动物园喷泉改造协议

动物园喷泉改造协议合同编号：__________动物园喷泉改造协议甲方：（动物园名称）地址：________________________法定代表人：___________________联系电话：_____________________乙方：（施工单位名称）地址：________________________法定代表人：___________________联系电话：_____________________鉴于：1.甲方为改善动物园设施，提高游客体验，拟对现有喷泉进行改造；2.乙方具备喷泉改造的资质和经验，愿意承担该项工程的施工；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就喷泉改造工程达成一致，签订本协议。一、工程内容1.乙方根据甲方提供的喷泉改造方案，负责喷泉的拆除、重建及安装等工作；3.乙方负责喷泉改造过程中的材料采购、施工人员工资等费用。二、工程期限1.乙方应按照甲方要求，确保喷泉改造工程在____年__月__日前竣工；2.乙方如因特殊情况需延长工期，应提前向甲方申请，并征得甲方同意；3.甲方应协助乙方解决工程进展中的问题，确保工程按期完成。三、工程质量1.乙方应按照甲方提供的喷泉改造方案进行施工，确保工程质量；2.乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保喷泉的安全性；3.乙方在施工过程中应妥善保管甲方提供的材料和设备，如有损坏，应承担相应责任。四、工程款项1.双方确认，喷泉改造工程的总投资为人民币____元（大写：____________________元整）；2.甲方按照乙方提交的工程进度报告，分阶段支付工程款项；3.乙方应提供正规发票，甲方按照约定时间支付款项。五、知识产权1.乙方应保证喷泉改造工程涉及的图纸、设计等成果属于甲方所有，未经甲方同意，乙方不得以任何形式使用或披露；2.乙方应协助甲方办理与本工程相关的知识产权登记手续；3.双方就本协议涉及的知识产权问题另有约定的，从其约定。六、违约责任1.乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付违约金；2.甲方未按照约定支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金；3.双方因履行本协议产生纠纷，应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。七、争议解决1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年；2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；3.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________法定代表人（或授权代表）：_________法定代表人（或授权代表）：_________签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.动物园喷泉改造方案2.施工单位资质证明3.工程进度报告4.工程款项支付凭证5.知识产权登记手续相关文件6.补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付违约金。2.甲方未按照约定支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。3.双方未履行本协议产生的争议，经友好协商不成，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。三、法律名词及解释：1.动物园喷泉改造协议：动物园与施工单位就喷泉改造工程达成的一致协议。2.甲方：指动物园。3.乙方：指承担喷泉改造工程的施工单位。4.工程款项：指乙方向甲方提供的喷泉改造工程的总投资。5.违约金：指一方未履行协议约定，应向另一方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工期，如需延长工期，乙方应提前向甲方申请，并征得甲方同意。2.工程质量问题：解决办法：乙方应按照甲方要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。如发生质量问题，乙方应负责修复并承担相应责任。3.款项支付纠纷：解决办法：双方按照约定时间支付工程款项，如有争议，可协商解决或向人民法院提起诉讼。4.知识产权侵权：解决办法：乙方应保证工程涉及的图纸、设计等成果属于甲方所有，未经甲方同意，不得以任何形式使用或披露。如发生侵权行为，乙方应承担相应法律责任。五、所有应用场景：1.动物园现有喷泉设施老化，需要进行改造升