2024建设单项工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024建设单项工程施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程1.4施工合同第二条合同标的2.1工程内容2.2工程量2.3工程质量标准第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条施工期限4.1施工开始时间4.2施工结束时间4.3延期条款第五条工程质量与保修5.1工程质量要求5.2质量验收5.3保修期限第六条施工材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备质量要求第七条施工组织与管理7.1施工组织设计7.2施工管理人员7.3施工安全措施第八条变更与解除合同8.1合同变更8.2合同解除第九条违约责任9.1发包方违约9.2承包方违约第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三条其他条款13.1不可抗力13.2法律法规13.3合同附件第十四条合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指根据本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即工程项目的所有者或合法授权人。1.2承包方承包方是指根据本合同约定，承担工程施工任务、履行合同义务的一方，即具有相应施工资质的企业或个人。1.3工程工程是指根据本合同约定，由承包方进行施工的单项工程，包括但不限于土建、安装、装修等工程项目。1.4施工合同施工合同是指发包方与承包方签订的，明确双方在工程施工过程中的权利、义务和责任的法律文件。第二条合同标的2.1工程内容工程内容包括但不限于：土建工程、安装工程、装修工程、设备采购及安装、施工临时设施建设等。2.2工程量工程量是指根据本合同约定的工程内容和施工图纸，经双方确认的工程总量。2.3工程质量标准工程质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和地方标准，具体质量要求详见合同附件。第三条合同价格3.1合同总价合同总价是指承包方完成本合同约定的全部工程内容后，应得的工程款总额。合同总价在合同签订后不再调整，除非合同约定的价格调整条款适用。3.2价格调整价格调整的条件和方式如下：（1）遇有国家政策调整，影响工程造价的，双方可按约定比例调整合同价格；（2）因工程变更导致工程量增减的，双方可按实际工程量调整合同价格；（3）其他价格调整事项，按照双方约定执行。3.3支付方式支付方式如下：（1）合同签订后，发包方支付合同总价的一定比例作为预付款；（2）工程进度达到约定比例时，发包方支付相应比例的工程进度款；（3）工程验收合格后，发包方支付合同总价扣除预付款和进度款后的剩余款项。第四条施工期限4.1施工开始时间施工开始时间是指合同约定的工程正式开工的日期。4.2施工结束时间施工结束时间是指合同约定的工程竣工交付的日期。4.3延期条款延期条款如下：（1）如因承包方原因导致工程延期，承包方应承担相应的违约责任；（2）如因发包方原因导致工程延期，发包方应承担相应的违约责任；（3）不可抗力因素导致工程延期，按双方约定处理。第五条工程质量与保修5.1工程质量要求工程质量要求详见合同附件。5.2质量验收质量验收按照双方约定的验收标准和程序进行，验收不合格的工程，承包方应按照约定进行整改。5.3保修期限保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，详见合同附件。第六条施工材料与设备6.1材料供应材料供应包括承包方提供的材料和发包方提供的材料。具体材料品种、规格、数量、质量等要求详见合同附件。6.2设备供应设备供应包括承包方提供的设备和发包方提供的设备。具体设备品种、规格、数量、质量等要求详见合同附件。6.3材料与设备质量要求材料与设备质量要求符合国家相关法律法规、行业标准和地方标准，确保工程质量。第八条变更与解除合同8.1合同变更合同变更的条件和程序如下：（1）双方同意并签订书面变更协议；（2）变更协议应明确变更内容、范围、价格、工期等事项；（3）变更协议经双方签字盖章后生效。8.2合同解除合同解除的条件和程序如下：（1）一方提出解除合同，另一方同意；（2）双方签订书面解除协议，明确解除原因、解除时间、解除后的处理事项等；（3）解除协议经双方签字盖章后生效。第九条违约责任9.1发包方违约发包方违约的责任如下：（1）未按约定支付预付款、进度款，应支付违约金；（2）未按约定提供施工条件，导致工程延期，应承担延期损失；（3）其他违约行为，按照双方约定承担相应责任。9.2承包方违约承包方违约的责任如下：（1）未按约定完成工程，应支付违约金；（2）工程质量不符合约定，应承担整改费用；（3）其他违约行为，按照双方约定承担相应责任。第十条争议解决10.1争议解决方式争议解决方式如下：（1）双方协商解决；（2）请求第三方调解；（3）向仲裁委员会申请仲裁；（4）向人民法院提起诉讼。10.2仲裁或诉讼双方同意，如通过协商、调解无法解决争议，任何一方均有权向约定的仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序合同变更应遵循第八条的规定。11.3合同终止条件合同终止的条件如下：（1）工程竣工验收合格，双方履行完毕合同约定的义务；（2）双方同意提前终止合同，并签订书面终止协议；（3）合同解除协议生效。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等，包括但不限于客户信息、报价、施工方案等。12.2保密期限保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止之日起五年。第十三条其他条款13.1不可抗力不可抗力因素包括但不限于自然灾害、社会事件等，导致无法履行合同的，受影响方应立即通知对方，并采取合理措施减少损失。13.2法律法规双方应遵守国家相关法律法规，不得违反法律法规规定从事合同约定的工程。13.3合同附件合同附件包括工程图纸、技术要求、材料清单、设备清单等，附件与合同具有同等法律效力。第十四条合同的签署14.1签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2签署地点本合同在中华人民共和国____省（自治区、直辖市）____市（县）签署。14.3签署人发包方代表：（签字）________承包方代表：（签字）________第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸详细描述：包含工程的整体布局、结构设计、细节构造等图纸，用于指导施工过程。附件二：技术要求详细描述：包含工程施工过程中应遵循的技术规范和标准，如材料使用、施工工艺等。附件三：材料清单详细描述：列出工程施工所需的所有材料品种、规格、数量、质量等详细信息。附件四：设备清单详细描述：列出工程施工所需的设备种类、型号、数量、性能等详细信息。附件五：施工组织设计详细描述：包括施工方案、施工进度计划、施工人员配置等，用于指导施工过程。附件六：施工安全措施详细描述：列出工程施工过程中应采取的安全措施和注意事项，以确保施工安全。附件七：质量验收标准详细描述：明确工程质量验收的标准和程序，用于工程竣工验收。附件八：保修条款详细描述：列出工程保修的期限、范围、责任等事项。附件九：合同变更协议详细描述：用于记录合同变更的内容、价格、工期等事项的书面协议。附件十：合同解除协议详细描述：用于记录合同解除的原因、时间、后续处理等事项的书面协议。说明二：违约行为及责任认定：1.发包方未按约定支付预付款、进度款。2.发包方未按约定提供施工条件，导致工程延期。3.承包方未按约定完成工程。4.工程质量不符合约定。5.双方未按约定履行合同义务，导致工程进度延误。违约责任认定标准：1.违约金：按照双方约定的违约金比例计算，如合同中未约定，可协商确定。2.延期损失：因违约导致工程延期，按照实际损失计算，包括人工费、材料费等。3.整改费用：因工程质量不符合约定，承包方应承担整改所需的费用。示例说明：如果发包方未按约定支付进度款，导致承包方无法正常进行施工，承包方可以要求发包方支付违约金，并承担因延期导致的损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免、无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务。4.合同解除：双方同意终止合同关系，解除合同约定的义务。5.保修期限：自工程竣工