标段投标

【答案】：A

22、陈某与其单位因缴纳社会保险问题发生争议。关于该争议解决方

法，下列选项正确的是()。

A.陈某可提请仲裁，但必须在此之前先申请调解

B.陈某可提请仲裁，但在此后不能提起诉讼

C.陈某可直接向法院起诉

D.陈某可不与公司协商，而直接提起仲裁

【答案】：D

23、(2020年真题)下列投标人的情形中，属于以他人名义投标的是

()O

A.使用通过受让或者租借的方式获取的资质证书投标

B.使用伪造、变造的许可证件投标

C.提供虚假的财务状况或者业绩投标

D.提供虚假的信用状况投标

【答案】：A

24、下列事件中，属于建筑工程一切险承保的是()。

A.因山体滑坡导致在建桥梁工程损毁

B.由工艺不善引起的工程设备损坏

C.意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡

D.因自然灾害导致工程现场机械损坏

【答案】：A

25、下列有关建设荒地使用权，描述错误的是()o

A.土地的地表、地上或者地下部分的建设用地使用权，不可以分别设

立

B.商业用地应当采用招标、拍卖等公开方式出让

C.设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记

D.建设用地使用权自登记时设立

【答案】：A

26、（2019年真题）关于货运中的多式联运的说法，正确的是（）。

A.多式联运经营人对全程运输承担义务

B.指两个以上承运人以同一运输方式联运

C.多式联运单据不可以转让

D.区段承运人与订立合同的承运人对区段运输负连带责任

【答案】：A

27、根据《民法典》，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭

不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，自（）

生效。

A.签订

B.不动产交付时

C.不动产登记时

1）.合同成立时

【答案】：D

28、关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。

A.建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相当，优于其他债权

B.装饰装修工程的承包人，无权主张建设工程价款优先受偿权

C.承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主

张优先受偿的，人民法院不予支持

D.建设工程价款优先受偿权的起算日为建设工程竣工验收之日

【答案】：C

29、甲公司租用乙公司的仓库，后来甲、乙因租金发生争议，乙公司

应在（）内提起诉讼。

A.甲公司延付或拒付租金之日起1年

B.知道权利受到侵害时起2年

C.权利被侵害之日起20年

D.甲公司与乙公司发生争执时起2年

【答案】：A

30、下列关于我国法的形式和效力层级的说法，正确的是（）。

A.《北京市建筑市场管理条例》与《房屋建筑和市政基础设施工程质

量监督管理规定》对同一事项的规定不一致时，由国务院进行裁决

B.《招标投标法实施条例》的效力高于《招标公告发布暂行办法》

C.部门规章的效力高于地方政府规章

D.行政法规之间对同一事项的新的特别规定与旧的一般规定不一致，

由国务院裁决

【答案】：B

31、根据我国《劳动法》的规定，下列内容不属于用人单位不得解除

劳动合同的情形的是（）。

A.职业病或者因工负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的

B.劳动者在本单位持续工作满10年以上的

C.患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的

D.女职工在孕期、产假、哺乳期内的

【答案】：B

32、（2017年真题）某建设工程施工招标，甲公司中标后将其转包给

不具有相应资质等级的乙公司，乙施工过程不符合规定的质量标准，

给建设单位造成损失。关于向建设单位承担赔偿责任的说法，正确的

是（）。

A.甲、乙承担连带赔偿责任

B.建设单位与甲有合同关系，应由乙承担赔偿责任

C.乙为实际施工人，应由乙承担赔偿责任

D.甲和乙承担按份赔偿责任

【答案】：A

33、6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定

由买方

A.买卖合同是主合同，定金合同是从合同

B.定金合同自6月10日成立

C.若卖方不能交付货物，应返还50万元

D.若买方不履行购买义务，仍可以要求卖方返还5万元

【答案】：C

34、（2014年真题）下列变更中，属于应当经合同当事人双方协商一

致情形的是（）。

A.采购数量变更

B.公司名称变更

C.合同签约人员变更

D.公司法定代表人变更

【答案】：A

35、（2014年真题）关于建筑工程施工分包行为的说法，正确的是

（）o

A.承包人并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包

B.个人可以承揽分包工程业务

C.建设单位有权直接指定分包工程承包人

D.建设单位推荐的分包单位，总承包单位无权拒绝

【答案】：A

36、关于招标投标活动的投诉与处理，下列说法中正确的是

（）O

A.投标人认为招标投标活动违法，可以自知道或应当知道之日起的10

日内投诉

B.投标人对招标文件和评标结果有异议的，直接向有关行政监督部门

投诉

C.行政监管部门收到投诉后应在30个工作日内决定是否受理

D.行政监管部门处理投诉，不得责令暂停招标投标活动

【答案】：A

37、甲、乙双方在合同中约定赔偿损失为5万元，甲方因违约给乙方

造成直接损失2万元，间接损失1.5万元，那么，甲方应向乙方支付

的赔偿金为（）。

A.2万元

B.3.5万元

C.5万元

D.8.5万元

【答案】：C

38、当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发

生后，若一方坚决不同意调解，此时争议解决方式为（）。

A.和解

B.调解

C.诉讼

D.仲裁

【答案】：C

39、关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是

（）O

A.承包人放弃优先受偿权不得损害工人的利益

B.装饰装修工程不适用优先受偿权

C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失

D.承包人的优先受偿权在抵押权人之后

【答案】：A

40、场景（八）

A.保证方式

B.保证期间

C.保证担保范围

D.被保证人的其他债权

【答案】：D

41、关于建设工程债的说法，正确的是（）。

A.施工合同债是发生在建设单位和施工企业之间的债

B.在材料设备买卖合同中，材料设备的买方只能是施工企业

C.在施工合同中，对于完成施工任务，施工企业是债权人，建设单位

是债务人

D.在施工合同中，对于支付工程款，建设单位是债权人，施工企业是

债务人

【答案】：A

42、根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须

进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。

A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人

B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标

I）.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标

【答案】：B

43、下列法人中，属于特别法人的是（）。

A.基金会法人

B.事业单位法人

C.社会团体法人

D.机关法人

【答案】：D

44、在某一委托代理中，被代理人委托代理人进行违法代理活动，代

理人据此接受了委托。根据法律规定（）。

A.被代理人和代理人承担连带责任

B.代理人承担主要责任，被代理人承担次要责任

C.按照责任大小，由被代理人和代理人承担相应的责任

D.被代理人承担主要责任，代理人承担次要责任

【答案】：A

45、关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是

（）O

A.有保证工程进度的基本制度

B.建设工程所需投资已经全部到位

C.有保证工程质量和安全的具体措施

D.已经与施工企业签订了合作协议

【答案】：C

46、（2016年真题）根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定

标准》，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，属于

（）O

A.承揽业务不良行为

B.资质不良行为

C.工程质量不良行为

D.工程安全不良行为

【答案】：B

47.在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，除新建、犷建

（）外，不得进行新建、扩建活动。

A.影视摄制基地

B.必要的基础设施和公共服务设施

C.自然保护区

D.历史建筑

【答案】：B

48、以下不属于建筑业企业资质序列的是（）。

A.施工总承包资质

B.专业承包资质

C.施工劳务资质

D.工程总承包资质

【答案】：D

49、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，以他人

名义投标骗取中标的，属于（）行为。

A.承搅业务不良

B.资质不良

C.工程质量不良

D.工程安全不良

【答案】：A

50、非全日制用工报酬结算支付周期最长为。。

A.7天

B.15天

C.20天

D.30天

【答案】：B

51、关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（）。

A.不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人

B.可以担任二级以及以下建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经

理

C.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业

D.不得在一级建筑业企业执业

【答案】：B

52、下列全部使用国有资金投资的项目中，依法必须进行招标的项目

是（）。

A.施工单位合同估算价在400万元以上

B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元以下

C.勘察单项合同估算价在100万元以下

D.监理单项合同估算价在50万元以上

【答案】：A

53、（2020年12月真题）关于招标公告的说法，正确的是（）。

A.招标人无论采用何种招标方式，均应当发布招标公告

B.招标公告应当载明的事项包括招标人的名称和地址

C.依法必须进行招标的项目的招标公告，可以在任一报刊、信息网络

或者其他媒介发布

D.招标公告无需载明招标项目的性质、实施地点和时间

【答案】：B

54、根据《民法典》，下列财产不能作为担保物的是()。

A.生产设备

B.建设用地使用权

C.正在建设的建筑物

D.集体所有的宅基地

【答案】：D

55、关于合同撤销权的行使，当事人必须从知道或者应当知道撤销事

由之日起一定期限内行使撤销权。该期限为()年。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：A

56、建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地

县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取()O

A.安全生产许可证

B.施工许可证

C.建设用地规划许可证

D.建设工程规划许可证

【答案】：B

57、某项目经批准采用邀请招标方式进行施工招标。根据法律规定，

招标人应当向()个以上具备承担招标项目能力的施工企业发

出投标邀请书。

A.3

B.5

C.7

1）.9

【答案】：A

58、（2018年真题）根据《行政诉讼法》,下列情形中属于行政诉讼

受案范围的是（）。

A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的

B.国防、外交等国家行为

C.行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍的约束力的决

定、命令

D.行政机关对行政机关人员的奖惩、任免等决定

【答案】：A

59、根据《仲裁法》，关于仲裁裁决撤销的说法，正确的是（）。

A.违约金的计算不符合合同约定，当事人可以申请撤销仲裁裁决

B.当事人需要申请撤销仲裁裁决时，可以向财产所在地的中级人民法

院申请

C.仲裁裁决被撤销后，当事人可以根据双方重新达成的仲裁协议申请

仲裁，不可以向人民法院起诉

D.仲裁的程序违反法定程序，当事人可以申请撤销仲裁裁决

【答案】：D

60、根据《注册建造师管理规定》的规定，建设工程施工活动中形成

的有关工程施工管理文件（）

A.应当由注册建造师签字或加盖执业印章

B.必须由注册建造师签字或加盖执业印章

C.应当由注册建造师签字并加盖执业印章

D.必须由注册建造师签字并加盖执业印章

【答案】：C

61、王某的日工资为80元。政府规定2010年10月1日至7日放假7

天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司

安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合

计（）元。

A.560

B.1360

C.800

D.1120

【答案】：B

62、（2020年真题）施工企业在施工中偷工减料，造成建筑工程质量

不符合规定的质量标准。且情节严重。住房城乡建设主管部门对该施

工企业实施的处罚不包括（）o

A.吊销营业执照

B.责令停业整顿

C.降低资质等级

D.吊销资质证书

【答案】：A

63、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。

A.建筑施工企业变更法定代表人，应当办理安全生产许可证的变更手

续

B.安全生产许可证有效期可以自动延期

C.安全生产许可证延期后的有效期短于原有效期

D.建筑施工企业变更地址，安全生产许可证无须办理变更手续

【答案】：A

64、（2015年真题）根据《建设工程质量管理条例》，在工程建设过

程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构

成犯罪的，应对（）依法追究刑事责任。

A.法定代表人

B.经营负责人

C.直接责任人

D.项目负责人

【答案】：C

65、在下列几种情形中，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前

30天以书面形式通知劳动者本人的是（）。

A.王某在试用期内迟到、早退，不符合录用条件

B.李某因为犯盗窃罪，被判处有期徒刑3年

C.孔某在外出执行任务时因公负伤，成为残疾人

I）.吴某在休息日酗酒后摔伤住院，出院后不能从事原工作也不能从事

单位另行安排的工作

【答案】：D

66、某工程发包方准备进行招标，编制了工程量清单及招标控制价，

依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算，该工程安全文明施

工措施费用为100万，2个月后合同签订，约定工程工期340天，

但合同中未约定安全文明施工措施费用的预付比例，下列说法正确的

是（）。

A.建设单位安全文明施工措施费用的预付不得少于45万

B.建设单位安全文明施工措施费用的预付不得少于50万

C.建设单位安全文明施工措施费用的预付不得少于30万

D.建设单位应全额支付100万安全文明施工措施费用

【答案】：A

67、(2016年真题)关于建设工程见证取样的说法，正确的是

()O

A.试样的真实性只能由取样人员负责

B.用于承重墙体的砌筑砂浆实验块必须实施见证取样和送检

C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任

D.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可

【答案】：B

68、根据《民法典》，法人分为()。

A.企业法人和非企业法人

B.机关法人、企业法人和社团法人

C.一般法人和特别法人

D.营利法人、非营利法人和特别法人

【答案】：D

69、承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运

输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违

约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥

采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由

()承担。

A.三方共同

B.水泥厂

C.承包商

D.运输公司

【答案】：C

70、(2017年真题)关于施工生产安全事故报告的说法，正确的是

()o

A.报告事故发生地点不包括具体发生地点以外的波及区域

B.单位负责人接到报告后，应立即向县级以上人民政府报告

C.事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报

I）.立即报告是指在事故发生1小时内报告

【答案】：C

71、下列各项，符合《建筑法》建设工程监璋规定的是（）

A.工程监理单位代理建设单位利益执行监理任务

B.工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要

求施工单位整改

C.工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要

求设计单位整改

D.工程监理单位可以转让工程监理业务

【答案】：B

72、关于知识产权的期限性的说法，正确的是（）。

A.期限由当事人约定

B.超过期限，权利经注销消灭

C.期限的设定与社会公共利益相关

D.期限的设定与国家之间的利益相关

【答案】：C

73、某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，

给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担（）。

A.行政处分

B.违约责任

C.行政处罚

D.交纳罚金

【答案】：B

74、关于综合应急预案的表述中，正确的是（）。

A.包括应急处置程序、应急指挥机构等内容

B.包括应急组织机构与职责、应急工作职责等内容

C.包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及应急晌应保障措

施等内容

D.包括危险性分析、应急处置措施和注意事项等内容

【答案】：C

75、下列民事行为中，符合相关法律条文的是（）。

A.投标人之间相互约定抬高投标报价

B.投标人在提交投标文件截止日前撤回了投标文件

C.施工人员按照低于国家强制性标准的合同要求进行施工

D.承接分包工程的建筑公司将专业工程再分包

【答案】：B

76、建筑工程一切险是一种综合性保险，该险种的被保险人不包括（）。

A.业主或工程所有人

B.材料供应商

C.承包商或者分包商

D.技术顾问

【答案】：B

77、（2016年真题）招标投标违法行为记录公告，绝对禁止公开涉及

（）的记录。

A.国家秘密

B.个人隐私

C.商业隐私

【）.政府信息

【答案】：A

78、对于危大工程，应由（）按规定编制安全施工专项方案，专项方

案应当由（）签字、加盖单位公章，并由（）签字，并加盖执业印章

后，方可实施。

A.施工单位；施工企业项目负责人；总监理工程师

B.施工单位；施工企业技术负责人；总监理工程师

C.监理单位；施工企业技术负责人；监理工程师

D.监理单位；施工单位项目负责人；监理工程师

【答案】：B

79、（2016年真题）根据《建筑法》施工企业在施工中使用不合格的

建筑材料、建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是

（）o

A.吊销资质证书

B.责令停业整顿

C.责令改正，除以罚款

D.降低资质等级

【答案】：C

80、关于无效合同的说法，不正确的有（）。

A.无效合同自始无效，但部分条款有效

B.合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还

C.超越资质等级或借用他人资质承揽工程签订的合同无效

D.违反法律、法规订立的合同无效

【答案】：D

81、关于安全施工技术交底，下面说法正确的是（）。

A.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底

B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底

C.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底

D.施工作业人员向施工单位负责人交底

【答案】：A

82、根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的

建筑材料、建筑构配件和设备，应当（）°

A.按照建设单位的指令确定

B.注明规格、型号、性能等技术指标

C.注明生产厂、供应商

D.征求施工企业的意见

【答案】：B

83、根据《工程建设项目施工招标投标办法》第48条的规定，下列不

属于“以他人名义投标”的行为是（）

A.投标人挂靠其他施工单位的行为

B.投标人从其他单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书的行

为

C.由其他单位及其法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章和签

字的行为

D.两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份

共同投标的行为

【答案】：D

84、施工企业在施工中偷工减料，造成建筑工程质量不符合规定的质

量标准，且情节严重。住房城乡建设主管部门对该施工企业实施的处

罚不包括（）。

A.责令停业整顿

B.吊销营业执照

C.降低资质等级

I）.吊销资质证书

【答案】：B

85、以下关于土地所有权的说法中正确的是（）。

A.无居民海岛、矿藏、水流、海域属于农民集体所有

B.耕地的承包期为30年

C.草地的承包期为30至70年

D.林地的承包期为30至50年

【答案】：B

86、关于依法必须进行招标的项目公示中标候选人的说法，正确的是

（）0

A.投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选

人公示期间提出

B.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人

C.公示期不得少于5日

D.招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，招标

投标活动继续进行

【答案】：A

87、（2021年第1批真题）当事人对建设工程实际竣工日期有争议，

关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是（）o

A.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交

竣工验收报告之日为竣工日

B.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日竣工

日期

C.建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接

收的，以承包人申请交付之日为竣工日期

1）.建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有

实际使用工程，以发包人通知到达之日为竣工日期

【答案】：A

88、（2015年真题）根据《劳动合同法》，用人单位违反相关规定不

与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合

同之日起劳动者每月支付（）的工资。

A.4倍

B.3倍

C.2倍

D.1倍

【答案】：C

89、下列请求事项中，属于人民法院不受理公民法人和其他组织提起

的行政诉讼请求事项的是（）。

A.对吊销许可证和执照等行政处罚不服的

B.对财产的查封等行政强制措施不服的

C.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的

D.认为某地方性法规违法的

【答案】：D

90、建设单位应将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以

上人民政府建设行政主管部门备案，报送时间是自开工报告批准之日

起的一定时间范围内。该时间范围是（）。

A.7天

B.10天

C.15天

D.20天

【答案】：C

91、下列关于法人登记的说法，正确的是（）。

A.营利法人必须依法登记

B.非营利法人不需要登记

C.有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构从登记之日起，具有

机关法人资格

D.非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、基层群众自治组织

法人

【答案】：A

92、工程建设强制性标准由（）负责解释。

A.国家质量监督检验检疫总局

B.国务院建设行政主管部门

C.省级人民政府建设行政主管部门

D.工程建设标准批准部门

【答案】：D

93、关于合同履行说法错误的是（）

A.全面履行原则是指合同当事人应当按照合同的约定全面履行自己的

义务

B.诚实信用原则要求当事人应当履行依据诚实信用原则产生的各种附

随义务，如告知的义务、照顾的义务等

C.合同的主要内容没有约定或约定不明确的，当事人可以通过协商确

定，不能达成补充协议的，按合同有关条款或者交易习惯确定

D.执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价

格调整时，按合同约定的价格执行

【答案】：D

94、某地建设行政主管部门检直某施工企业的施工工地，发现该施工

企业没有按照施工现场管理规定设置围挡，依法责令其停止施工。该

建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于（）。

A.行政处罚

B.行政裁决

C.行政处分

D.行政强制

【答案】：A

95、（2016年真题）超过一定规模的危险性较大的分部分项专项方案

应当召开专家论证会，实行施工总承包的，由（）组织召开。

A.监理单位

B.建设单位

C.施工总承包单位

I）.相关专业承包单位

【答案】：C

96、行政法规的制定主体是（）。

A.全国人民代表大会

B.全国人民代表大会常务委员会

C.国务院

D.最高人民法院

【答案】：C

97、关于工程质量检测机构职责的说法，错误的是（）。

A.检测机构出具的报告应由检测人员和法定代表人或其授权人的签字

B.检测机构对涉及结构安全的所有结果应时报告建设主管部门

C.检测机构不得与该项目设计、施工、监理单位有隶属、利害关系

D.检测机构应当对结果不合格的项目建立单独台账

【答案】：B

98、根据《招标投标法》的规定，下列施工项目不属于必须招标范围

的是（）。

A.企业投资的体育场

B.企业投资的廉租住房

C.企业投资的商品住房

D.在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼

【答案】：D

99、（2017年真题）关于实施工程建设强制性标准的说法，正确的是

（）。

A.工程建设强制性标准均为关于工程质量标准的强制性条文

B.工程建设中采用新技术、新工艺、新材料且没有国家技术标准的，

可不受强制性标准的限制

C.工程建设地方标准中，对直接涉及环境保护和公共利益的条文，经

国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文

D.工程建设中采用国际标准或者国外标准且我国未做规定的，可不受

强制性标准的限制

【答案】：C

100、在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是（）。

A.债权

B.担保物权

C.所有权

D.用益物权

【答案】：C

101、（2020年真题）关于二级建造师执业岗位的说法，正确的是（）。

A.二级建造师可以在设计单位担任注册结构工程师

B.二级建造师只能受聘并注册于施工企业

C.二级建造师职业岗位限于工程项目施工的项目经理

D.二级建造师可以担任中小型项目的项目经理

【答案】：C

102、关于企业申请资质条件中净资产的说法中，正确的是（）。

A.是指企业拥有的资产

B.是指企业的注册资本金

C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准

D.即所有者权益

【答案】：D

103、开展工伤预防试点的地区可以从（）提取一定比例用于工伤预防。

A.工伤保险基金

B.意外伤害保险基金

C.质量保证金

D.养老保险

【答案】：A

104、在某一委托代理事项中，委托代理人B为被代理人A的利益需要

转托他人代理的，应当事先取得被代理人A的同意。事先没有取得被

代理人A同意的，应当在事后及时告诉被代理人A,如果被代理人A不

同意，由（）向所转托的人的行为负民事责任。

A.代理人

B.被代理人A

C.代理人B和被代理人A按比例

D.代理人B和被代理人A连带

【答案】：A

105、《绿色施工导则》对提高用水效率进行了规定，下列不属该规定

的是（）

A.施工中采用先进的节水施工工艺

B.应制定有效的水质检测与卫生保障措施

C.现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置

D.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核

【答案】：B

106、工程合理使用年限是指（）。

A.从竣工验收合格之日起，工程地基基础、主体结构能够保证在正常

情况下安全使用的年限

B.从竣工结算之日起，工程地基基础、主体结构能够保证在正常情况

下安全使用的年限

C.从竣工验收合格之日起，工程主体结构、装饰装修能够保证在正常

情况下安全使用的年限

D.从合同到期之日起，工程地基基础、主体结构能够保证在正常情况

下安全使用的年限

【答案】：A

107、甲公司向乙公司购买一批正在由丙运输公司运输途中的货物。合

同生效后，到达目的地之前遭遇山洪，全部材料被毁。关于此损失的

责任分担，下列说法中正确的是（）。

A.丙可要求甲支付运费

B.甲可要求乙赔偿损失

C.乙可要求丙赔偿损失

D.材料损失由甲承担

【答案】：D

108、甲建设单位与乙施工单位经平等协商，就甲发包给乙承建的工程

签订了保修合同。该合同约定的下列保修期限具有法律效力的是

（）O

A.屋面防水工程的防渗漏为3年

B.电气管线工程为2年

C.有防水要求的卫生间的防渗漏为2年

D.设备安装工程为1年

【答案】：B

109、施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，

5年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，

正确的是（）

A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承

担保修责任

B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任

C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工

程款

D.超过5年保修期后，施工企业不承担保修责任

【答案】：A

110、下列损失属于建筑工程一切险保险范围的是（）。

A.设计错误引起的缺陷

B.地震引起的损失

C.工艺不善引起的保险财产本身的损失

D.非外力引起的机械装置本身的损失

【答案】：B

11k关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备

的说法，正确的是（）。

A.建筑施工总承包企业特级资质不少于6人

B.建筑施工劳务分包企业不少于1人

C.建筑施工总承包企业一级资质不少于3人

D.建筑施工专业承包企业一级资质不少于2人

【答案】：A

112、超过诉讼时效期间，当事人（）的，不受诉讼时效的限制。

A.提起诉讼

B.提出请求

C.主张权利

D.自愿履行

【答案】：D

113、关于生产经营单位的生产安全事故应急救援预案的规定，下列说

法中错误的是（）。

A.生产经营单位的主要负责人对本单位的生产安全事故应急工作全面

负责

B.应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案三大类

C.至少每年组织一次生产安全事故应急救援预案演练

D.生产经营单位应对从业人员进行应急教育和培训

【答案】：C

114、根据《文物保护法》，关于施工发现文物的报告和保护的说法，

正确的是（）.

A.发现文物的单位或者个人应当保护

B.发现文物的单位或者个人应当在合理时间内报告有关部门

C.文物行政部门必须在12小时内赶赴现场

1).施工发现的文物归施工企业所有，无需报告有关部门

【答案】：A

115、建设单位拖欠施工企业工程款，施工企业多次催要未果，欲对建

设单位一处房产进行诉前财产保全，则说法正确的是()。

A.人民法院接受申请后必须在36小时内作出裁定

B.若建设单位不服人民法院裁定，可申请复议一次，复议期间应停止

裁定的执行

C.若施工企业在人民法院采取保全措施后30日内不起诉建设单位，

人民法院应解除财产保全

D.施工企业申请财产保全无需提供担保

【答案】：C

116、企业事业单位和其他生产经营者违反法规规定排放大气污染物，

可能造成严重大气污染，或者有关证据可能灭失或者被隐匿的，

()可以对设施、设备、物品采取查封，扣押等行政强制措施。

A.县级以上地方人民政府生态环境主管部门和其他负有大气环境保护

监管职责的部门

B.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚

C.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处

以罚款

D.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部

门共同决定停工整顿，处以罚款

【答案】：A

117、某工程施工合同约定2014年1月1日业主应向承包商支付工程

款，如果承包商一直没有提出索要工程款的要求，业主也没有主动提

出同意支付工程款，则0

A.截止于2016年1月1日，承包商丧失诉讼权

B.2016年1月1日以后，即使业主同意支付工程款，承包商也无权收

取

C.截止于2016年1月1日，承包商丧失胜诉权

D.承包商获得工程款的权利最长保护2年

【答案】：C

118、《碳排放权交易管理办法(试行)》规定，年度温室气体排放量达

到一定数量二氧化碳当量的，应当列入温室气体重点排放单位名录。

该数量是Oo

A.2.4万吨

B.2.6万吨

C.2.8万吨

D.3.0万吨

【答案】：B

119、某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材

买卖合同，但施工单位误将货款支付给了乙供应商。针对该笔款项说

法正确的是()。

A.乙供应商因无过错，无需返还

B.施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款

C.甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项

D.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求

【答案】：D

120、某施工企业专职安全管理人员在对安全生产进行现场监督检查时,

发现安全隙患，可及时向0报告。

A.施工企业负责人

B.建设安全主管部匚

C.项目负责人和安全生产管理机构

I）.县级以上人民政府

【答案】：C

12k下列（）不属于承包人的主要义务。

A.对工程进行垫资

B.不得违法转包

C.不得违法分包

D.接受发包人有关检查

【答案】：A

122、下列法的形式中，属于我国法的形式的是（）o

A.习惯法

B.行政法规

C.宗教法

D.判例法

【答案】：B

123、施工企业资质的法定条件中，对已完成的工程业绩进行了规定。

其中包括近5年承包过的房屋建筑工程单体建筑面积，对于二级企业

的要求大于（）m

A.5万

B.3万

C.1万

D.5000

【答案】：C

124、（2020年真题）关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法,

正确的是（）。

A.应当监控分部分项工程的安全生产情况

B.每月带班生产时间不得少于本月施工时间的60%

C.应当对工程项目落实带班制度负责

I）.每月带班检查时间不得少于其工作日的2596

【答案】：C

125、关于规划、消防、节能、环保等验收的规定，说法正确的是

（）O

A.建设单位应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关

竣工验收资料

B.国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程

竣工，建设单位应当向工程所在地县级以上人民政府申请消防验收

C.对于不需要申请消防验收的工程，建设单位在验收后应当报住房和

城乡建设主管部门备案，住房和城乡建设主管部门可以进行抽查

D.分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护

设施应当在所有项目完工后一并验收

【答案】：A

126、关于法律责任的说法，正确的有（）。

A.附加刑需要与主刑合并适用

B.没收违法所得是刑事责任的承担方式

C.法律责任的认定和追究，由国家专门机关依法定程序进行

D.罚金是行政责任的承担方式

【答案】：C

127、关于用能单位加强能源计量管理的说法，错误的是（）。

A.按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具

B.建立能源消费统计和能源利用状况分析制

C.对各类能源消耗实行分类计量和统计

D.对能源消费应实行包费制

【答案】：D

128、关于上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法中正确的是

（）。

A.《天津市建筑市场管理条例》高于《建设工程质量管理条例》

B.《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》

C.《北京市建筑市场管理条例》高于《河北省建筑市场管理条例》

D.《河北省建筑市场管理条例》高于《北京市建筑市场管理条例》

【答案】：B

129、（2017年真题）某建设工程施工招标，甲公司中招后将其转包给

不具有相应资质等级的乙公司，乙施工过程不符合规定的质量标准，

给建设单位造成损失。关于向建设单位承担赔偿责任的说法，正确的

是（）。

A.甲、乙承担连带赔偿责任

B.建设单位与甲有合同关系，应由甲承担赔偿责任

C.乙为实际施工人，应由乙承担赔偿责任

D.甲和乙承担按份赔偿责任

【答案】：A

130、施工人员在施工中发现文物隐匿不报或者拒不上交，或者未按照

规定移交拣选文物，情节严重但尚不构成犯罪的，可以处以（）

罚款。

A.1千元以上1万元以下

B.5千元以上5万元以下

C.1万元以上10万元以下

D.5万元以上50万元以下

【答案】：B

13k(2015年真题)关于投标的说法，正确的是()。

A.投标文件未按照招标文件要求密封的，招标人应当拒收

B.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，招标人应当拒收

C.投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明

D.联合体投标时，可以在评标委员会提出书面投标报告前更换成员

【答案】：A

132、某写字楼项目在交付使用前发现了若干质量缺陷，发包方要求施

工单位进行返修。施工单位下列答复正确的是()

A.质量缺陷不是由施工单位原因造成的，施工单位不负责返修

B.只要存在质量缺陷，施工单位都负责返修

C.施工单位负责返修，但发包人应承担返修费用

D.施工单位负责返修，但因承担其他工程任务，需要等一段时间才能

返修

【答案】：B

133、关于有效的仲裁协议的效力，以下表述错误的是()o

A.对双方当事人均有约束力

B.可以排除法院的司法管辖权

C.对法院不具有约束力

D.对仲裁机构具有约束力

【答案】：C

134、乙施工单位通过招标投标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。

签约前，甲要求让利5%,否则不签施工合同。后双方按中标价签订了

备案合同，同时签订了让利5%的补充协议，竣工结算时，甲按让利协

议扣减结算总价5%,乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼,

要求按中标价结算。下列说法正确的是()。

A.该补充协议属于可撤销合同

B.应以补充协议作为结算工程价款依据

C.乙方行为构成合同违约

D.应以备案的中标合同作为结算工程价款依据

【答案】：D

135、（2015年真题）根据《大气污染防治法》，施工企业在城市市区

内进行建设施工，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染。

关于其应受“处罚”的说法，正确的是（）o

A.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚

B.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定处罚

C.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处

以罚款

D.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部

门共同决定停工整顿，处以罚款

【答案】：A

136、以下不属于法的形式的是（）。

A.法律规范的外部表现形式

B.法律规范的效力等级

C.法律规范的时间效力

D.法律规范创制机关的性质及级别

【答案】：C

137、二级注册建造师不能（）。

A.从事建设工程项目总承包管理？

B.从事建设工程项目管理服务？

C.从事建设工程技术经济咨询？

D.担任大型及以上工程施工项目负责人

【答案】：D

138、职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行,

用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，

决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动

合同解除的方式称龙()O

A.随时解除

B.预告解除

C.经济性裁员

D.刑事性裁员

【答案】：A

139、下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是

()O

A.涉及国家安全，国家秘密的项目

B.使用各级财政预算资金，且达到规定数额的项目

C.使用国有企业事业单位自有资金的项目

D.使用上市公司资金的项目

【答案】：B

140、(2021年真题第1批)关于违约责任免责的说法，正确的是

()

A.合同中约定造成对方人身损害的免责条款有效

B.发生不可抗力后，必然导致全部责任的免责

C.迟延履行后发生不可抗力的，不免除责任

D.因不可抗力不能履行合同，不用通知对方

【答案】：C

14k投标人少于（）个的，招标人应当依法重新招标。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：B

142、（2020年真题）某建设项目于6月7日领取施工许可证，开工后

因地震导致该工程在次年3月23日中止施工。建设单位应当向发证机

关报告中止施工的最迟期限是次年（）。

A.3月28日

B.4月7日

C.4月23日

D.6月23日

【答案】：C

143、关于施工招标项目标底的说法，正确的是（）。

A.施工招标项目必须有标底

B.标底应当在开标时公布

C.标底应当作为评标的依据

D.一个项目可以有几个不同的标底

【答案】：B

144、定金合同是当事人双方为了保证债务的履行，按照合同规定向对

方预先给付一定数额的货币，定金的数额由当事人约定，但不得超过

主合同标的额的OO

A.10%

B.20%

C.25%

I).30%

【答案】：B

145、（2016年真题）在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权

的建设工程，建设单位在办理用地批准手续前，必须先取得该工程的

（）。

A.施工许可证

B.建设工程规划许可证

C.质量安全报建手续

D.建设用地规划许可证

【答案】：D

146、（2020年真题）关于劳动合同履行的说法，正确的是（）。

A.用人单位变更名称，原劳动合同可终止

B.用人单位变更投资人不影响劳动合同的履行

C.用人单位发生合并或者分立，原劳动合同解除

1）.用人单位变更法定代表人，应当重新订立劳动合同

【答案】：B

147、某建设工程施工合同约定的开工日期为3月1日，发包人于3

月10日向承包人发出开工通知，开工通知载明的开工日期为3月

20日。接到开工通知后，承包人由于人员、设备未能及时到位，3月

30日才正式进场施工。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合

同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，该项目开工日期应当为

（）O

A.3月1日

B.3月20日

C.3月10日

D.3月30日

【答案】：B

148、关于工程建设中民事责任承担的说法，正确的是()。

A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价

格

B.承担民事责任的方式多样，可以单独适用，也可以合并适用

C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提

D.罚款是民事责任的承担方式之一

【答案】：B

149、甲公司的业务员张某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公

章的空白合同书与乙公司订立一份建材购销合同。乙公司并不知情，

并按将货物送至甲公司所在地，甲公司拒绝接收，引起纠纷，关于该

案代理与合同效力的说法,正确的是()O

A.张某的行为为无权代理,合同无效

B.张某的行为为表见代理,合同无效

C.张某的行为为委托代理,合同有效

D.张某的行为为表见代理,合同有效

【答案】：D

150、下列关于建筑市场信用信息公布时限的说法，正确的是

()O

A.基本信息公布期限为10年

B.优良信用信息长期公开

C.不良信用信息公开期限一般为6个月至3年

D.不良信用信息的公开期限不能缩短

【答案】：C

15k建设工程施工总承包企业依法将专业工程分包，关于工程质量责

任承担的说法中正确的是（）。

A.分包工程质量由分包企业负总责

B.分包工程质量由分包企业单独承担责任

C.总承包企业对分包工程质量承担连带责任

D.分包企业接受总承包企业的质量管理可不承担责任

【答案】：C

152、人民法院2月1日作出第一审民事判决，判决书2月5日送达原

告，2月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之

日是2月（）日。

A.1

B.5

C.10

I）.26

【答案】：D

153、根据《劳动合同法》，用人单位自用工之日起满（）不与

劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者已订立无固定

期限劳动合同。

A.3个月

B.6个月

C.9个月

D.1年

【答案】：D

154、（2021年真题第1批）在执行过程中，人民法院应当裁定中上执

行的情形是（）。

A.据以执行的法律文书被撤销的

B.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧

失劳动能力的

C.追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的

D.案外人对执行标的提出确有理由的异议的

【答案】：D

155、建设单位应当由建设工程竣工验收合格之日起（）日内，

将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者

准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.10

B.15

C.30

D.60

【答案】：B

156、下列关于劳动合同终止原因的表述不正确的是（）

A.当事人约定的劳动合同终止条件出现

B.劳动合同期满

C.劳动者被宣告失踪

D.劳动者达到法定退休年龄

【答案】：A

157、（2019年真题）关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。

A.施工人员对工程涉及结构安全的试块、试件和材料，应当在建设单

位或工程监理单位监督下现场取样

B.取样人员和见证人员应当在试样或其包装上作出标识、封志

C.墙体保温材料应当根据建设单位的实际需要决定是否实施见证取样

和送检

D.见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员提供

【答案】：A

158、（2014年真题）建设工程招标的基本程序主要包括：①发售毛标

文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④履行项目审批手续;

⑤开标、评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出

中标通知书。上述程序正确的是（）。

A.①②③④⑤⑥⑦⑧

B.③②④⑦①⑤⑧⑥

C.②③①④⑦⑤⑥⑧

D.④③②⑦①⑤⑧⑥

【答案】：D

159、某招标人于2013年3月10日发出招标文件，有关投标人提交投

标文件的日期的说法，错误的是（）。

A.如果该项目施工合同估算价为180万元人民币，则投标人提交投标

文件的日期可能截止于2013年3月28日

B.如果该项目属于关系公众安全的项目，施工合同价为500万元，则

投标文件提交的日期不可在2013年3月30日前截止

C.投标人提交投标文件的日期只能截止于2013年3月30日

D.投标人提交投标文件的日期可以截止于2013年4月1日

【答案】：C

160、关于建设工程施工垫资的说法正确的是（）

A.垫资的法律性质先当事人之间的借款

B.政府投资项目不得由施工企业垫资施工

C.当事人之间关于垫资的约定无效

D.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求参照金融机构贷款市场报

价利率计算利息的，人民法院应予支持

【答案】：B

16k某建筑公司于2020年4月2日提出申请，于2020年4月15日

获得工商行政管理部门核准营业执照，于5月10日提出申请，于6月

20日获得建设行政主管部门核准资质证书，则该建筑公司具备法人资

格的时间为（）。

A.2020年4月2日

B.2020年4月15日

C.2020年5月10日

D.2020年6月20日

【答案】：B

162、关于委托代理终止情形的说法，正确的是（）。

A.被代理人恢复了民事行为能力

B.被代理人取得了民事行为能力

C.指定单位取消指定

1）.代理期间届满或者代理事务完成

【答案】：D

163、以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是（）。

A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案

B.审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准

C.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料

D.提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议

【答案】：B

164、场景（九）

A.甲

B.乙

C.甲乙双方

D.仲裁庭

【答案】：A

165、根据《绿色施工导则》，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到

（）0

A.40%

B.30%

C.70%

D.50%

【答案】：B

166、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工

验收合格之日起（）日内，将建设工程验收报告和规划、公安消

防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部

门或者其他有关部二备案。

A.5

B.10

C.15

D.30

【答案】：C

167、有权执行仲裁裁决的机构是（）。

A.仲裁委员会

B.人民检察院

C.人民法院

D.人民政府

【答案】：C

168、根据建筑业企业资质管理规定，建筑业企业资质分为（）

三个序列。

A.施工总承包、专业承包、施工劳务资质

B.特级、一级、二级

C.工程总承包、施工总承包、施工分包承包资质

D.甲级、乙级、丙级

【答案】：A

169、关于委托代理的说法，正确的是（）。

A.委托代理授权应当采用书面形式

B.委托书授权不明的，被代理人应当承担全部法律责任

C.数人可以为同一代理事项的代理人

D.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的，应当承担全部法律

责任

【答案】：C

170、仲裁机构制作的调解书（）发生法律效力。

A.在调解书作用时

B.在当事人达成调解协议时

C.在调解书送达双方时

D.经双方当事人签收时

【答案】：D

171、从事建筑活动的建筑业企业，应当具备的条件不包括（）。

A.有符合国家规定的注册资本

B.有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员

C.有从事相关建筑活动所应有的技术装备

D.有良好的工程业绩

【答案】：D

172、被派遣的劳动者在无工作期间，应由劳务派遣单位按月支付当地

()O

A.最低工资标准

B.最高工资标准

C.平均工资标准

D.劳务派遣企业最低工资标准

【答案】：A

173、根据《绿色施工导则》，力争再利用和回收率达到30%的是

()O

A.碎石类建筑垃圾

B.建筑物拆除产生的废弃物

C.土石方类建筑垃圾

D.建筑垃圾

【答案】：D

174、根据《劳动法》，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的

是()。

A.企业不得聘用未满18周岁的未成年人

B.企业应当为未成年工定期进行健康检查

C.企业不得安排妇女从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动

D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业

【答案】：B

175、下列选项中，属于民事纠纷的是()。

A.甲公司因经营问题被工商行政管理部门吊销营业执照引起的纠纷

B.建设单位拖欠施工企业工程款引起的纠纷

C.某政府对内部职工记大过处分引起的纠纷

D.乙因抢劫罪被判处刑罚

【答案】：B

176、下列（）不属于承包人应当承担