版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版电力安装合同范本惊鸿若雨的动态工程质量保证本合同目录一览1.合同订立1.1合同双方基本信息1.2合同订立日期1.3合同生效日期1.4合同履行期限1.5合同签订地点1.6合同签订方式1.7合同附件1.8合同变更2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程工期2.6工程质量要求2.7工程验收标准3.电力安装工程范围3.1电力线路安装3.2变配电设备安装3.3控制设备安装3.4电力保护设备安装3.5电力设施维护3.6电力系统调试4.工程施工组织与管理4.1施工组织机构4.2施工项目管理4.3施工进度安排4.4施工质量控制4.5施工安全措施4.6施工环境保护4.7施工合同管理5.材料设备供应5.1材料设备供应商5.2材料设备采购5.3材料设备验收5.4材料设备运输5.5材料设备储存5.6材料设备使用5.7材料设备退换货6.工程施工费用6.1工程造价6.2工程付款方式6.3工程进度款支付6.4工程竣工结算6.5工程保修费用6.6工程索赔处理7.工程验收与交付7.1工程验收条件7.2工程验收程序7.3工程验收标准7.4工程交付7.5工程验收争议处理8.工程质量保证8.1工程质量保证期限8.2工程质量保证责任8.3工程质量保证措施8.4工程质量保证金的退还8.5工程质量问题处理9.工程保修9.1工程保修范围9.2工程保修期限9.3工程保修责任9.4工程保修服务9.5工程保修费用10.违约责任10.1违约责任承担10.2违约责任形式10.3违约责任赔偿10.4违约责任争议处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序11.4争议解决费用12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理12.4合同解除争议处理13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后的处理13.4合同终止争议处理14.其他约定14.1合同未尽事宜14.2合同解释14.3合同效力14.4合同附件效力第一部分:合同如下:第一条合同订立1.1合同双方基本信息1.1.1甲方(建设单位)名称:____________________1.1.2甲方地址:____________________1.1.3甲方联系人:____________________1.1.4甲方联系电话:____________________1.1.5乙方(施工单位)名称:____________________1.1.6乙方地址:____________________1.1.7乙方联系人:____________________1.1.8乙方联系电话:____________________1.2合同订立日期:____年__月__日1.3合同生效日期:自合同双方签字盖章之日起生效1.4合同履行期限:自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止1.5合同签订地点:____________________1.6合同签订方式:双方代表现场签字盖章1.7合同附件:包括但不限于工程图纸、技术规范、工程量清单等1.8合同变更:任何一方提出变更请求,应书面通知对方,经双方协商一致后,签订补充协议,作为本合同的组成部分。第二条工程概况2.1工程名称:____________________2.2工程地点:____________________2.3工程规模:____________________2.4工程内容:2.4.1电力线路安装2.4.2变配电设备安装2.4.3控制设备安装2.4.4电力保护设备安装2.4.5电力设施维护2.4.6电力系统调试2.5工程工期:自合同生效之日起__个月2.6工程质量要求:符合国家相关标准和规范2.7工程验收标准:按照《电力工程施工质量验收规范》执行第三条电力安装工程范围3.1电力线路安装:3.1.1低压线路安装3.1.2中压线路安装3.1.3高压线路安装3.2变配电设备安装:3.2.1变压器安装3.2.2配电柜安装3.2.3开关设备安装3.3控制设备安装:3.3.1控制屏安装3.3.2控制线路安装3.4电力保护设备安装:3.4.1过载保护器安装3.4.2雷电保护器安装3.4.3继电保护器安装3.5电力设施维护:3.5.1定期巡检3.5.2故障处理3.5.3设备保养3.6电力系统调试:3.6.1系统调试3.6.2试运行3.6.3验收第四条工程施工组织与管理4.1施工组织机构:4.1.1甲方项目经理4.1.2乙方项目经理4.1.3项目技术负责人4.1.4项目施工负责人4.2施工项目管理:4.2.1甲方负责项目整体管理4.2.2乙方负责具体施工管理4.3施工进度安排:4.3.1甲方提供施工进度计划4.3.2乙方按照进度计划进行施工4.4施工质量控制:4.4.1乙方负责工程质量控制4.4.2甲方进行工程质量监督4.5施工安全措施:4.5.1乙方制定安全措施4.5.2甲方监督检查安全措施执行情况4.6施工环境保护:4.6.1乙方负责施工现场环境保护4.6.2甲方监督环境保护措施落实情况4.7施工合同管理:4.7.1乙方负责合同履行4.7.2甲方监督合同履行情况第五条材料设备供应5.1材料设备供应商:5.1.1甲方指定材料设备供应商5.1.2乙方按照甲方指定供应商进行采购5.2材料设备采购:5.2.1乙方负责材料设备采购5.2.2甲方对采购材料设备进行审核5.3材料设备验收:5.3.1乙方负责材料设备验收5.3.2甲方参与验收过程5.4材料设备运输:5.4.1乙方负责材料设备运输5.4.2甲方监督运输过程5.5材料设备储存:5.5.1乙方负责材料设备储存5.5.2甲方监督储存情况5.6材料设备使用:5.6.1乙方按照设计要求使用材料设备5.6.2甲方监督材料设备使用情况5.7材料设备退换货:5.7.1因质量问题退换货5.7.2退换货手续及费用第六条工程施工费用6.1工程造价:6.1.1依据工程量清单和合同约定价格计算6.1.2包括人工费、材料费、机械费、管理费等6.2工程付款方式:6.2.1分阶段支付6.2.2首付款:合同签订后__日内支付6.2.3进度款:每完成合同约定工程量后支付6.2.4竣工结算款:竣工验收合格后支付6.3工程进度款支付:6.3.1乙方提交进度款申请6.3.2甲方审核并支付进度款6.4工程竣工结算:6.4.1乙方提交竣工结算报告6.4.2甲方审核竣工结算报告6.4.3双方确认竣工结算金额6.5工程保修费用:6.5.1工程保修期内,保修费用由乙方承担6.5.2保修期满后,保修费用由甲方承担6.6工程索赔处理:6.6.1双方按照合同约定处理工程索赔6.6.2索赔金额由责任方承担第七条工程验收与交付7.1工程验收条件:7.1.1工程完成设计图纸及合同约定的内容7.1.2工程质量符合国家相关标准和规范7.1.3工程文档齐全7.2工程验收程序:7.2.1乙方提交工程验收申请7.2.2甲方组织验收小组7.2.3验收小组进行现场验收7.2.4验收小组出具验收报告7.3工程验收标准:7.3.1符合《电力工程施工质量验收规范》7.3.2符合设计图纸和技术规范7.4工程交付:7.4.1验收合格后,乙方将工程交付甲方7.4.2甲方接收工程并投入使用7.5工程验收争议处理:7.5.1双方协商解决7.5.2协商不成的,提交合同约定的争议解决机构处理第八条工程质量保证8.1工程质量保证期限:自工程竣工验收合格之日起__年8.2工程质量保证责任:8.2.1乙方保证工程在质量保证期限内符合设计图纸、技术规范和国家相关标准8.2.2乙方在质量保证期内对工程质量问题负责,及时进行修复8.3工程质量保证措施:8.3.1乙方按照国家标准和规范进行施工8.3.2乙方对施工过程中的材料、设备进行严格检验8.3.3乙方对施工质量进行定期检查8.4工程质量保证金的退还:8.4.1在质量保证期满且无质量问题后,乙方提出申请,甲方应在__日内退还质量保证金8.4.2乙方提供的质量保证金账户信息应准确无误8.5工程质量问题处理:8.5.1甲方在质量保证期内发现质量问题,应及时通知乙方8.5.2乙方应在__日内对质量问题进行修复8.5.3修复后,甲方应进行验收第九条工程保修9.1工程保修范围:包括但不限于设备、线路、控制系统等9.2工程保修期限:自工程竣工验收合格之日起__年9.3工程保修责任:9.3.1乙方在保修期内对保修范围内的质量问题负责9.3.2乙方应在接到保修通知后__小时内到达现场9.4工程保修服务:9.4.1乙方提供免费保修服务9.4.2乙方负责保修期间的设备、线路维护9.5工程保修费用:9.5.1保修期内,因乙方责任造成的问题,乙方承担维修费用9.5.2保修期满后,甲方自行承担维修费用第十条违约责任10.1违约责任承担:任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任10.2违约责任形式:包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等10.3违约责任赔偿:10.3.1违约方应根据违约程度和损失情况,向守约方支付违约金或赔偿损失10.3.2违约金或赔偿损失的具体数额由双方协商确定10.4违约责任争议处理:按照合同约定的争议解决方式处理第十一条争议解决11.1争议解决方式:协商、调解、仲裁或诉讼11.2争议解决机构:双方协商确定的仲裁机构或人民法院11.3争议解决程序:按照争议解决机构的规定进行11.4争议解决费用:由败诉方承担,除非另有约定第十二条合同解除12.1合同解除条件:包括但不限于一方违约、不可抗力、合同目的不能实现等12.2合同解除程序:12.2.1一方提出解除合同通知12.2.2另一方在__日内予以回复12.2.3双方协商解除合同12.3合同解除后的处理:12.3.1甲方应支付已完成的工程款项12.3.2乙方应退还已收取的预付款12.4合同解除争议处理:按照合同约定的争议解决方式处理第十三条合同终止13.1合同终止条件:包括但不限于合同履行完毕、合同解除、合同无效等13.2合同终止程序:13.2.1一方提出合同终止通知13.2.2另一方在__日内予以回复13.2.3双方协商终止合同13.3合同终止后的处理:13.3.1甲方应支付已完成的工程款项13.3.2乙方应退还已收取的预付款13.4合同终止争议处理:按照合同约定的争议解决方式处理第十四条其他约定14.1合同未尽事宜:由双方协商解决14.2合同解释:本合同未尽事宜,按国家有关法律法规和行业惯例执行14.3合同效力:本合同自双方签字盖章之日起生效,具有法律约束力14.4合同附件效力:本合同附件与本合同具有同等法律效力第二部分:第三方介入1.第三方介入的条件1.1第三方介入的触发事件1.2第三方介入的申请1.3第三方介入的批准1.4第三方介入的范围1.5第三方介入的期限1.6第三方介入的费用1.7第三方介入的争议解决2.第三方介入的具体流程2.1第三方介入的启动2.2第三方介入的调查2.3第三方介入的建议2.4第三方介入的执行2.5第三方介入的报告3.第三方介入的责任3.1第三方的责任3.2甲方和乙方对第三方介入的责任3.3第三方介入的责任限制4.第三方介入的终止4.1第三方介入的终止条件4.2第三方介入的终止程序4.3第三方介入的终止后果5.第三方介入的后续处理5.1第三方介入后的争议解决5.2第三方介入后的费用结算5.3第三方介入后的合同履行5.4第三方介入后的资料归档第三部分:合同履行1.工程进度管理1.1工程进度计划1.2工程进度控制1.3工程进度调整1.4工程进度报告2.工程质量管理2.1工程质量标准2.2工程质量检查2.3工程质量问题处理2.4工程质量验收3.工程安全管理3.1工程安全责任3.2工程安全措施3.3工程安全事故处理3.4工程安全教育培训4.工程环境保护4.1环境保护责任4.2环境保护措施4.3环境污染事故处理5.合同费用管理5.1费用支付方式5.2费用变更5.3费用结算5.4费用争议处理第四部分:违约责任1.违约责任的一般规定1.1违约责任的构成1.2违约责任的承担1.3违约责任的免除2.违约责任的具体条款2.1甲方违约责任2.2乙方违约责任2.3第三方违约责任3.违约责任的赔偿3.1赔偿方式3.2赔偿金额3.3赔偿期限3.4赔偿争议处理第五部分:争议解决1.争议解决方式1.1协商解决1.2调解解决1.3仲裁解决1.4诉讼解决2.争议解决机构2.1争议解决机构的选定2.2争议解决机构的规定2.3争议解决机构的权限3.争议解决程序3.1争议解决程序的启动3.2争议解决程序的规定3.3争议解决程序的实施4.争议解决费用4.1争议解决费用的承担4.2争议解决费用的支付第六部分:合同解除1.合同解除的条件1.1合同解除的事由1.2合同解除的程序1.3合同解除的效力2.合同解除的具体条款2.1合同解除的约定2.2合同解除的期限2.3合同解除的后果3.合同解除的争议处理第七部分:合同终止1.合同终止的条件1.1合同终止的事由1.2合同终止的程序1.3合同终止的效力2.合同终止的具体条款2.1合同终止的约定2.2合同终止的期限2.3合同终止的后果3.合同终止的争议处理第八部分:不可抗力1.不可抗力的定义1.1不可抗力的事件1.2不可抗力的认定2.不可抗力的影响2.1不可抗力对合同履行的影响2.2不可抗力对违约责任的影响3.不可抗力的处理3.1不可抗力的通知3.2不可抗力的证明3.3不可抗力的责任承担第九部分:保密条款1.保密条款的内容1.1保密信息的定义1.2保密信息的范围1.3保密信息的保密义务2.保密条款的期限2.1保密期限的约定2.2保密期限的延长3.保密条款的违约责任3.1违约责任的承担3.2违约责任的赔偿第十部分:合同附件1.合同附件的组成1.1附件一:工程量清单1.2附件二:施工图纸1.3附件三:技术规范1.4附件四:其他相关文件2.合同附件的效力2.1合同附件的生效2.2合同附件的变更3.合同附件的争议处理第十一部分:合同签署1.合同签署的条件1.1合同签署的主体1.2合同签署的程序1.3合同签署的效力2.合同签署的具体条款2.1合同签署的日期2.2合同签署的地点2.3合同签署的方式3.合同签署的争议处理第十二部分:合同生效1.合同生效的条件1.1合同生效的日期1.2合同生效的程序1.3合同生效的效力2.合同生效的具体条款2.1合同生效的约定2.2合同生效的期限3.合同生效的争议处理第十三部分:合同解除1.合同解除的条件1.1合同解除的事由1.2合同解除的程序1.3合同解除的效力2.合同解除的具体条款2.1合同解除的约定2.2合同解除的期限2.3合同解除的后果3.合同解除的争议处理第十四部分:合同终止1.合同终止的条件1.1合同终止的事由1.2合同终止的程序1.3合同终止的效力2.合同终止的具体条款2.1合同终止的约定2.2合同终止的期限2.3合同终止的后果3.合同终止的争议处理第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求和说明:工程量清单应详细列出所有工程项目的名称、规格、数量、单位、单价和总价,并附有相应的计算方法和依据。2.附件二:施工图纸详细要求和说明:施工图纸应包括工程的整体布局、结构设计、设备布置、电气线路、管道布置等,并符合国家相关标准和规范。3.附件三:技术规范详细要求和说明:技术规范应包括施工过程中所需遵循的技术要求、施工方法、材料标准、验收标准等,并应与相关国家标准和行业标准相一致。4.附件四:施工组织设计详细要求和说明:施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工资源配置、施工安全措施、环境保护措施等,并确保施工过程的顺利进行。5.附件五:合同变更协议详细要求和说明:合同变更协议应详细记录合同变更的内容、原因、变更后的合同条款和双方的权利义务,并经双方签字盖章确认。6.附件六:工程验收报告详细要求和说明:工程验收报告应详细记录工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果、验收意见和验收结论。7.附件七:工程结算书详细要求和说明:工程结算书应详细记录工程的实际完成情况、工程量清单、材料设备结算、人工费结算、机械费结算、其他费用结算等,并附有相应的计算依据。8.附件八:工程保修书详细要求和说明:工程保修书应详细记录保修范围、保修期限、保修责任、保修联系方式等,并确保保修服务的及时性和有效性。9.附件九:工程照片和视频资料详细要求和说明:工程照片和视频资料应真实反映工程进度、施工质量、施工环境等情况,并作为工程验收和保修的重要依据。10.附件十:相关法律法规和标准详细要求和说明:附件应包括与合同相关的国家法律法规、行业标准和规范,以保障合同的合法性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方违约行为:未按时支付工程款未按时提供施工图纸和技术资料未按时验收工程未按时交付工程乙方违约行为:工程质量不符合约定标准工程进度延误工程安全措施不到位工程成本超支工程资料不齐全2.责任认定标准:甲方违约责任:未按时支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金按未支付款项的千分之五计算。未按时提供施工图纸和技术资料,应承担相应延误的责任,并支付延误期间的费用。乙方违约责任:工程质量不符合约定标准,应承担修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。工程进度延误,应承担延误期间的工期延长费用。工程安全措施不到位,应承担由此引发的事故责任和损失。工程成本超支,应承担超支部分的费用。工程资料不齐全,应补齐所有缺失的资料,并承担相应的延误责任。示例说明:甲方违约:甲方未按时支付工程款,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金按未支付款项的千分之五计算。乙方违约:乙方工程进度延误,导致工程延期交付,甲方有权要求乙方支付延误期间的工期延长费用。全文完。2024版电力安装合同范本惊鸿若雨的动态工程质量保证1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语定义1.2术语解释2.双方基本信息2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.工程质量保证4.1工程质量标准4.2质量检验与验收4.3质量保证措施4.4质量责任与处理5.施工准备5.1施工组织设计5.2施工方案5.3施工人员配置5.4施工材料设备6.施工过程6.1施工进度管理6.2施工质量管理6.3施工安全措施6.4施工变更7.付款方式与进度7.1付款方式7.2付款进度7.3付款条件7.4逾期付款处理8.税收与费用8.1税费承担8.2其他费用9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同附件13.1附件一:施工图纸13.2附件二:施工组织设计13.3附件三:合同附件清单14.其他14.1不可抗力14.2合同变更14.3合同解除14.4合同终止第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同术语定义1.1.1甲方:指委托进行电力安装工程的单位或个人。1.1.2乙方:指承担电力安装工程的施工单位。1.1.3电力安装工程:指乙方按照甲方要求,在甲方指定的地点进行的电力线路、设备安装及调试工作。1.1.4工程质量:指电力安装工程达到国家及行业规定的质量标准。1.2术语解释1.2.1“本合同目录一览”指合同中各条款的编号及层级。1.2.2“施工图纸”指电力安装工程的施工图及技术规范。1.2.3“施工组织设计”指乙方编制的电力安装工程施工方案及组织管理措施。2.双方基本信息2.1甲方基本信息2.1.1甲方名称:2.1.2甲方地址:2.1.3甲方联系人:2.1.4甲方联系电话:2.2乙方基本信息2.2.1乙方名称:2.2.2乙方地址:2.2.3乙方联系人:2.2.4乙方联系电话:3.项目概况3.1项目名称:电力安装工程3.2项目地点:[具体地址]3.3项目规模:[具体规模描述]3.4项目工期:[开始日期]至[结束日期]4.工程质量保证4.1工程质量标准:按照国家及行业相关标准执行。4.2质量检验与验收4.2.1乙方在施工过程中应进行自检,确保工程质量符合要求。4.2.2甲方或委托的第三方机构对工程进行定期或不定期的质量检查。4.2.3工程验收合格后方可交付使用。4.3质量保证措施4.3.1乙方应使用合格的施工材料、设备。4.3.2乙方应严格按照施工图纸和技术规范进行施工。4.3.3乙方应建立健全质量管理体系,确保工程质量。4.4质量责任与处理4.4.1乙方对工程质量承担全部责任。4.4.2发生质量问题,乙方应立即采取措施予以修复,直至满足质量要求。5.施工准备5.1施工组织设计5.1.1乙方应在开工前编制施工组织设计,内容包括施工方案、进度计划、质量保证措施等。5.1.2甲方应在收到施工组织设计后[具体时间]内予以批准。5.2施工方案5.2.1乙方应根据施工组织设计制定详细的施工方案。5.2.2施工方案应包括施工工艺、施工方法、施工顺序等。5.3施工人员配置5.3.1乙方应配备足够的施工人员,确保工程进度。5.3.2乙方应确保施工人员具备相应的资质和技能。5.4施工材料设备5.4.1乙方应使用合格的施工材料、设备,并确保其符合国家及行业规定。5.4.2乙方应提供材料、设备的合格证明文件。6.施工过程6.1施工进度管理6.1.1乙方应按照施工组织设计及合同约定的工期进行施工。6.1.2乙方应定期向甲方报告施工进度。6.2施工质量管理6.2.1乙方应严格按照施工图纸和技术规范进行施工,确保工程质量。6.2.2乙方应建立健全施工质量管理体系。6.3施工安全措施6.3.1乙方应遵守国家及行业有关施工安全的规定。6.3.2乙方应制定施工安全措施,确保施工安全。6.4施工变更6.4.1如因客观原因需要变更施工内容或进度,乙方应及时通知甲方,并经甲方同意后执行。8.付款方式与进度8.1付款方式8.1.1甲方按工程进度分期支付工程款。8.1.2付款比例为:开工前支付合同总价款的10%作为预付款;8.1.3施工过程中,每完成合同约定工程量的20%,甲方支付相应工程款;8.1.4工程验收合格后支付合同总价款的60%;8.1.5余款10%作为质保金,质保期结束后无质量问题退还。8.2付款进度8.2.1预付款:合同签订后[具体日期]内支付;8.2.2施工进度款:每月[具体日期]前支付上一个月完成的工程款;8.2.3验收合格款:验收合格后[具体日期]内支付;8.2.4质保金:质保期结束后[具体日期]内退还。8.3付款条件8.3.1乙方提交合格的工程进度报告;8.3.2甲方确认工程进度及质量符合要求;8.3.3乙方提供相关发票、收据等合法凭证。8.4逾期付款处理8.4.1甲方逾期付款,应按日向乙方支付千分之五的违约金;8.4.2乙方有权暂停施工,直至甲方支付逾期款项。9.税收与费用9.1税费承担9.1.1乙方应依法纳税,甲方应依法代扣代缴乙方应缴税款;9.1.2合同约定的一切税费均由乙方自行承担。9.2其他费用9.2.1因乙方原因导致的工程延误,乙方应承担相应的误工费;9.2.2因不可抗力导致工程延误,工期顺延,费用由双方另行协商。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议;10.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1本合同争议解决机构为合同签订地人民法院。10.3争议解决程序10.3.1双方应在争议发生后[具体日期]内提交争议解决机构;10.3.2争议解决机构应依法审理并作出判决。11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1双方签订合同;11.1.2甲方支付预付款;11.1.3乙方开始施工。11.2合同终止条件11.2.1工程验收合格并交付使用;11.2.2双方协商一致解除合同;11.2.3出现法定解除合同的情形。12.违约责任12.1违约情形12.1.1任何一方未按合同约定履行义务;12.1.2因任何一方原因导致工程延误或质量不合格;12.1.3任何一方违反合同约定的保密义务。12.2违约责任承担12.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失;12.2.2违约方应承担因违约行为产生的全部费用。13.合同附件13.1附件一:施工图纸13.2附件二:施工组织设计13.3附件三:合同附件清单14.其他14.1不可抗力14.1.1因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任;14.1.2不可抗力事件发生后,双方应立即通知对方,并提供相关证明。14.2合同变更14.2.1合同任何条款的变更,均需双方书面同意,并作为合同附件。14.3合同解除14.3.1合同解除需双方书面同意,并按合同约定处理后续事宜。14.4合同终止14.4.1合同终止后,双方应按合同约定处理剩余事宜。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1第三方:指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,参与合同履行或提供专业服务的任何自然人、法人或其他组织。15.2第三方的责任15.2.1第三方在合同履行中的责任,由甲乙双方与第三方在合同中另行约定。15.3第三方的权利15.3.1第三方有权根据合同约定,获得相应的服务费用或报酬。15.3.2第三方有权要求甲乙双方按照合同约定提供必要的配合和支持。15.4第三方的划分说明15.4.1第三方分为中介方、监理方、检测方、咨询方等。15.4.2中介方:负责提供信息、联系和协调服务,但不参与具体施工或管理。15.4.3监理方:对工程进度、质量、安全等方面进行监督管理,确保工程符合合同约定。15.4.4检测方:对工程材料、设备、施工质量等进行检测,确保其符合国家及行业规定。15.4.5咨询方:为甲乙双方提供专业咨询意见,协助解决技术难题。16.第三方介入的额外条款16.1.1第三方介入的必要性及目的;16.1.2第三方的选择标准和程序;16.1.3第三方的资质要求;16.1.4第三方的服务内容和期限;16.1.5第三方的权利义务及责任。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体如下:17.1.1第三方因自身原因导致合同无法履行,其赔偿责任不超过合同总价的[具体比例];17.1.2第三方在履行职责过程中,因不可抗力导致合同无法履行,其不承担责任;17.1.3第三方在履行职责过程中,因甲乙双方原因导致合同无法履行,其不承担责任。18.第三方介入后的合同履行18.1第三方介入后,甲乙双方应按照合同约定,与第三方共同履行合同。18.2甲乙双方应确保第三方在履行职责过程中,不受不合理的干扰和影响。18.3第三方在履行职责过程中,如发现甲乙双方有违反合同约定的行为,有权向甲乙双方提出,并要求改正。19.第三方介入后的争议解决19.1第三方介入后的争议解决,仍按照本合同第10条“争议解决”条款执行。20.第三方介入后的合同变更20.1第三方介入后的合同变更,需经甲乙双方及第三方协商一致,并书面确认。21.第三方介入后的合同解除21.1第三方介入后的合同解除,需经甲乙双方及第三方协商一致,并书面确认。22.第三方介入后的合同终止22.1第三方介入后的合同终止,需满足本合同第11条“合同终止”条款规定的条件。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸要求:详细标注电力安装工程的尺寸、位置、材料、工艺等,符合国家及行业相关标准。说明:施工图纸是施工过程中的重要依据,需由乙方提供,并经甲方确认。2.附件二:施工组织设计要求:包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全措施等内容,确保工程顺利进行。说明:施工组织设计是乙方对工程进行全面规划和管理的重要文件。3.附件三:合同附件清单要求:列明合同中所有附件的名称、数量、提供方等信息。说明:合同附件清单用于明确合同中所有附件的完整性。4.附件四:工程进度报告要求:每月底提交,包括工程完成情况、存在问题及解决方案等。说明:工程进度报告用于甲乙双方了解工程进展情况。5.附件五:工程质量检验报告要求:对施工过程中的关键工序和材料进行检验,确保工程质量。说明:工程质量检验报告用于证明工程质量符合合同约定。6.附件六:施工安全措施及记录要求:记录施工现场的安全措施执行情况,确保施工安全。说明:施工安全措施及记录用于证明乙方在施工过程中的安全管理。7.附件七:施工变更记录要求:记录施工过程中发生的变更,包括变更原因、内容、影响及处理措施等。说明:施工变更记录用于明确施工过程中发生的变更情况。8.附件八:付款凭证要求:提供合同约定付款的凭证,包括发票、收据等。说明:付款凭证用于证明甲方已支付相应款项。9.附件九:工程验收报告要求:详细记录工程验收情况,包括验收时间、地点、人员、结果等。说明:工程验收报告用于证明工程已按合同约定完成。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准:乙方应赔偿甲方因工程延误造成的损失,包括工期延误赔偿金。示例:若乙方延误工期30天,则应向甲方支付每日工期延误赔偿金。2.违约行为:乙方施工质量不符合合同约定。责任认定标准:乙方应负责修复质量问题,并赔偿甲方因质量问题造成的损失。示例:若因乙方施工质量导致设备损坏,乙方应负责更换设备并赔偿损失。3.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款。责任认定标准:甲方应支付违约金,并赔偿乙方因逾期付款造成的损失。示例:若甲方逾期支付工程款,则应向乙方支付每日逾期付款违约金。4.违约行为:第三方未能履行合同约定的义务。责任认定标准:第三方应承担相应的违约责任,包括赔偿甲乙双方损失。示例:若监理方未能及时发现质量问题,导致损失扩大,监理方应承担相应责任。5.违约行为:甲乙双方违反合同约定的保密义务。责任认定标准:违反保密义务的一方应承担相应的法律责任。示例:若甲方泄露乙方商业秘密,甲方应承担相应的法律责任。全文完。2024版电力安装合同范本惊鸿若雨的动态工程质量保证2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1电力安装工程概况2.2工程范围及内容2.3工程地点及时间3.工程设计及施工要求3.1设计依据及标准3.2施工技术要求3.3工程质量标准4.工程进度安排4.1工程进度计划4.2进度调整及延误处理4.3竣工验收时间5.工程造价及支付方式5.1工程造价组成5.2工程造价确定及调整5.3工程付款方式5.4工程结算及支付6.质量保证及保修6.1质量保证期限6.2质量保证责任6.3工程保修范围及期限6.4质量问题处理7.风险承担及保险7.1风险承担原则7.2保险种类及责任7.3保险费用及承担8.违约责任及争议解决8.1违约责任承担8.2争议解决方式8.3诉讼管辖9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除及终止程序10.合同生效及备案10.1合同生效条件10.2合同备案要求11.合同附件11.1设计文件11.2施工图纸11.3技术规范11.4其他相关文件12.合同变更及补充12.1合同变更程序12.2合同补充条款13.合同解除及终止后的处理13.1财务结算13.2工程移交13.3其他后续事项处理14.其他约定事项14.1合同签订日期14.2合同生效日期14.3合同份数及送达14.4合同解释及适用法律第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系电话];[甲方电子邮箱]乙方联系方式:[乙方联系电话];[乙方电子邮箱]第二条合同标的及范围2.1电力安装工程概况电力安装工程名称:[工程名称]电力安装工程地点:[工程地点]2.2工程范围及内容工程范围包括:变配电设施安装、电力线路铺设、电力设备调试等。工程内容详细如下:(1)变配电室建设;(2)低压配电箱安装;(3)电力线路架设;(4)电力设备调试及试运行。2.3工程地点及时间工程地点:[具体地址]工程开始时间:[开始日期]工程结束时间:[结束日期]第三条工程设计及施工要求3.1设计依据及标准设计依据:[设计依据文件及标准]设计标准:[设计执行的标准及规范]3.2施工技术要求施工技术要求如下:(1)严格按照设计图纸和施工规范进行施工;(2)使用符合国家标准的材料和设备;(3)施工过程中确保施工质量,保证施工安全。3.3工程质量标准工程质量标准如下:(1)达到国家规定的电力安装工程质量标准;(2)确保工程质量符合合同约定;(3)通过验收合格。第四条工程进度安排4.1工程进度计划工程进度计划如下:(1)设计阶段:[开始日期]至[结束日期];(2)施工阶段:[开始日期]至[结束日期];(3)验收阶段:[开始日期]至[结束日期]。4.2进度调整及延误处理(1)如遇不可抗力等因素导致工程进度延误,双方应协商确定调整后的进度计划;(2)因乙方原因导致的进度延误,乙方应承担相应的违约责任。4.3竣工验收时间竣工验收时间:[竣工验收日期]第五条工程造价及支付方式5.1工程造价组成工程造价包括:设计费、材料费、人工费、施工机具费、管理费、利润等。5.2工程造价确定及调整工程造价根据国家相关规定及市场行情确定,如遇特殊情况需调整,双方协商确定。5.3工程付款方式(1)预付款:合同签订后5个工作日内,支付合同总价款的20%作为预付款;(2)进度款:按工程进度支付,每月支付上个月完成工程量的70%;(3)结算款:工程竣工验收合格后10个工作日内支付合同总价款的60%;(4)尾款:合同执行完毕,乙方提交完整结算资料后30个工作日内支付合同总价款的20%。5.4工程结算及支付(1)工程结算以乙方提交的结算资料为准;(2)结算款支付前,双方应核对结算资料,确认无误后支付。第六条质量保证及保修6.1质量保证期限质量保证期限为:[质量保证期限]6.2质量保证责任(1)乙方对工程质量承担全面责任;(2)如因乙方原因导致工程质量问题,乙方应负责修复,直至满足合同约定标准。6.3工程保修范围及期限保修范围:包括但不限于设备、材料、施工质量问题。保修期限:[保修期限]6.4质量问题处理(1)质量问题发生后,乙方应在[时间]内提出处理方案;(2)双方协商解决质量问题,如协商不成,可依法向有关机构申请仲裁或诉讼。第一部分:合同如下:第八条违约责任及争议解决8.1违约责任承担(1)任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任;(2)违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。8.2争议解决方式(1)双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议;(2)如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.3诉讼管辖本合同产生的争议,双方同意提交至合同签订地的人民法院管辖。第九条合同解除及终止9.1合同解除条件(1)因不可抗力导致合同无法履行;(2)一方严重违约,另一方有权解除合同;(3)经双方协商一致解除合同。9.2合同终止条件(1)合同约定的工程完成并验收合格;(2)合同约定的其他终止条件。9.3合同解除及终止程序(1)一方提出解除或终止合同,应提前[时间]书面通知对方;(2)合同解除或终止后,双方应立即进行财务结算;(3)合同解除或终止后,乙方应将工程移交给甲方。第十条合同生效及备案10.1合同生效条件本合同经双方签字(或盖章)后生效。10.2合同备案要求本合同签订后,双方应在[时间]内向相关部门备案。第十一条合同附件11.1设计文件设计文件包括但不限于:设计说明书、设计图纸、设计变更通知等。11.2施工图纸施工图纸包括但不限于:施工图、施工详图、施工图变更通知等。11.3技术规范技术规范包括但不限于:国家标准、行业标准、企业标准等。11.4其他相关文件其他相关文件包括但不限于:合同变更协议、补充协议、验收报告等。第十二条合同变更及补充12.1合同变更程序(1)任何一方提出合同变更,应书面通知对方;(2)双方协商一致后,签订书面变更协议。12.2合同补充条款合同补充条款作为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。第十三条合同解除及终止后的处理13.1财务结算合同解除或终止后,双方应在[时间]内进行财务结算。13.2工程移交合同解除或终止后,乙方应将工程移交给甲方。13.3其他后续事项处理合同解除或终止后,双方应处理合同约定的其他后续事项。第十四条其他约定事项14.1合同签订日期本合同签订日期为:[签订日期]。14.2合同生效日期本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。14.3合同份数及送达本合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份。14.4合同解释及适用法律本合同的解释和适用法律,按照中华人民共和国法律法规执行。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同执行过程中,经甲乙双方同意,介入合同履行过程的独立第三方。(1)监理单位:负责对工程进度、质量、安全等进行监督和检查;(2)检测机构:负责对材料和设备进行检测,确保其符合国家标准;(3)咨询机构:提供专业咨询意见,协助甲乙双方解决合同履行中的问题;(4)调解机构:在争议发生时,协助甲乙双方进行调解;(5)其他经甲乙双方认可的第三方。第二条第三方介入程序2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订书面协议。(1)第三方介入的目的、范围和期限;(2)第三方的权利和义务;(3)甲乙双方的权利和义务;(4)第三方介入费用的承担;(5)争议解决方式。第三条第三方的责任3.1第三方在合同履行过程中,应按照合同约定和协议规定,履行其职责。3.2第三方因自身原因导致合同履行出现问题的,应承担相应的责任。3.3第三方的责任限额:(1)第三方的责任限额由甲乙双方
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 考研政治辅导马原
- 安全生产管理理念与案例分析
- 联想猜词游戏
- 车工工人转正申请书15篇
- 2025年轮胎均匀性试验机项目合作计划书
- 江苏盐城盐城八校2025届高三上学期开学考试化学试卷试题及答案解析
- 很好的高习参考计划范文
- 驾校场地出租合同模板
- 技术设备融资租赁协议书
- 八年级语文上册第二单元人物画像6藤野先生高效教案新人教版
- 2024秋期国家开放大学本科《经济学(本)》一平台在线形考(形考任务1至6)试题及答案
- 动静脉内瘘成形术
- 法律意见书(适用于股权投资)
- JJF(苏) 276-2024 接触(触针)式表面轮廓测量仪校准规范
- 2024-2025学年五年级科学上册第二单元《地球表面的变化》测试卷(教科版)
- 污泥(废水)运输服务方案(技术方案)
- 2024-2030年中国降压药行业市场规模分析及发展趋势与投资研究报告
- 二十届三中全会精神应知应会知识测试30题(附答案)
- 一例下肢静脉血栓疑难病例护理讨论
- 2024年信息系统项目管理师题库及答案
- 输血相关法律法规临床输血安全管理课件
评论
0/150
提交评论