2024年智慧交通标识标牌设计与施工合同3篇_第1页
2024年智慧交通标识标牌设计与施工合同3篇_第2页
2024年智慧交通标识标牌设计与施工合同3篇_第3页
2024年智慧交通标识标牌设计与施工合同3篇_第4页
2024年智慧交通标识标牌设计与施工合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩54页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年智慧交通标识标牌设计与施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.设计要求3.1设计标准3.2设计规范3.3设计期限3.4设计成果提交4.施工要求4.1施工标准4.2施工规范4.3施工期限4.4施工过程4.5施工验收5.质量保证5.1质量标准5.2质量检验5.3质量责任6.付款方式6.1付款比例6.2付款时间6.3付款方式7.合同工期7.1设计工期7.2施工工期7.3工期延误责任8.合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同变更程序8.3合同解除条件8.4合同解除程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.其他约定12.1保密条款12.2法律适用12.3合同份数12.4合同附件13.合同签署13.1签署日期13.2签署人14.合同附件清单14.1设计文件14.2施工图纸14.3付款凭证14.4其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:智慧交通科技有限公司乙方:交通设施工程有限公司1.2合同双方地址甲方地址:省市区路号乙方地址:省市区路号1.3合同双方联系方式甲方联系人:甲方联系电话:138xxxx5678乙方联系人:乙方联系电话:139xxxx56782.项目概述2.1项目名称2024年市智慧交通标识标牌设计与施工项目2.2项目地点市区主要道路及交通枢纽2.3项目规模共计设计、施工智慧交通标识标牌500块2.4项目内容包括但不限于标识标牌的设计、制作、安装及售后服务3.设计要求3.1设计标准符合国家相关交通标识标牌设计规范和标准3.2设计规范设计应充分考虑交通安全、美观、耐用性等因素3.3设计期限自合同签订之日起30个工作日内完成设计工作3.4设计成果提交设计成果应包括但不限于设计图纸、设计说明书、设计变更通知等4.施工要求4.1施工标准施工质量应符合国家相关施工规范和标准4.2施工规范施工过程应严格按照设计图纸和施工规范进行4.3施工期限自合同签订之日起60个工作日内完成施工工作4.4施工过程施工过程中应保证施工安全,确保施工质量4.5施工验收施工完成后,由甲方组织验收,验收合格后方可投入使用5.质量保证5.1质量标准标识标牌的质量应符合国家标准和合同约定5.2质量检验施工过程中,乙方应进行质量检验,确保施工质量5.3质量责任若因乙方原因导致标识标牌质量不合格,乙方应承担全部责任6.付款方式6.1付款比例设计阶段:合同总价款的30%施工阶段:合同总价款的50%验收合格后:合同总价款的20%6.2付款时间设计阶段:设计成果提交后10个工作日内施工阶段:施工进度达到合同约定节点后10个工作日内验收合格后:验收合格后10个工作日内6.3付款方式采用银行转账方式支付,具体账户信息见合同附件7.合同工期7.1设计工期自合同签订之日起30个工作日内完成设计工作7.2施工工期自合同签订之日起60个工作日内完成施工工作7.3工期延误责任若因乙方原因导致工期延误,每延误一日,乙方应向甲方支付合同总价款的0.5%作为违约金8.合同变更与解除8.1合同变更条件任何一方在合同履行过程中,如需变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后,签订书面变更协议。8.2合同变更程序变更协议应明确变更内容、变更原因、变更后的合同条款等,并由双方法定代表人或授权代表签字盖章。8.3合同解除条件(1)一方严重违约,经另一方催告后仍未改正;(2)发生不可抗力事件,导致合同无法履行;(3)双方协商一致,决定解除合同。8.4合同解除程序解除合同应书面通知对方,并由双方法定代表人或授权代表签字盖章。合同解除后,双方应按照约定进行结算。9.违约责任9.1违约情形(1)未按约定时间完成设计或施工;(2)施工质量不符合约定标准;(3)逾期付款;(4)泄露商业秘密等。9.2违约责任违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿违约金的具体数额由双方在合同中约定,如未约定,则按实际损失赔偿。10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。协商不成的,可提交仲裁或向人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序提交仲裁或诉讼的,应按照相关法律法规和仲裁规则进行。11.合同生效与终止11.1合同生效条件合同经双方签字盖章后生效。11.2合同终止条件合同履行完毕或合同解除后,合同终止。12.其他约定12.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。12.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。12.3合同份数本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。12.4合同附件(1)设计图纸;(2)施工图纸;(3)付款凭证;(4)其他相关文件。13.合同签署13.1签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2签署人甲方(盖章):法定代表人/授权代表:________乙方(盖章):法定代表人/授权代表:________14.合同附件清单14.1设计文件(1)设计图纸;(2)设计说明书;(3)设计变更通知;(4)其他设计相关文件。14.2施工图纸(1)施工图纸;(2)施工说明书;(3)施工变更通知;(4)其他施工相关文件。14.3付款凭证(1)设计阶段付款凭证;(2)施工阶段付款凭证;(3)验收合格后付款凭证;(4)其他付款相关凭证。14.4其他相关文件(1)合同变更协议;(2)争议解决文件;(3)其他与合同履行相关的文件。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,第三方指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理方、检测机构、咨询服务机构等。15.2第三方介入情形(1)为确保合同履行质量,需第三方进行监理;(2)需第三方进行检测、鉴定;(3)需第三方提供咨询服务;(4)双方同意的其他第三方介入情形。15.3第三方选择与授权15.3.1第三方选择甲乙双方应共同协商确定第三方,并书面通知对方。15.3.2第三方授权第三方介入前,甲乙双方应授权第三方在合同范围内行使相应权利,并承担相应义务。16.第三方责任限额16.1责任界定第三方在合同履行过程中,其责任应限于其授权范围和实际履行职责范围内。16.2责任限额16.2.1第三方在合同履行过程中,因自身原因造成损失,其赔偿金额不超过合同总价款的10%。16.2.2第三方因违反授权或故意违约造成损失,其赔偿金额按实际损失计算,但不超过合同总价款的20%。16.3责任免除16.3.1若第三方在执行合同过程中,因不可抗力等原因导致损失,甲乙双方免除其责任。16.3.2第三方在执行合同过程中,因甲乙双方的违约行为导致的损失,甲乙双方承担相应责任。17.第三方与其他各方的权利义务划分17.1第三方与甲方17.1.1第三方应按照甲方要求,履行合同中约定的职责。17.1.2第三方在履行职责过程中,应保持与甲方沟通,及时反馈相关信息。17.1.3第三方应遵守国家相关法律法规,确保合同履行合法合规。17.2第三方与乙方17.2.1第三方应按照乙方要求,配合合同履行,确保施工质量和进度。17.2.2第三方在履行职责过程中,应与乙方保持良好沟通,及时解决问题。17.2.3第三方应遵守国家相关法律法规,确保合同履行合法合规。17.3第三方与其他第三方17.3.1第三方之间应相互尊重,共同维护合同履行秩序。17.3.2第三方在履行职责过程中,应避免相互冲突,确保各自职责明确。17.3.3第三方之间应保持沟通,共同推进合同履行进度。18.第三方介入的合同变更18.1第三方介入导致合同内容变更的,甲乙双方应协商一致,签订书面变更协议。18.2变更协议应明确第三方介入的具体内容、职责、权利义务等。19.第三方介入的争议解决19.1第三方介入过程中,如发生争议,甲乙双方应尝试协商解决。19.2协商不成的,可提交仲裁或向人民法院提起诉讼。19.3第三方介入争议的解决,不影响甲乙双方之间合同履行的权利义务。20.第三方介入的费用承担20.1第三方介入产生的费用,由甲乙双方根据实际情况协商承担。20.2若合同中未明确费用承担,则由提出第三方介入的一方承担。20.3第三方介入费用应在合同履行过程中,按约定方式支付。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件设计图纸:包括但不限于平面图、立面图、剖面图等,需标明尺寸、材料、颜色等细节。设计说明书:详细描述设计理念、技术参数、施工要求等。设计变更通知:记录设计过程中的任何变更及其原因和影响。2.施工图纸施工图纸:包括但不限于施工图、安装图、详图等,需标明施工方法、材料、施工顺序等。施工说明书:详细描述施工技术、施工工艺、施工要求等。施工变更通知:记录施工过程中的任何变更及其原因和影响。3.付款凭证设计阶段付款凭证:记录设计阶段已支付款项的金额、时间、收款人等信息。施工阶段付款凭证:记录施工阶段已支付款项的金额、时间、收款人等信息。验收合格后付款凭证:记录验收合格后已支付款项的金额、时间、收款人等信息。4.合同变更协议记录合同双方就合同内容变更达成的共识,包括变更内容、变更原因、变更后的合同条款等。5.争议解决文件记录争议解决过程中的沟通记录、协商结果、仲裁或诉讼判决书等。6.其他相关文件甲方提供的场地条件、技术要求等文件。乙方提供的施工设备、材料等文件。第三方提供的检测报告、鉴定意见等文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为甲方违约行为:未按时支付款项;未按时提供场地或技术条件;未按时验收工程;提供虚假信息或文件。乙方违约行为:未按时完成设计或施工;施工质量不符合约定标准;逾期交付设计或施工成果;泄露商业秘密。第三方违约行为:未按约定履行职责;提供虚假报告或鉴定意见;未按时完成检测、鉴定工作。2.责任认定标准甲方违约责任认定:未按时支付款项:按逾期付款金额的每日万分之五支付违约金。未按时提供场地或技术条件:按延误工期每日支付合同总价款的0.1%作为违约金。未按时验收工程:按延误工期每日支付合同总价款的0.1%作为违约金。提供虚假信息或文件:赔偿因此造成的全部损失。乙方违约责任认定:未按时完成设计或施工:按延误工期每日支付合同总价款的0.2%作为违约金。施工质量不符合约定标准:修复不合格部分,并赔偿因此造成的损失。逾期交付设计或施工成果:按逾期天数每日支付合同总价款的0.2%作为违约金。泄露商业秘密:赔偿因此造成的全部损失。第三方违约责任认定:未按约定履行职责:赔偿因此造成的全部损失。提供虚假报告或鉴定意见:赔偿因此造成的全部损失。未按时完成检测、鉴定工作:按延误工期每日支付合同总价款的0.1%作为违约金。示例说明:若甲方未按时支付乙方设计费,乙方有权要求甲方支付每日万分之五的违约金。若乙方施工过程中发现质量问题,经检测确认,乙方需修复不合格部分,并赔偿因此造成的损失。全文完。2024年智慧交通标识标牌设计与施工合同1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同有效期1.5合同目的1.6合同背景第二章设计要求2.1标识标牌类型2.2标识标牌规格2.3标识标牌设计原则2.4标识标牌内容要求2.5标识标牌设计标准第三章设计阶段3.1初步设计3.2详细设计3.3设计评审3.4设计变更3.5设计文件交付第四章施工要求4.1施工范围4.2施工地点4.3施工期限4.4施工质量标准4.5施工安全要求4.6施工环境保护4.7施工材料与设备第五章施工组织与管理5.1施工组织机构5.2施工进度计划5.3施工质量控制5.4施工安全监督5.5施工环境保护措施5.6施工协调与沟通第六章质量保证与验收6.1质量保证体系6.2设计文件审查6.3施工过程检验6.4竣工验收6.5验收标准6.6验收程序第七章付款方式与结算7.1付款方式7.2付款进度7.3付款条件7.4结算方式7.5付款期限7.6逾期付款责任第八章违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿8.4违约解除合同第九章争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序9.4争议解决费用第十章合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同终止条件10.4合同终止程序第十一章合同附件11.1设计文件11.2施工图纸11.3付款凭证11.4争议解决文件11.5其他附件第十二章合同签署12.1签署日期12.2签署代表12.3签署单位第十三章合同生效与备案13.1合同生效条件13.2合同备案13.3合同生效日期第十四章其他约定14.1法律适用14.2不可抗力14.3通知与送达14.4合同变更14.5合同解除14.6合同终止14.7合同解除与终止条件14.8合同解除与终止程序14.9合同解除与终止后果14.10合同解释14.11合同争议解决14.12合同解除与终止的后续处理14.13合同附件14.14合同签署14.15合同生效与备案合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“2024年智慧交通标识标牌设计与施工合同”。1.2合同双方甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.3合同签订日期本合同签订日期为[签订日期]。1.4合同有效期本合同有效期为自[生效日期]起至[终止日期]止。1.5合同目的本合同旨在明确甲乙双方在智慧交通标识标牌设计与施工过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行。1.6合同背景[合同背景说明]第二章设计要求2.1标识标牌类型[标识标牌类型说明]2.2标识标牌规格[标识标牌规格说明]2.3标识标牌设计原则[设计原则说明]2.4标识标牌内容要求[内容要求说明]2.5标识标牌设计标准[设计标准说明]第三章设计阶段3.1初步设计[初步设计说明]3.2详细设计[详细设计说明]3.3设计评审[设计评审说明]3.4设计变更[设计变更说明]3.5设计文件交付[设计文件交付说明]第四章施工要求4.1施工范围[施工范围说明]4.2施工地点[施工地点说明]4.3施工期限[施工期限说明]4.4施工质量标准[施工质量标准说明]4.5施工安全要求[施工安全要求说明]4.6施工环境保护[施工环境保护说明]4.7施工材料与设备[施工材料与设备说明]第五章施工组织与管理5.1施工组织机构[施工组织机构说明]5.2施工进度计划[施工进度计划说明]5.3施工质量控制[施工质量控制说明]5.4施工安全监督[施工安全监督说明]5.5施工环境保护措施[施工环境保护措施说明]5.6施工协调与沟通[施工协调与沟通说明]第六章质量保证与验收6.1质量保证体系[质量保证体系说明]6.2设计文件审查[设计文件审查说明]6.3施工过程检验[施工过程检验说明]6.4竣工验收[竣工验收说明]6.5验收标准[验收标准说明]6.6验收程序[验收程序说明]第七章付款方式与结算7.1付款方式[付款方式说明]7.2付款进度[付款进度说明]7.3付款条件[付款条件说明]7.4结算方式[结算方式说明]7.5付款期限[付款期限说明]7.6逾期付款责任[逾期付款责任说明]第八章违约责任8.1违约情形8.1.1甲方违约情形8.1.2乙方违约情形8.2违约责任8.2.1甲方违约责任8.2.2乙方违约责任8.3违约赔偿8.3.1甲方违约赔偿8.3.2乙方违约赔偿8.4违约解除合同8.4.1甲方解除合同条件8.4.2乙方解除合同条件第九章争议解决9.1争议解决方式9.1.1协商解决9.1.2仲裁解决9.1.3法院诉讼9.2争议解决机构9.2.1仲裁委员会9.2.2法院9.3争议解决程序9.3.1协商程序9.3.2仲裁程序9.3.3诉讼程序9.4争议解决费用9.4.1协商费用9.4.2仲裁费用9.4.3诉讼费用第十章合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1甲方解除条件10.1.2乙方解除条件10.2合同解除程序10.2.1甲方解除程序10.2.2乙方解除程序10.3合同终止条件10.3.1甲方终止条件10.3.2乙方终止条件10.4合同终止程序10.4.1甲方终止程序10.4.2乙方终止程序第十一章合同附件11.1设计文件11.2施工图纸11.3付款凭证11.4争议解决文件11.5其他附件第十二章合同签署12.1签署日期12.2签署代表12.3签署单位第十三章合同生效与备案13.1合同生效条件13.2合同备案13.3合同生效日期第十四章其他约定14.1法律适用14.2不可抗力14.3通知与送达14.4合同变更14.5合同解除14.6合同终止14.7合同解除与终止条件14.8合同解除与终止程序14.9合同解除与终止后果14.10合同解释14.11合同争议解决14.12合同解除与终止的后续处理14.13合同附件14.14合同签署14.15合同生效与备案[甲方代表签字][甲方单位盖章][日期][乙方代表签字][乙方单位盖章][日期]多方为主导时的,附件条款及说明1.当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方主导权1.1.1甲方有权对乙方的设计和施工方案进行审批和调整。1.1.2甲方有权根据项目需求,对设计和施工进度进行调整。1.2设计变更1.2.1甲方提出的任何设计变更,乙方应无条件接受并执行。1.2.2设计变更后的费用,由甲方承担。1.3施工监督1.3.1甲方应派驻监理工程师对施工过程进行监督。1.3.2监理工程师有权对施工质量、进度和费用进行审核。1.4付款条件1.4.1甲方根据施工进度和监理工程师的审核结果,向乙方支付工程款。1.4.2甲方有权根据施工质量、进度和费用情况,调整付款比例。1.5争议解决1.5.1甲方与乙方就合同履行产生的争议,应通过协商解决。1.5.2协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方主导权2.1.1乙方负责整个项目的规划设计、施工管理和质量控制。2.1.2甲方应尊重乙方的专业判断和设计方案。2.2设计与施工方案2.2.1乙方有权根据项目需求和技术标准,提出设计方案和施工方案。2.2.2甲方应在规定时间内对乙方提出的设计和施工方案进行审批。2.3施工进度2.3.1乙方应按照合同约定的时间节点完成施工任务。2.3.2乙方有权根据实际情况调整施工进度计划。2.4质量保证2.4.1乙方应确保施工质量符合国家相关标准和合同约定。2.4.2乙方应设立专门的质量控制部门,对施工过程进行全程监控。2.5争议解决2.5.1乙方与甲方就合同履行产生的争议,应通过协商解决。2.5.2协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1第三方中介机构3.1.1第三方中介机构应具备相关资质和经验,能够独立公正地履行职责。3.1.2第三方中介机构的服务费用由甲方和乙方协商确定。3.2第三方中介职责3.2.1第三方中介机构负责对设计和施工过程进行监督,确保项目质量。3.2.2第三方中介机构有权对施工进度和费用进行审核。3.3争议解决3.3.1第三方中介机构在合同履行过程中,如发现争议,应进行调解。3.3.2调解不成的,第三方中介机构应将争议提交给有管辖权的人民法院。3.4费用承担3.4.1第三方中介机构的服务费用由甲方和乙方按照合同约定分摊。3.4.2如因第三方中介机构的原因导致争议,其费用由该机构自行承担。3.5第三方中介更换3.5.1甲方或乙方如认为第三方中介机构不适宜继续履行职责,可向对方提出更换申请。3.5.2双方应协商一致,更换第三方中介机构。3.6合同解除3.6.1如第三方中介机构在履行职责过程中严重违约,任何一方均有权解除合同。3.6.2解除合同后,双方应根据合同约定处理相关事宜。附件及其他补充说明一、附件列表:1.设计文件2.施工图纸3.付款凭证4.争议解决文件5.第三方中介机构资质证明6.第三方中介机构服务协议7.设计变更通知8.施工进度计划9.质量控制记录10.安全生产记录11.环境保护措施记录12.合同签订证明13.甲方审批文件14.乙方设计及施工方案15.其他相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约行为:未按时付款、未按约定提供设计变更、未履行监督职责等。乙方违约行为:未按时完成设计或施工、施工质量不合格、未按约定调整施工进度等。第三方中介违约行为:未按约定履行监督职责、提供虚假报告等。2.违约认定:根据合同约定和相关法律法规,对违约行为进行认定。争议解决机构或法院根据事实和证据,对违约行为进行最终认定。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.争议解决:指双方在合同履行过程中产生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。3.合同解除:指在合同履行过程中,因一方违约或发生不可抗力等原因,导致合同失效。4.仲裁:指由仲裁机构对合同争议进行裁决的争议解决方式。5.诉讼:指通过法院对合同争议进行审理和裁决的争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:设计变更频繁,影响施工进度。解决办法:建立设计变更审批流程,明确变更原因和影响,确保变更的合理性和必要性。2.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:加强施工过程质量控制,定期进行质量检查,发现问题及时整改。3.问题:第三方中介机构服务质量不达标。解决办法:与第三方中介机构协商,如服务质量不达标,可要求更换中介机构。4.问题:甲方或乙方未能履行合同义务。解决办法:按照合同约定和法律法规,追究违约责任,保护自身合法权益。五、所有应用场景:1.智慧交通标识标牌设计与施工项目。2.甲方为政府部门或企业,乙方为设计施工方。3.存在第三方中介机构进行项目监督和争议解决。4.项目涉及多个合同主体,包括设计方、施工方、监理方等。5.项目实施过程中可能遇到的设计变更、质量问题、争议等。全文完。2024年智慧交通标识标牌设计与施工合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________2.乙方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________二、合同前言2.1背景随着我国智慧交通事业的快速发展,城市交通管理日益复杂,为提高交通效率、保障交通安全,甲方决定委托乙方进行智慧交通标识标牌的设计与施工。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在智慧交通标识标牌设计与施工过程中的权利、义务及责任,确保项目顺利进行,实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语(1)智慧交通标识标牌:指采用先进技术,集信息发布、交通引导、安全警示等功能于一体的交通标识标牌。(2)设计与施工:指乙方根据甲方要求,进行标识标牌的设计、制作、安装、调试等工作。3.2关键词解释(1)甲方:指本合同中委托乙方进行智慧交通标识标牌设计与施工的当事人。(2)乙方:指本合同中接受甲方委托,承担智慧交通标识标牌设计与施工任务的当事人。(3)合同履行:指甲乙双方按照合同约定,完成各自权利和义务的行为。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、保质完成智慧交通标识标牌的设计与施工任务。(2)甲方有权对乙方的设计与施工工作进行监督、检查,并提出合理化建议。(3)甲方应按照合同约定,向乙方支付设计与施工费用。4.2乙方的权利和义务(1)乙方有权要求甲方按照合同约定,提供必要的资料、场地等条件,以确保设计与施工工作的顺利进行。(2)乙方应按照甲方要求,按时、保质完成智慧交通标识标牌的设计与施工任务。(3)乙方应确保设计与施工过程中,遵守国家相关法律法规,确保工程质量安全。(4)乙方应按照合同约定,提供完善的售后服务。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字之日起生效,合同履行期限为____个月。5.2合同履行地点智慧交通标识标牌的设计与施工地点为:____________________。5.3合同履行方式乙方按照甲方要求,负责智慧交通标识标牌的设计、制作、安装、调试等工作,确保按时、保质完成。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)合同履行完毕,经甲乙双方协商一致,可终止合同。(2)一方违反合同约定,致使合同无法履行,另一方有权终止合同。6.3终止程序(1)合同终止前,甲乙双方应就终止事宜进行协商。(2)合同终止后,甲乙双方应按照合同约定,办理相关手续。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应按照合同约定,将已完成的设计与施工工作交付甲方。(2)合同终止后,甲乙双方应按照合同约定,结算剩余款项。七、费用与支付7.1费用构成(1)设计费用:包括方案设计、图纸设计等费用。(2)材料费用:包括标识标牌材料、安装所需材料等费用。(3)施工费用:包括人工、机械、运输等费用。(4)其他费用:包括设计变更、现场协调等产生的费用。7.2支付方式(1)设计费用:合同签订后,甲方支付设计费用的50%作为预付款。(2)材料费用:材料采购完成后,甲方支付材料费用的50%作为预付款。(3)施工费用:施工过程中,每月支付已完成的施工费用的30%。(4)竣工结算:施工完成后,甲方对乙方提交的竣工结算报告进行审核,审核无误后支付剩余的20%。7.3支付时间(1)预付款:合同签订后5个工作日内支付。(2)材料费用预付款:材料采购前5个工作日内支付。(3)施工进度款:每月支付前5个工作日内支付。(4)竣工结算款:竣工结算报告审核无误后5个工作日内支付。7.4支付章件(1)甲方应提供支付凭证,包括银行转账记录或汇款单等。(2)乙方应在收到支付凭证后5个工作日内,向甲方出具相应的收据。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按时支付费用,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的____%。(2)甲方擅自变更设计要求,导致乙方增加设计费用,甲方应承担相应的费用。8.2乙方违约(1)乙方未按时完成设计与施工任务,应向甲方支付违约金,违约金为合同总金额的____%。(2)乙方施工质量不符合合同约定,应承担修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定,向守约方支付违约金或赔偿损失。赔偿金额以实际损失为准,支付方式为银行转账。九、保密条款9.1保密内容(1)智慧交通标识标牌的设计方案、图纸等。(2)双方在合同履行过程中所知悉的对方商业秘密。9.2保密期限本合同中的保密信息保密期限为合同签订之日起____年。9.3保密履行方式(1)双方应采取合理措施,防止保密信息的泄露。(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害。(2)政府政策调整、法律法规变更等政府行为。(3)战争、恐怖袭击等社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,双方应立即通知对方,并提供相关证明。(2)在不可抗力事件持续期间,双方应暂停履行合同义务。(3)不可抗力事件结束后,双方应尽快恢复履行合同。10.4不可抗力实例(1)地震导致施工现场无法正常进行施工。(2)政府颁布政策,禁止使用某些材料进行标识标牌制作。十一、争议解决11.1协商解决双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。11.2调解协商不成的,任何一方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。11.3仲裁或诉讼调解不成的,任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让本合同或合同项下的权利义务。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、机密等特殊行业的合同。(2)合同约定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对智慧交通标识标牌设计方案的最终审批权。(2)乙方保留对智慧交通标识标牌施工过程中技术创新成果的所有权。13.2特殊权力保留(1)在合同履行期间,未经甲方书面同意,乙方不得将合同项下的任何权利义务转让给第三方。(2)合同终止后,乙方应将甲方提供的所有设计图纸、技术资料等归甲方所有。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)合同的修改和补充应经甲乙双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。(2)补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力合同的修改和补充自双方签字之日起生效,对本合同的原有条款进行补充或变更。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲方应提供必要的协助,包括但不限于提供现场条件、配合乙方进行施工等。(2)乙方应按照甲方要求,及时完成设计与施工任务。15.2协作与配合方式(1)定期召开会议,沟通项目进展情况。(2)及时解决项目实施过程中遇到的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间就智慧交通标识标牌设计与施工的全部协议,具有独立性和完整性。16.3增减条款本合同如有增减条款,应以书面形式签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表人(签字):日期:乙方(盖章):代表人(签字):日期:附件及其他说明解释一、附件列表:1.智慧交通标识标牌设计方案2.智慧交通标识标牌施工图纸3.材料采购清单4.施工进度计划5.设计与施工费用结算报告6.保密协议7.不可抗力事件证明8.协商记录9.调解记录10.仲裁或诉讼裁决书二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:a.未按时支付费用。b.擅自变更设计要求。乙方违约:a.未按时完成设计与施工任务。b.施工质量不符合合同约定。2.违约行为认定:违约行为的认定依据合同条款和相关法律法规,由甲乙双方协商解决,协商不成的,可申请仲裁或诉讼。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论