版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年绿色建筑泥水班组劳务分包工程合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.工程范围及内容3.1工程范围3.2工程内容3.3工程量清单4.劳务分包内容4.1分包工作内容4.2分包工作标准4.3分包工作要求5.质量要求5.1质量标准5.2质量检测5.3质量保证6.安全生产要求6.1安全责任6.2安全措施6.3安全培训7.付款方式及期限7.1付款方式7.2付款期限7.3预付款7.4验收付款7.5结算付款8.材料供应与使用8.1材料供应8.2材料验收8.3材料使用9.现场管理9.1现场布置9.2现场安全9.3现场纪律10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除条件12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后果13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同终止条件13.4合同终止日期14.其他约定事项14.1其他约定事项14.2附件清单第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称:______1.1.2分包方法定代表人:______1.1.3分包方注册地址:______1.1.4分包方联系方式:电话______,邮箱______1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称:______1.2.2总包方法定代表人:______1.2.3总包方注册地址:______1.2.4总包方联系方式:电话______,邮箱______2.项目概况2.1项目名称:______2.2项目地点:______2.3项目规模:______平方米/______平方米2.4项目工期:______年______月______日至______年______月______3.工程范围及内容3.1工程范围:______3.2工程内容:3.2.1水利工程3.2.2钢筋工程3.2.3模板工程3.2.4混凝土工程3.2.5装饰装修工程3.3工程量清单:详见附件一《工程量清单》4.劳务分包内容4.1分包工作内容:4.1.1水电安装4.1.2管道安装4.1.3防水工程4.1.4装饰装修工程4.2分包工作标准:4.2.1符合国家及行业相关标准4.2.2质量达到______级4.3分包工作要求:4.3.1按时完成工程任务4.3.2严格按照施工图纸和规范进行施工4.3.3确保施工安全和质量5.质量要求5.1质量标准:5.1.1符合国家标准GB______《______》5.1.2符合行业标准______《______》5.2质量检测:5.2.1每道工序完成后进行自检5.2.2每月进行一次中间质量检查5.2.3工程竣工后进行最终质量验收5.3质量保证:5.3.1对施工过程中出现的问题及时整改5.3.2对质量事故进行责任追究6.安全生产要求6.1安全责任:6.1.1分包方负责施工过程中的安全管理工作6.1.2总包方负责施工现场的安全监督6.2安全措施:6.2.1严格执行国家及地方有关安全生产的法律法规6.2.2加强施工现场的安全管理,定期进行安全检查6.2.3对施工人员进行安全教育和培训6.3安全培训:6.3.1对新进场施工人员进行三级安全教育6.3.2定期对施工人员进行安全知识培训7.付款方式及期限7.1付款方式:7.1.1预付款:合同签订后______个工作日内支付合同总价款的______%7.1.2进度款:按工程进度分期支付,具体支付比例及时间由双方协商确定7.1.3验收付款:工程竣工验收合格后______个工作日内支付合同总价款的______%7.1.4结算付款:结算审计完成后______个工作日内支付剩余款项7.2付款期限:7.2.1预付款:合同签订后______个工作日内7.2.2进度款:每月______日前7.2.3验收付款:工程竣工验收合格后______个工作日内7.2.4结算付款:结算审计完成后______个工作日内8.材料供应与使用8.1材料供应8.1.1分包方负责提供施工所需的全部材料,包括但不限于水泥、砂石、钢筋、木材等。8.1.2材料供应商应提供符合国家标准和合同要求的材料,并保证材料的质量和供应及时性。8.2材料验收8.2.1所有材料进场前,分包方应向总包方提交材料质量证明文件,包括出厂合格证、质量检验报告等。8.2.2材料进场后,双方应共同进行现场验收,验收合格后方可使用。8.3材料使用8.3.1分包方应合理使用材料,避免浪费。8.3.2对于不合格材料,应及时通知材料供应商并作出处理。9.现场管理9.1现场布置9.1.1分包方应按照施工图纸和现场实际情况,合理布置施工现场。9.1.2施工现场应设置明显的警示标志和安全防护设施。9.2现场安全9.2.1分包方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规,确保施工现场安全。9.2.2施工现场应定期进行安全检查,及时消除安全隐患。9.3现场纪律9.3.1施工人员应遵守施工现场的纪律,服从现场管理人员的指挥。9.3.2禁止酒后作业、违章作业等行为。10.违约责任10.1违约行为10.1.1分包方未按时完成工程任务的;10.1.2分包方提供的材料不符合质量要求的;10.1.3分包方未按约定进行现场管理的;10.2违约责任10.2.1分包方应承担违约责任,赔偿由此给总包方造成的损失。10.2.2违约责任的具体赔偿金额由双方协商确定。10.3违约赔偿10.3.1分包方未按时完成工程任务的,每延迟一天,应支付合同总价款的______%作为违约金。10.3.2分包方提供的材料不符合质量要求的,应无条件更换合格材料,并承担由此产生的费用。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中的争议。11.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1双方同意将争议提交至______仲裁委员会仲裁。11.3争议解决程序11.3.1仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及仲裁委员会的仲裁规则进行。12.合同解除条件12.1合同解除条件12.1.1因不可抗力导致合同无法继续履行;12.1.2一方严重违约,另一方提出解除合同;12.2合同解除程序12.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方,并说明理由;12.2.2双方应在接到解除通知后______个工作日内确认解除合同;12.3合同解除后果13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后;13.1.2合同经有关部门审批后;13.2合同生效日期13.2.1合同经审批后______个工作日生效;13.3合同终止条件13.3.1工程竣工并验收合格;13.3.2双方协商一致解除合同;13.4合同终止日期13.4.1合同终止日期以工程竣工日期为准。14.其他约定事项14.1其他约定事项14.1.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决;14.1.2本合同一式______份,双方各执______份,具有同等法律效力;14.2附件清单14.2.1附件一:《工程量清单》14.2.2附件二:《施工图纸》14.2.3附件三:《安全生产管理制度》第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中的“第三方”指除甲乙双方以外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询机构、仲裁机构等。15.2第三方介入方式15.3第三方责权利15.3.1第三方在合同中的责任:15.3.1.1按照合同约定提供专业服务,包括但不限于监理、检测、设计、咨询等。15.3.1.2独立、客观、公正地履行职责,不得偏袒任何一方。15.3.1.3对工作中发现的问题及时向甲乙双方报告,并提出改进建议。15.3.2第三方在合同中的权利:15.3.2.1获取合同执行过程中所需的信息和数据。15.3.2.2要求甲乙双方提供必要的协助和支持。15.3.2.3在履行职责过程中,对甲乙双方的行为提出质疑或建议。15.3.3第三方在合同中的义务:15.3.3.1保守合同内容及相关秘密。15.3.3.2按合同约定的时间、质量、标准完成工作。15.3.3.3对因自身原因造成的损失承担相应责任。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额定义16.1.1第三方责任限额是指第三方因履行合同过程中发生失误或违约行为,对甲乙双方造成的损失承担的最高赔偿责任。16.2第三方责任限额确定16.2.1第三方责任限额应在合同中明确约定,并根据第三方提供服务的性质和风险程度合理确定。16.2.2第三方责任限额应不低于合同总价的______%。16.3第三方责任限额执行16.3.1第三方在履行合同过程中发生失误或违约行为,导致甲乙双方损失的,应按照合同约定的责任限额承担赔偿责任。16.3.2第三方责任限额的赔偿范围包括但不限于直接损失和间接损失。17.第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲方的关系17.1.1第三方应向甲方提供合同约定的服务,并接受甲方的监督和指导。17.1.2甲方有权要求第三方按照合同约定的时间和标准完成工作。17.2第三方与乙方的关系17.2.1第三方应向乙方提供合同约定的服务,并接受乙方的监督和指导。17.2.2乙方有权要求第三方按照合同约定的时间和标准完成工作。17.3第三方与甲乙双方的关系17.3.1第三方是甲乙双方共同委托的服务提供者,应公平对待甲乙双方。17.3.2第三方在履行合同过程中,应积极配合甲乙双方的工作,共同推进工程进度。18.第三方介入的费用18.1第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定承担,具体费用包括但不限于服务费、交通费、住宿费等。18.2第三方介入的费用应在合同中明确约定,并在合同签订后支付。19.第三方介入的变更19.1如需变更第三方介入的内容、时间或费用,甲乙双方应协商一致,并书面通知第三方。19.2第三方应根据甲乙双方的要求和变更后的合同约定履行职责。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:《工程量清单》详细要求:列明工程项目的具体名称、规格、数量、单价及总价,并按照工程进度进行更新。说明:此清单为工程结算和支付进度款的重要依据。2.附件二:《施工图纸》详细要求:提供完整的施工图纸,包括平面图、立面图、剖面图、节点详图等,确保图纸的准确性和完整性。说明:施工图纸是施工过程中必须遵守的依据。3.附件三:《安全生产管理制度》详细要求:制定详细的安全管理制度,包括安全责任、安全措施、安全检查等,确保施工现场的安全。说明:此制度是保障施工人员安全和工程顺利进行的重要文件。4.附件四:《材料供应商资质证明》详细要求:提供材料供应商的营业执照、生产许可证、产品质量合格证等相关资质证明文件。说明:确保材料供应商的合法性和材料的质量。5.附件五:《施工进度计划》详细要求:制定详细的施工进度计划,包括各个分部分项工程的开始和结束时间。说明:进度计划是监控工程进度和确保工程按时完成的重要工具。6.附件六:《施工质量检验报告》详细要求:提供施工过程中各个阶段的质量检验报告,包括材料、工艺、隐蔽工程等。说明:质量检验报告是确保工程质量的重要证据。7.附件七:《安全生产事故报告》详细要求:发生安全生产事故时,及时上报事故情况,包括事故原因、损失情况等。说明:安全生产事故报告是处理安全事故的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1分包方未按时完成工程任务;1.2分包方提供的材料不符合质量要求;1.3分包方未按约定进行现场管理;1.4乙方未按时支付工程进度款;1.5第三方未按照合同约定提供专业服务。2.责任认定标准:2.1违约行为的认定依据合同约定、法律法规和相关标准。2.2责任认定标准根据违约行为的性质、严重程度和影响范围确定。3.违约责任示例说明:3.1分包方未按时完成工程任务:违约责任:分包方应向乙方支付合同总价款的______%作为违约金。3.2分包方提供的材料不符合质量要求:违约责任:分包方应无条件更换合格材料,并承担由此产生的费用。3.3乙方未按时支付工程进度款:违约责任:乙方应向分包方支付______%的滞纳金。3.4第三方未按照合同约定提供专业服务:违约责任:第三方应根据合同约定承担相应责任,如赔偿损失等。全文完。2024年绿色建筑泥水班组劳务分包工程合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1分包方基本信息2.2总包方基本信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型4.工程内容与范围4.1工程内容4.2工程范围5.工程进度与工期5.1工程进度计划5.2工期要求6.工程质量与标准6.1工程质量要求6.2质量标准7.工程费用与支付7.1工程费用组成7.2费用支付方式7.3费用支付时间8.材料与设备8.1材料供应8.2设备租赁9.人员配置与管理9.1人员配置9.2管理职责10.安全生产与文明施工10.1安全生产要求10.2文明施工要求11.违约责任与争议解决11.1违约责任11.2争议解决方式12.合同生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更12.3合同终止13.其他约定13.1不可抗力13.2法律法规变更13.3合同附件14.合同签署与生效日期第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“分包方”指承担本合同中绿色建筑泥水班组劳务分包工程的单位。1.1.2“总包方”指委托分包方完成上述工程的单位。1.1.3“工程”指本合同约定的绿色建筑泥水班组劳务分包工程。1.1.4“合同”指本合同绿色建筑泥水班组劳务分包工程合同。1.1.5“工程地点”指合同约定的具体施工地点。1.1.6“工程规模”指工程的总投资额和施工面积。1.1.7“工程类型”指本工程的建筑类型,如住宅、商业、工业等。1.2解释1.2.1本合同中如无特别说明,凡涉及名词均应按照上述定义进行解释。2.双方基本信息2.1分包方基本信息2.1.1分包方名称:________________2.1.2分包方法定代表人:________________2.1.3分包方注册地址:________________2.1.4分包方联系电话:________________2.1.5分包方开户银行:________________2.1.6分包方银行账号:________________2.2总包方基本信息2.2.1总包方名称:________________2.2.2总包方法定代表人:________________2.2.3总包方注册地址:________________2.2.4总包方联系电话:________________2.2.5总包方开户银行:________________2.2.6总包方银行账号:________________3.工程概况3.1工程名称:________________3.2工程地点:________________3.3工程规模:总投资额________________万元,施工面积________________平方米3.4工程类型:________________4.工程内容与范围4.1工程内容4.1.1泥水班组劳务分包工程4.1.2具体包括:砌体工程、抹灰工程、防水工程等4.2工程范围4.2.1根据图纸和施工方案,明确工程的施工范围和界限4.2.2包括但不限于:主体结构、装饰装修、设备安装等5.工程进度与工期5.1工程进度计划5.1.1根据工程实际情况,制定详细的进度计划5.1.2进度计划应包括各阶段的工程量和时间节点5.2工期要求5.2.1工程总工期为________________个月5.2.2各分项工程的工期要求应明确约定6.工程质量与标准6.1工程质量要求6.1.1工程质量应符合国家标准、行业标准和地方标准的要求6.1.2工程质量应符合设计文件和施工图纸的要求6.2质量标准6.2.1严格按照相关质量标准进行施工,确保工程质量达到合格等级6.2.2对质量不合格的工程部分,应进行整改直至合格7.工程费用与支付7.1工程费用组成7.1.1工程费用包括但不限于:人工费、材料费、设备租赁费、施工管理费等7.1.2各费用项目应详细列出,明确计算方式和标准7.2费用支付方式7.2.1分阶段支付,具体支付节点根据工程进度确定7.2.2首付款为合同总价的________________%,中期支付为合同总价的________________%,竣工支付为合同总价的________________%7.3费用支付时间7.3.1首付款支付时间为合同签订后________________日内7.3.2中期支付时间为各分项工程完工并经验收合格后________________日内7.3.3竣工支付时间为工程竣工验收合格后________________日内8.材料与设备8.1材料供应8.1.1分包方负责提供工程所需的各类材料,包括但不限于水泥、砂石、钢筋、瓷砖、木材等。8.1.2所供材料应满足工程设计和规范要求,并提供相应的质量证明文件。8.1.3材料进场前,应由总包方或其指定人员进行验收,合格后方可使用。8.2设备租赁8.2.1分包方负责租赁施工所需的各类设备,包括但不限于搅拌机、泵车、吊车等。8.2.2设备租赁合同应由分包方与设备租赁方签订,并确保设备符合施工要求。8.2.3分包方应定期检查和维护租赁设备,确保其正常运行。9.人员配置与管理9.1人员配置9.1.1分包方应按照工程规模和施工要求配置足够的施工人员,包括但不限于泥工、瓦工、抹灰工等。9.1.2分包方应确保施工人员具备相应的技能和资格。9.2管理职责9.2.1分包方应设立项目管理机构,负责工程的日常管理。9.2.2项目管理机构应制定施工组织设计,明确施工流程、安全措施和质量控制措施。9.2.3分包方应定期向总包方汇报工程进度和质量情况。10.安全生产与文明施工10.1安全生产要求10.1.1分包方应遵守国家和地方的安全生产法律法规,确保施工现场安全。10.1.2分包方应制定安全生产规章制度,并定期组织安全生产教育培训。10.2文明施工要求10.2.1分包方应保持施工现场的整洁有序,不得乱堆乱放材料、垃圾。10.2.2分包方应采取措施减少施工对周边环境的影响,如噪音、粉尘等。11.违约责任与争议解决11.1违约责任11.1.1分包方未按合同约定完成工程或提供材料设备的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金。11.1.2总包方未按合同约定支付工程款的,应承担违约责任,包括但不限于支付逾期付款利息。11.2争议解决方式11.2.1双方应友好协商解决合同争议。11.2.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.合同生效、变更与终止12.1合同生效条件12.1.1双方签署本合同,并经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。12.2合同变更12.2.1合同的任何变更均需以书面形式进行,并经双方协商一致。12.3合同终止12.3.1合同因工程竣工或其他原因提前终止的,双方应协商确定剩余工程款的结算方式。13.其他约定13.1不可抗力13.1.1因不可抗力导致工程不能按期完成或造成损失的,双方互不承担责任。13.2法律法规变更13.2.1如国家法律法规发生变化,导致本合同部分条款失效,双方应协商解决。13.3合同附件13.3.1本合同附件包括但不限于施工图纸、工程量清单、技术规范等。14.合同签署与生效日期14.1本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。14.2本合同签署日期:________________14.3本合同签署地点:________________第二部分:第三方介入后的修正1.第三方的定义与范围1.1“第三方”是指在合同履行过程中,由甲方或乙方邀请或委托介入合同履行过程中的独立第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、仲裁机构等。1.2第三方的介入范围包括但不限于工程质量监管、进度管理、费用审核、争议调解、技术指导等。2.第三方的选定与授权2.2第三方在介入合同履行前,应获得甲方或乙方的书面授权,明确其职责、权限和责任。3.第三方的责任与义务3.1第三方应按照合同约定和授权范围,独立、客观、公正地履行职责。3.2第三方应遵守国家法律法规、行业规范和职业道德,确保其服务符合相关要求。3.3第三方对在履行职责过程中获取的甲方或乙方信息负有保密义务。4.第三方的权利4.1第三方有权要求甲方或乙方提供必要的资料和配合,包括但不限于工程图纸、施工记录、验收报告等。4.2第三方有权对工程的质量、进度、费用等进行监督和审核。5.第三方的责任限额5.1第三方的责任限额应根据其服务合同约定,并在介入本合同时明确。5.2第三方因自身原因导致甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任。5.3第三方的责任限额不得超过其服务合同约定的赔偿限额。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方、乙方之间的关系是委托与被委托的关系,第三方对甲方或乙方的直接责任由其服务合同约定。6.2第三方与分包方之间的关系是独立第三方与分包方的合作关系,第三方对分包方的直接责任由其服务合同约定。6.3第三方在履行职责过程中,如需与分包方进行沟通和协调,应通过甲方或乙方进行。7.第三方的介入程序7.1甲方或乙方在决定引入第三方时,应提前通知对方,并共同确定第三方介入的时间和方式。7.2第三方介入后,应向甲方或乙方提交书面报告,报告其工作进展、发现的问题及建议。7.3甲方或乙方应根据第三方的报告,及时采取相应的措施,确保工程顺利进行。8.第三方的退出机制8.1如第三方因故退出,应提前通知甲方或乙方,并书面确认退出后的工作交接。8.2第三方退出后,甲方或乙方应根据实际情况,重新选定第三方或自行履行相关职责。9.第三方的变更与调整9.1甲方或乙方如需变更或调整第三方的职责和权限,应提前通知第三方,并书面确认变更内容。9.2第三方应根据变更后的职责和权限,调整其工作计划和安排。10.第三方的争议解决10.1第三方在履行职责过程中,如与甲方或乙方发生争议,应友好协商解决。10.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3第三方在介入本合同过程中产生的争议,不影响本合同的履行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸及设计文件要求:提供完整、清晰的施工图纸及设计文件,包括但不限于结构、水电、暖通等图纸。说明:施工图纸及设计文件是施工的重要依据,必须符合国家规范和标准。2.工程量清单要求:详细列出工程量清单,包括工程名称、规格、数量、单价等。说明:工程量清单是工程结算的重要依据,必须准确无误。3.技术规范及质量标准要求:提供施工过程中所需遵循的技术规范及质量标准文件。4.材料采购清单要求:列出所需材料的品牌、规格、型号、数量等。说明:材料采购清单是材料采购的依据,必须确保材料质量符合要求。5.施工组织设计要求:包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,必须科学合理。6.施工日志要求:记录施工过程中的重要事件、问题及解决方案。说明:施工日志是施工过程的重要记录,必须真实、完整。7.工程验收报告要求:包括验收时间、验收人员、验收意见等。说明:工程验收报告是工程验收的重要依据,必须符合标准。8.工程结算文件要求:包括工程结算书、发票、付款凭证等。说明:工程结算文件是工程结算的重要依据,必须准确无误。9.争议解决协议要求:包括争议解决方式、争议解决机构等。说明:争议解决协议是解决合同争议的重要依据,必须合法有效。10.其他附件说明:根据实际情况,可能还需提供其他相关附件,如合同变更协议、补充协议等。说明二:违约行为及责任认定:1.分包方违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定完成工程或提供材料设备。责任认定:支付违约金,并承担由此造成的损失。2.总包方违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定支付工程款。责任认定:支付逾期付款利息,并承担由此造成的损失。3.第三方违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定履行职责,造成甲方或乙方损失。责任认定:根据其服务合同约定,承担相应的赔偿责任。4.争议解决违约行为及责任认定违约行为:拒绝协商或调解,导致争议无法解决。责任认定:承担由此产生的诉讼费用和其他费用。示例说明:1.分包方未按合同约定在规定时间内完成工程,导致工期延误,甲方要求支付违约金。经核实,分包方需支付违约金人民币______元。2.总包方未按合同约定在规定时间内支付工程款,导致分包方产生利息损失,甲方要求支付逾期付款利息。经核实,总包方需支付逾期付款利息人民币______元。3.第三方在履行职责过程中,因自身原因导致工程质量问题,甲方要求第三方承担赔偿责任。经核实,第三方需支付赔偿金人民币______元。全文完。2024年绿色建筑泥水班组劳务分包工程合同3本合同目录一览1.合同订立依据与原则1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的原则2.合同双方基本信息2.1分包方基本信息2.2总包方基本信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程工期4.分包工程范围与内容4.1分包工程范围4.2分包工程内容5.工程量清单5.1工程量清单编制依据5.2工程量清单内容6.工程款项6.1工程款支付方式6.2工程款支付进度6.3工程款结算方式7.工程进度与验收7.1工程进度安排7.2工程验收标准7.3工程验收程序8.质量管理8.1质量管理要求8.2质量保证措施8.3质量责任9.安全生产9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3事故处理10.环保要求10.1环保责任10.2环保措施10.3环保验收11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担方式12.合同解除与终止12.1合同解除情形12.2合同终止情形13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构14.合同生效、变更与解除14.1合同生效条件14.2合同变更程序14.3合同解除程序第一部分:合同如下:1.合同订立依据与原则1.1合同订立的法律依据1.1.1《中华人民共和国合同法》1.1.2《中华人民共和国建筑法》1.1.3《建筑工程施工合同管理办法》1.2合同订立的原则1.2.1合同自由原则1.2.2公平原则1.2.3诚实信用原则2.合同双方基本信息2.1分包方基本信息2.1.1分包方名称:泥水班组2.1.2分包方法定代表人:2.1.3分包方地址:省市区路号2.2总包方基本信息2.2.1总包方名称:建筑有限公司2.2.2总包方法定代表人:2.2.3总包方地址:省市区路号3.工程概况3.1工程名称:绿色建筑项目3.2工程地点:省市区街道3.3工程规模:建筑面积万平方米3.4工程工期:自2024年3月1日起至2024年12月31日止4.分包工程范围与内容4.1分包工程范围:泥水班组施工,包括但不限于砌筑、抹灰、防水、地面、装饰等工程4.2分包工程内容:详见附件《绿色建筑项目泥水班组施工工程量清单》5.工程量清单5.1工程量清单编制依据:按照《建筑工程施工及验收规范》和《建筑工程量清单计价规范》编制5.2工程量清单内容:详见附件《绿色建筑项目泥水班组施工工程量清单》6.工程款项6.1工程款支付方式:分阶段支付,每完成一定比例的工程量后支付相应款项6.2工程款支付进度:按照工程进度分期支付,具体进度及支付比例详见附件《绿色建筑项目泥水班组施工工程款支付计划表》6.3工程款结算方式:按照工程进度及验收情况,由双方共同确认工程量及款项后进行结算7.工程进度与验收7.1工程进度安排:按照工程量清单及施工方案,制定详细的进度计划,确保工程按期完成7.2工程验收标准:按照《建筑工程施工及验收规范》执行7.3工程验收程序:在工程完工后,由总包方组织验收,分包方应积极配合并提供相关资料8.质量管理8.1质量管理要求8.1.1分包方应严格按照国家相关质量标准进行施工,确保工程质量符合要求8.1.2分包方应建立完善的质量管理体系,包括质量责任制度、质量控制措施、质量检验制度等8.1.3分包方应配备必要的技术人员和检测设备,确保施工过程中的质量控制8.2质量保证措施8.2.1分包方应定期进行质量检查,发现问题及时整改8.2.2分包方应进行质量教育和培训,提高施工人员质量意识8.2.3分包方应建立健全质量记录,确保质量可追溯性8.3质量责任8.3.1分包方对施工过程中的质量问题承担全部责任8.3.2如因分包方原因导致工程质量不合格,分包方应无条件返工,并承担由此产生的全部费用9.安全生产9.1安全生产责任9.1.1分包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准9.1.2分包方应建立健全安全生产管理制度,确保施工安全9.1.3分包方应定期进行安全检查,及时消除安全隐患9.2安全生产措施9.2.1分包方应配备必要的安全防护设施和劳动保护用品9.2.2分包方应进行安全教育和培训,提高施工人员的安全意识9.2.3分包方应制定应急预案,应对突发事件9.3事故处理9.3.1发生安全事故时,分包方应立即采取应急措施,防止事故扩大9.3.2分包方应如实报告事故情况,积极配合事故调查10.环保要求10.1环保责任10.1.1分包方应遵守国家有关环保的法律、法规和标准10.1.2分包方应采取措施,减少施工对环境的影响10.1.3分包方应建立健全环保管理制度,确保环保要求得到落实10.2环保措施10.2.1分包方应采用环保材料,减少污染物的排放10.2.2分包方应做好施工废料的管理,防止污染环境10.2.3分包方应加强施工现场的环境监测,确保环保要求达标10.3环保验收10.3.1工程完工后,分包方应进行环保验收,确保环保要求得到满足11.违约责任11.1违约情形11.1.1分包方未按合同约定完成工程进度11.1.2分包方施工质量不符合合同约定11.1.3分包方未按合同约定履行安全生产和环保责任11.2违约责任承担方式11.2.1分包方应承担违约责任,赔偿因此给总包方造成的损失11.2.2分包方应按照合同约定支付违约金12.合同解除与终止12.1合同解除情形12.1.1分包方严重违约12.1.2总包方因不可抗力原因无法继续履行合同12.2合同终止情形12.2.1合同约定的工程全部完成12.2.2双方协商一致解除合同13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决合同争议13.1.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼13.2争议解决机构13.2.1争议解决机构为省市仲裁委员会14.合同生效、变更与解除14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章14.1.2合同符合法律、法规的规定14.2合同变更程序14.2.1变更内容应以书面形式提出14.2.2变更内容经双方协商一致后签字盖章14.3合同解除程序14.3.1解除合同应以书面形式提出14.3.2解除合同经双方协商一致后签字盖章第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的概念15.1.1本合同所称第三方,是指除甲、乙双方以外的,因履行本合同需要介入合同关系的自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、设计单位、造价咨询机构、材料供应商、设备租赁公司等。15.2第三方的责权利15.2.1第三方在合同关系中的责任15.2.1.1第三方应按照合同约定或委托协议履行相关职责。15.2.1.2第三方应保证其提供的服务或产品符合国家相关标准和要求。15.2.2第三方的权利15.2.2.1第三方有权要求甲、乙双方按合同约定支付相关费用。15.2.2.2第三方有权要求甲、乙双方提供必要的工作条件和支持。15.3第三方与其他各方的划分说明15.3.1第三方与甲方的划分15.3.1.1第三方与甲方的关系基于委托协议,甲方应按照协议约定支付费用。15.3.1.2甲方对第三方的违约行为,有权直接追究第三方的责任。15.3.2第三方与乙方的划分15.3.2.1第三方与乙方的关系基于分包合同或劳务合同,乙方应按照合同约定支付费用。15.3.2.2乙方对第三方的违约行为,有权直接追究第三方的责任。16.第三方介入的具体条款16.1监理单位介入16.1.1监理单位应按照监理合同的规定,对施工过程进行监督检查。16.1.2监理单位发现施工质量问题,有权要求乙方整改,直至符合要求。16.1.3监理单位应定期向甲方报告施工进度和质量情况。16.2设计单位介入16.2.1设计单位应按照设计合同的规定,对设计方案进行审查和修改。16.2.2设计单位发现施工过程中存在设计不合理或不符合规范的情况,有权要求乙方整改或重新设计。16.2.3设计单位应配合监理单位对施工过程进行监督。16.3造价咨询机构介入16.3.1造价咨询机构应按照造价咨询合同的规定,对工程量清单进行审核和编制。16.3.2造价咨询机构发现工程量清单存在错误或漏项,有权要求乙方进行修正。16.3.3造价咨询机构应向甲方提供工程造价分析和结算报告。16.4材料供应商介入16.4.1材料供应商应按照材料供应合同的规定,提供符合质量要求的产品。16.4.2材料供应商提供的材料存在质量问题,乙方有权要求更换或赔偿损失。16.4.3材料供应商应按照合同约定的时间和质量要求交付材料。16.5设备租赁公司介入16.5.1设备租赁公司应按照设备租赁合同的规定,提供符合要求的租赁设备。16.5.2租赁设备存在故障或损坏,设备租赁公司应负责维修或更换。16.5.3乙方应按照合同约定支付设备租赁费用。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额17.1.1第三方因自身原因导致甲、乙双方损失,应承担相应的赔偿责任。17.1.2第三方的责任限额应按照合同约定或相关法律规定执行。17.1.3第三方的责任限额不包括因甲、乙双方违约行为导致的损失。17.2责任限额的具体规定17.2.1第三方的责任限额不得超过其合同约定的最高赔偿金额。17.2.2如无特殊约定,第三方的责任限额为合同总金额的一定比例。17.2.3第三方的责任限额不包括因不可抗力导致的损失。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.《绿色建筑项目泥水班组施工工程量清单》详细要求和说明:此清单应详细列明各项工程项目的名称、规格、数量、计量单位及计价依据,并附有必要的图纸和技术参数。2.《绿色建筑项目泥水班组施工工程款支付计划表》详细要求和说明:此表格应明确各阶段的工程进度、应付款项、支付时间及支付方式。3.《绿色建筑项目泥水班组施工合同》详细要求和说明:此合同应包含甲乙双方的基本信息、工程概况、分包工程范围与内容、工程款项、工程进度与验收、质量管理、安全生产、环保要求、违约责任、合同解除与终止、争议解决、合同生效、变更与解除等条款。4.《绿色建筑项目泥水班组施工监理合同》详细要求和说明:此合同应明确监理单位的职责、权限、工作内容、报告制度及违约责任等。5.《绿色建筑项目泥水班组施工设计合同》详细要求和说明:此合同应明确设计单位的职责、设计要求、设计变更、设计费用及违约责任等。6.《绿色建筑项目泥水班组施工造价咨询合同》详细要求和说明:此合同应明确造价咨询机构的职责、服务内容、费用及违约责任等。7.《绿色建筑项目泥水班组施工材料供应合同》详细要求和说明:此合同应明确材料供应商的供货责任、质量保证、交货时间及违约责任等。8.《绿色建筑项目泥水班组施工设备租赁合同》详细要求和说明:此合同应明确设备租赁公司的租赁责任、设备维护、损坏赔偿及违约责任等。9.《绿色建筑项目泥水班组施工安全生产管理制度》详细要求和说明:此制度应明确安全生产的责任、措施、教育和培训等内容。10.《绿色建筑项目泥水班组施工环保管理制度》详细要求和说明:此制度应明确环保责任、措施、监测和验收等内容。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按合同约定完成工程进度施工质量不符合合同约定未按合同约定履行安全生产和环保责任违反合同约定的支付义务未按合同约定进行工程验收2.责任认定标准:违约行为的严重程度给对方造成的损失违约方的主观过错3.违约责任示例:若乙方未按合同约定完成工程进度,导致工程延期,乙方应承担违约责任,赔偿甲方因此造成的损失,包括但不限于工期延误的违约金。若乙方施工质量不符合合同约定,导致返工或修复,乙方应承担违约责任,承担由此产生的全部费用。若乙方未履行安全生产责任,导致安全事故发生,乙方应承担违约责任,赔偿因此造成的损失。全文完。2024年绿色建筑泥水班组劳务分包工程合同4本合同目录一览1.合同当事人信息1.1分包方信息1.2总包方信息1.3监理方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程工期3.工程劳务分包内容3.1工种及人员数量3.2劳务分包范围3.3工程质量要求3.4工程安全要求4.合同价款4.1合同总价4.2工程量清单4.3价格调整机制4.4付款方式及时间5.工程进度与节点5.1工程进度计划5.2工程节点计划5.3工程验收标准6.工程变更与索赔6.1工程变更程序6.2工程索赔程序6.3工程变更费用承担7.材料供应与验收7.1材料供应方式7.2材料验收标准7.3材料供应责任8.工程验收与交付8.1工程验收程序8.2工程交付标准8.3工程交付时间9.工程保修与维护9.1工程保修期限9.2工程保修责任9.3工程维护责任10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿标准12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效与备案13.1合同生效条件13.2合同备案要求13.3合同备案程序14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同附件14.3合同生效日期第一部分:合同如下:第一条合同当事人信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:_______1.1.2分包方法定代表人:_______1.1.3分包方地址:_______1.1.4分包方联系电话:_______1.1.5分包方开户银行及账号:_______1.2总包方信息1.2.1总包方名称:_______1.2.2总包方法定代表人:_______1.2.3总包方地址:_______1.2.4总包方联系电话:_______1.2.5总包方开户银行及账号:_______1.3监理方信息1.3.1监理方名称:_______1.3.2监理方法定代表人:_______1.3.3监理方地址:_______1.3.4监理方联系电话:_______第二条工程概况2.1工程名称:_______2.2工程地点:_______2.3工程规模:_______(平方米或立方米等)2.4工程类型:_______2.5工程工期:自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日第三条工程劳务分包内容3.1工种及人员数量3.1.1水电工:_______人3.1.2泥工:_______人3.1.3木工:_______人3.1.4钢筋工:_______人3.1.5其他工种:_______人3.2劳务分包范围3.2.1水电工负责:_______3.2.2泥工负责:_______3.2.3木工负责:_______3.2.4钢筋工负责:_______3.2.5其他工种负责:_______3.3工程质量要求3.3.1按照国家标准、行业标准及施工图纸要求施工3.3.2工程质量等级:_______3.3.3工程质量责任:_______3.4工程安全要求3.4.1严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准3.4.2建立健全安全生产责任制,确保安全生产3.4.3安全生产责任:_______第四条合同价款4.1合同总价:_______元4.2工程量清单4.2.1水电工工程量:_______4.2.2泥工工程量:_______4.2.3木工工程量:_______4.2.4钢筋工工程量:_______4.2.5其他工种工程量:_______4.3价格调整机制4.3.1依据国家相关政策、市场价格变动等因素调整价格4.3.2价格调整方法:_______4.4付款方式及时间4.4.1付款方式:_______4.4.2付款时间:_______第五条工程进度与节点5.1工程进度计划5.1.1水电工进度计划:_______5.1.2泥工进度计划:_______5.1.3木工进度计划:_______5.1.4钢筋工进度计划:_______5.1.5其他工种进度计划:_______5.2工程节点计划5.2.1水电工节点计划:_______5.2.2泥工节点计划:_______5.2.3木工节点计划:_______5.2.4钢筋工节点计划:_______5.2.5其他工种节点计划:_______5.3工程验收标准5.3.1按照国家标准、行业标准及施工图纸要求验收5.3.2工程验收等级:_______5.3.3工程验收责任:_______第六条工程变更与索赔6.1工程变更程序6.1.1变更申请:_______6.1.2变更审批:_______6.1.3变更实施:_______6.2工程索赔程序6.2.1索赔申请:_______6.2.2索赔审批:_______6.2.3索赔处理:_______6.3工程变更费用承担6.3.1变更费用承担:_______第七条材料供应与验收7.1材料供应方式7.1.1材料采购:_______7.1.2材料供应:_______7.2材料验收标准7.2.1材料质量:_______7.2.2材料数量:_______7.2.3材料验收程序:_______7.3材料供应责任7.3.1材料供应责任:_______第八条工程验收与交付8.1工程验收程序8.1.1验收申请:工程完工后,分包方应在_______日内向监理方提出验收申请。8.1.2验收组织:验收由监理方组织,总包方、分包方及相关部门参与。8.1.3验收标准:按照国家标准、行业标准及施工图纸要求进行验收。8.1.4验收报告:验收完成后,监理方应出具验收报告,明确验收结果。8.2工程交付标准8.2.1工程实体质量符合设计要求和规范标准。8.2.2工程功能齐全,各系统运行正常。8.2.3工程现场清洁,无安全隐患。8.3工程交付时间8.3.1工程应在合同约定的工期内完成,并达到交付标准。8.3.2工程交付时间:_______年_______月_______日。第九条工程保修与维护9.1工程保修期限9.1.1水电工:_______年9.1.2泥工:_______年9.1.3木工:_______年9.1.4钢筋工:_______年9.1.5其他工种:_______年9.2工程保修责任9.2.1在保修期内,因分包方原因导致的质量问题,由分包方负责修复,并承担相关费用。9.2.2保修期内,因不可抗力导致的质量问题,双方协商解决。9.3工程维护责任9.3.1分包方应负责保修期内的日常维护工作。9.3.2总包方负责保修期外的日常维护工作。第十条合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1分包方严重违约,经协商无法达成一致。10.1.2总包方严重违约,经协商无法达成一致。10.1.3发生不可抗力事件,导致合同无法履行。10.2合同终止条件10.2.1工程全部完成,达到合同约定的交付标准。10.2.2双方协商一致解除合同。10.2.3合同约定的其他终止条件。10.3合同解除程序10.3.1提出解除合同的一方应提前_______日书面通知对方。10.3.2双方应就解除合同事宜进行协商。10.3.3协商不成,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。第十一条违约责任11.1违约情形11.1.1分包方未按合同约定完成工程。11.1.2分包方未按合同约定支付工程款。11.1.3总包方未按合同约定提供工程图纸和材料。11.1.4双方未按合同约定履行其他义务。11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.2.2违约金比例:_______%11.3违约赔偿标准11.3.1按照实际损失计算赔偿金额。11.3.2违约金计算方法:_______第十二条争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方协商解决。12.1.2向合同约定的仲裁机构申请仲裁。12.1.3向有管辖权的人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构12.2.1仲裁机构:_______12.2.2法院:_______12.3争议解决程序12.3.1提出争议的一方应在_______日内向争议解决机构提出申请。12.3.2争议解决机构应依法受理并审理争议。12.3.3争议解决机构应作出裁决或判决。第十三条合同生效与备案13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章。13.1.2合同经合同备案机构备案。13.2合同备案要求13.2.1合同备案机构:_______13.2.2备案程序:_______13.3合同生效日期13.3.1合同自双方签字盖章之日起生效。第十四条其他约定事项14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同附件14.2.1合同附件包括但不限于:工程量清单、工程进度计划、材料清单等。14.3合同生效日期14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,根据本合同约定,提供专业服务、咨询、监理、检测、评估、仲裁等服务的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入范围包括但不限于:1.工程监理:对工程质量、进度、安全等方面进行监督和管理。2.材料检测:对工程材料进行质量检测,确保材料符合国家标准和合同要求。3.评估咨询:对工程进行价值评估、技术咨询等服务。4.仲裁:在合同争议无法协商解决时,提供仲裁服务。16.第三方介入的程序与条件16.1第三方介入程序16.1.1甲乙双方协商一致后,邀请第三方介入。16.1.2第三方应在收到邀请后_______日内,确认是否接受邀请。16.1.3第三方接受邀请后,甲乙双方与第三方签订相应的合作协议。16.2第三方介入条件16.2.1第三方具备相应的资质和条件,能够胜任介入任务。16.2.2第三方介入的费用由甲乙双方协商确定。17.第三方责任限额17.1第三方责任17.1.1第三方在履行职责过程中,因自身原因导致甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。17.2第三方责任限额17.2.1第三方责任限额为_______元。17.2.2如第三方责任超过责任限额,超出部分由甲乙双方根据实际情况分担。18.第三方与其他各方的责权利划分18.1第三方与甲方的权利义务18.1.1第三方有权根据本合同约定,对工程进行监督、检查和评估。18.1.2第三方有义务向甲方提供真实、准确、完整的报告和建议。18.2第三方与乙方的权利义务18.2.1第三方有权根据本合同约定,对工程进行监督、检查和评估。18.2.2第三方有义务向乙方提供真实、准确、完整的报告和建议。18.3第三方与甲乙双方共同的权利义务18.3.1第三方有义务协助甲乙双方解决合同履行过程中的问题。18.3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。19.第三方介入的变更与终止19.1第三方介入的变更19.1.1甲乙双方协商一致后,可以变更第三方的介入内容或方式。19.2第三方介入的终止1.工程完成,达到合同约定的交付标准。2.甲乙双方协商一致解除第三方介入。3.第三方因自身原因无法继续履行职责。20.第三方介入的争议解决20.1第三方介入争议20.1.1第三方介入过程中,如甲乙双方与第三方发生争议,应协商解决。20.2第三方介入争议解决20.2.1协商不成的,可以向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。20.3第三方介入争议责任20.3.1第三方介入争议责任由第三方自行承担,甲乙双方不承担任何责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求:列明各项工程的名称、规格、数量、单价、总价等。附件说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于确定工程款支付的基础。2.工程进度计划详细要求:包括各个阶段的工程名称、起止时间、预期完成时间等。附件说明:工程进度计划是监督工程进度的重要依据。3.材料清单详细要求:列明所需材料的名称、规格、数量、单价、总价等。附件说明:材料清单是确保工程材料质量的关键文件。4.质量检验报告详细要求:包括材料、工程实体的检验结果,是否符合国家标准。附件说明:质量检验报告是证明工程质量的重要凭证。5.安全生产记录详细要求:记录施工现场的安全生产情况,包括安全事故、隐患整改等。附件说明:安全生产记录是保障工程安全的重要资料。6.付款申请及凭证详细要求:包括付款申请、银行转账凭证等。附件说明:付款申请及凭证是工程款支付的重要依据。7.验收报告详细要求:包括工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等。附件说明:验收报告是确认工程是否达到交付标准的重要文件。8.保修记录详细要求:记录工程保修期间出现的问题及处理情况。附件说明:保修记录是保障工程保修期间权益的重要资料。说明二:违约行为及责任认定:1.分包方违约行为及责任认定1.1未按合同约定完成工程责任认定:分包方应赔偿总包方因此遭受的损失,包括但不限于工期延误、额外费用等。示例:分包方未在合同约定的工期内完成工程,导致总包方损失工期,应赔偿总包方相应的损失。1.2未按合同约定支付工程款责任认定:分包方应按照合同约定的付款时间支付工程款,否则应承担违约责任,包括但不限于支付违约金。示例:分包方未按合同约定支付工程款,应支付违约金,并承担由此产生的利息损失。2.总包方违约行为及责任认定2.1未按合同约定提供工程图纸和材料责任认定:总包方应按照合同约定提供工程图纸和材料,否则应承担违约责任,包括但不限于赔偿分包方因此遭受的损失。示例:总包方未按合同约定提供工程图纸,导致分包方无法正常施工,应赔偿分包方因此遭受的损失。2.2未按合同约定履行其他义务责任认定:总包方应按照合同约定履行其他义务,否则应承担违约责任,包括但不限于赔偿分包方因此遭受的损失。示例:总包方未按合同约定提供必要的工作条件,导致分包方无法正常施工,应赔偿分包方因此遭受的损失。全文完。2024年绿色建筑泥水班组劳务分包工程合同5本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及法定代表人1.2合同双方地址及联系方式1.3合同双方开户银行及账号2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模及结构2.4项目工期3.劳务分包内容3.1泥水班组施工范围3.2施工工艺及质量要求3.3材料供应及验收4.工程量及计量方法4.1工程量清单4.2计量方法及依据5.合同价款及支付方式5.1合同总价5.2分阶段付款比例及时间5.3付款条件及违约责任6.施工进度及验收6.1施工进度计划6.2验收标准及程序6.3验收不合格的处理7.安全生产及文明施工7.1安全生产责任7.2文明施工要求7.3事故处理及责任8.机械设备及材料供应8.1机械设备要求8.2材料供应及质量保证8.3机械设备及材料使用及维护9.环境保护及文明施工9.1环境保护要求9.2文明施工措施9.3环境保护责任及处罚10.违约责任及处理10.1违约情形及定义10.2违约责任承担10.3违约赔偿及处理程序11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:施工进度计划13.3附件三:机械设备清单13.4附件四:材料清单14.其他约定事项14.1合同未尽事宜的处理14.2合同的修改及补充14.3合同的生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及法定代表人甲方(建设单位):_______乙方(劳务分包单位):_______法定代表人(或授权代表):_______1.2合同双方地址及联系方式甲方地址:_______联系电话:_______乙方地址:_______联系电话:_______1.3合同双方开户银行及账号甲方开户银行:_______账号:_______乙方开户银行:_______账号:_______2.项目概况2.1项目名称:_______2.2项目地点:_______2.3项目规模及结构:_______2.4项目工期:_______(具体起止日期)3.劳务分包内容3.1泥水班组施工范围:土建工程中的混凝土浇筑、模板支拆、钢筋绑扎等工作;钢筋连接、焊接、防护等工作;混凝土养护及验收等工作;3.2施工工艺及质量要求:遵循国家相关标准和规范;确保施工质量符合设计及验收标准;3.3材料供应及验收:甲方负责提供所需材料,乙方负责验收并保证材料质量。4.工程量及计量方法4.1工程量清单:详细列出工程量清单,包括但不限于混凝土工程量、钢筋工程量等;4.2计量方法及依据:按照国家相关计量规定及行业标准进行计量;工程量计算方法详见附件一。5.合同价款及支付方式5.1合同总价:_______元(大写:_______)5.2分阶段付款比例及时间:预付款:合同签订后_______日内支付合同总价的_______%;进度款:按实际完成工程量及约定比例支付;结算款:工程竣工验收合格后_______日内支付合同总价的_______%;5.3付款条件及违约责任:甲方应在约定付款时间内支付款项;若甲方逾期支付,应向乙方支付_______%的违约金。6.施工进度及验收6.1施工进度计划:详见附件二,包括施工阶段划分、各阶段工期及具体施工内容;6.2验收标准及程序:遵循国家及行业相关验收标准;甲方负责组织验收,乙方负责配合;6.3验收不合格的处理:乙方应在验收不合格后_______日内进行整改;重新验收仍不合格,责任由乙方承担。7.安全生产及文明施工7.1安全生产责任:乙方应遵守国家及地方安全生产法规,落实安全生产责任制;乙方负责施工过程中的安全防护措施,确保施工安全;7.2文明施工要求:乙方应遵守施工现场文明施工规定,保持施工现场整洁;乙方应遵守环保法规,做好施工现场环保工作;7.3事故处理及责任:乙方应立即上报事故,积极配合事故调查;事故责任由责任方承担,造成甲方损失的,乙方应予以赔偿。8.机械设备及材料供应8.1机械设备要求:乙方提供的机械设备应满足施工需求,性能稳定,安全可靠;机械设备应定期进行保养和维护,确保施工过程中正常使用;8.2材料供应及质量保证:乙方应按照合同约定的时间、地点和质量要求,提供所需材料;乙方提供的材料应符合国家及行业相关标准,保证质量;8.3机械设备及材料使用及维护:乙方应合理使用机械设备,避免损坏;乙方应定期对机械设备和材料进行维护,确保施工顺利进行。9.环境保护及文明施工9.1环境保护要求:乙方应遵守国家及地方环保法规,采取措施减少施工对环境的影响;施工过程中产生的废水、废气、固体废弃物等应按规定进行处理;9.2文明施工措施:乙方应设置施工现场围挡,保持场地整洁;乙方应设置安全警示标志,确保施工区域安全;9.3环境保护责任及处罚:乙方如违反环保法规,将承担相应的法律责任;甲方有权对乙方进行处罚,包括但不限于暂停工程、罚款等。10.违约责任及处理10.1违约情形及定义:乙方未按时完成施工任务,视为违约;乙方未按约定质量标准完成施工,视为违约;甲方未按时支付款项,视为违约;10.2违约责任承担:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;违约金比例及赔偿金额详见合同附件;10.3违约赔偿及处理程序:违约发生后,双方应友好协商解决;协商不成,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。11.争议解决11.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同争议;协商不成,可选择仲裁或诉讼方式解决;11.2争议解决机构:若选择仲裁,争议提交_______仲裁委员会;若选择诉讼,争议提交_______人民法院;11.3争议解决程序:争议发生后,双方应向约定的仲裁机构或人民法院提交书面申请;仲裁或诉讼过程中,双方应积极配合,提供必要证据。12.合同生效及终止12.1合同生效条件:双方签字盖章后,合同即生效;12.2合同终止条件:项目完工并经甲
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 《建设工程施工合同示范文本》
- 幼儿园健康教案《五官很重要》及教学反思
- 2025年运载火箭控制系统仿真实时处理系统合作协议书
- 后勤部门工作参考计划
- 2025年聚甲醛、聚甲醛合金及改性材料项目发展计划
- 大型型货车租赁合同书
- 特别赞助协议书
- 国际航运船只租赁合同
- 商场租赁合同书
- 2025年古马隆树脂项目建议书
- 云南省昆明市(2024年-2025年小学六年级语文)部编版期末考试(上学期)试卷及答案
- 《婴幼儿常见病识别与预防》课件-婴幼儿湿疹
- 基于BP神经网络的零售户销售假烟行为的预警模型
- 医院感染监测清单
- Q∕SY 05592-2019 油气管道管体修复技术规范
- JIS G3141-2021 冷轧钢板及钢带标准
- 篮球校本课程教材
- 小学数学校本教材(共51页)
- 遗传群体文献解读集
- 工艺装备环保性与安全性的设计要点
- [玻璃幕墙施工方案]隐框玻璃幕墙施工方案
评论
0/150
提交评论