2024年电力工程改造施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年电力工程改造施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方地址2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目总投资3.施工范围及内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工标准4.施工进度及工期4.1施工进度计划4.2工期安排4.3返工期限5.施工质量要求5.1质量标准5.2质量保证措施5.3质量验收6.施工安全与环境保护6.1安全生产责任制6.2安全生产措施6.3环境保护措施6.4突发事件应急预案7.材料供应7.1材料种类及规格7.2材料采购方式7.3材料验收7.4材料保管8.施工设备与人员8.1施工设备要求8.2人员配备8.3人员培训9.施工费用及支付9.1施工费用构成9.2费用支付方式9.3费用结算10.付款方式及期限10.1付款方式10.2付款期限10.3拖欠付款责任11.施工变更及索赔11.1变更程序11.2索赔程序11.3索赔处理12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿13.合同解除及终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除及终止后的处理14.合同争议解决及法律适用14.1争议解决方式14.2法律适用14.3争议解决机构第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：电力公司乙方：建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式1.4合同双方地址甲方地址：省市区街道号乙方地址：省市区街道号第二条项目概况2.1项目名称2024年电力工程改造项目2.2项目地点省市区街道2.3项目规模改造区域面积：5000平方米2.4项目内容包括变压器更换、线路改造、设备安装等2.5项目总投资预计总投资：人民币500万元第三条施工范围及内容3.1施工范围甲方指定的电力工程改造区域3.2施工内容1.变压器更换2.线路改造3.设备安装4.工程验收3.3施工标准按照国家相关电力工程标准执行第四条施工进度及工期4.1施工进度计划1.施工准备阶段：2024年1月1日至2024年1月31日2.施工阶段：2024年2月1日至2024年6月30日3.工程验收阶段：2024年7月1日至2024年7月31日4.工程保修阶段：2024年8月1日至2027年8月31日4.2工期安排施工总工期为6个月，自合同签订之日起计算4.3返工期限如因乙方原因导致工程返工，返工期限不超过3天第五条施工质量要求5.1质量标准按照国家相关电力工程标准执行，确保工程质量达到合格标准5.2质量保证措施1.选用合格的材料和设备2.严格执行施工工艺3.定期进行质量检查5.3质量验收工程验收合格后方可交付使用第六条施工安全与环境保护6.1安全生产责任制甲方、乙方共同负责施工现场的安全生产，明确各级安全责任人6.2安全生产措施1.制定安全生产规章制度2.加强安全教育3.定期进行安全检查6.3环境保护措施1.严格遵守国家环保法规2.采取措施减少施工过程中的噪音、粉尘污染6.4突发事件应急预案制定突发事件应急预案，确保施工过程中能够及时有效地处理突发事件第八条材料供应8.1材料种类及规格1.变压器：额定容量500kVA，额定电压10kV2.线路电缆：截面面积为120mm²，额定电压10/0.4kV3.设备：按照甲方提供的设备清单及规格要求8.2材料采购方式乙方负责采购所需材料，甲方对材料的质量、规格有最终确认权8.3材料验收1.乙方应在材料进场前3天通知甲方进行验收2.验收合格后，甲方签字确认8.4材料保管乙方负责材料的保管，确保材料在施工期间不受损坏第九条施工设备与人员9.1施工设备要求1.施工设备应满足施工要求，具备相应的安全性能2.设备清单及性能参数由甲方提供9.2人员配备1.乙方应配备具备相应资质的施工人员2.施工人员名单及资质证书由乙方提供9.3人员培训乙方应对施工人员进行专业培训，确保其掌握施工技能和安全知识第十条施工费用及支付10.1施工费用构成1.人工费2.材料费3.设备租赁费4.施工机械使用费5.施工管理费10.2费用支付方式1.按照工程进度分阶段支付2.每阶段支付比例由双方协商确定10.3费用结算1.每阶段完成后，乙方提交结算报告2.甲方在收到结算报告后15日内进行审核并支付相应款项第十一条付款方式及期限11.1付款方式1.银行转账2.现金支付（不超过合同总金额的10%）11.2付款期限1.每阶段工程验收合格后5日内支付2.逾期支付需支付违约金，违约金比例为每日万分之五11.3拖欠付款责任1.乙方有权暂停施工，直至甲方支付欠款2.甲方需支付乙方因拖欠付款造成的损失第十二条施工变更及索赔12.1变更程序1.任何一方提出变更，需书面通知对方2.双方协商一致后，修改合同相应条款12.2索赔程序1.乙方提出索赔，需提供相关证明材料2.甲方在收到索赔申请后15日内进行审核12.3索赔处理1.经审核确认的索赔，甲方应予以支付2.审核不通过的索赔，甲方无需支付第十三条违约责任13.1违约情形1.乙方未按约定完成施工任务2.乙方未按约定质量标准施工3.甲方未按约定支付款项13.2违约责任1.违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失2.违约方需支付违约金，违约金比例为每日万分之五13.3违约赔偿1.违约赔偿金额由双方协商确定2.若协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁第十四条合同争议解决及法律适用14.1争议解决方式1.双方协商解决2.协商不成，提交合同约定的仲裁机构仲裁14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律14.3争议解决机构争议解决机构为省市仲裁委员会第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指本合同签订后，由甲乙双方共同邀请或指定，参与合同履行过程中的中介机构、监理单位、检测机构、咨询顾问等非合同主体方。第二条第三方介入目的与范围2.1第三方介入的目的是为了保证合同履行过程中的公正、公平，提高工程质量，确保工程进度，以及维护双方的合法权益。2.2第三方介入的范围包括但不限于：1.对施工过程中的工程质量进行监理和检测2.对施工进度进行监控和管理3.提供专业咨询意见4.协调解决合同履行过程中的争议第三条第三方责任与权利3.1第三方的责任：1.按照合同约定和行业标准，履行监理、检测、咨询等职责2.确保其提供的意见和结论客观、公正3.对其职责范围内的行为承担相应的法律责任3.2第三方的权利：1.要求甲乙双方提供必要的资料和信息2.对甲乙双方违反合同的行为提出整改意见3.对工程质量、进度等方面的问题提出监理报告或检测报告第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额：1.第三方因其自身过错导致工程质量问题，造成甲方经济损失的，应承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不超过其监理服务费的总额。2.第三方因违反合同约定或未履行监理职责导致工程质量问题，造成甲方经济损失的，应承担相应的赔偿责任，赔偿金额由双方协商确定，但最高不超过合同总金额的10%。3.第三方在履行职责过程中，因不可抗力或甲方提供的资料不真实、不完整等原因导致的问题，不承担赔偿责任。第五条第三方介入程序5.1第三方介入程序：1.甲乙双方协商确定第三方介入事宜，包括第三方类型、职责、服务期限等。2.双方共同与第三方签订协议，明确各方的权利、义务和责任。3.第三方按照协议约定履行职责，甲乙双方配合并提供必要的支持。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分：1.第三方对甲方负责，接受甲方的监督和指导。2.第三方在履行职责过程中，不得损害甲方的合法权益。6.2第三方与乙方的划分：1.第三方对乙方负责，监督乙方的施工质量和进度。2.第三方在履行职责过程中，不得干涉乙方的正常施工活动。6.3第三方与合同其他各方的划分：1.第三方对合同其他各方（如供应商、承包商等）不直接负责，但有权要求其提供必要的资料和信息。2.第三方在履行职责过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。第七条第三方更换与终止7.1第三方更换：1.如甲乙双方认为第三方不适宜继续履行职责，可协商更换第三方。2.更换第三方应遵循原第三方介入程序。7.2第三方终止：1.第三方因故无法继续履行职责，甲乙双方可协商终止第三方介入。2.第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定继续履行各自义务。第八条第三方介入费用8.1第三方介入费用由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。8.2第三方介入费用支付方式：1.按照协议约定分阶段支付。2.甲方在收到第三方提交的发票后15日内支付相应款项。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同双方营业执照复印件要求：提供双方最新有效的营业执照复印件，加盖公章。说明：用于证明合同双方具备相应的资质和合法身份。2.附件二：法定代表人身份证明要求：提供双方法定代表人的身份证明文件，如身份证、护照等。说明：用于证明合同双方法定代表人的身份。3.附件三：施工图纸及技术规范要求：提供完整、清晰的施工图纸及技术规范文件。说明：用于指导施工过程中的各项工作。4.附件四：施工组织设计要求：提供详细的施工组织设计文件，包括施工方案、进度计划等。说明：用于确保施工过程中的各项工作有序进行。5.附件五：材料设备清单及质量保证书要求：提供详细的材料设备清单及质量保证书，包括品牌、规格、型号等。说明：用于确保施工过程中使用的材料设备符合合同要求。6.附件六：施工人员名单及资质证书要求：提供施工人员名单及相应的资质证书。说明：用于确保施工人员具备相应的技能和资格。7.附件七：施工设备清单及性能参数要求：提供施工设备清单及性能参数，包括品牌、型号、规格等。说明：用于确保施工设备满足施工要求。8.附件八：工程进度计划及变更记录要求：提供详细的工程进度计划及变更记录。说明：用于监控施工进度，确保工程按时完成。9.附件九：工程质量验收报告要求：提供工程质量的验收报告，包括验收时间、验收结果等。说明：用于证明工程质量符合合同要求。10.附件十：工程结算报告要求：提供工程结算报告，包括结算金额、支付方式等。说明：用于明确工程费用的结算。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按约定完成施工任务责任认定标准：乙方未在约定工期内完成施工任务，导致工程延误。示例说明：乙方未能在2024年6月30日前完成施工任务，导致工程延误10天，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为每日工程总金额的万分之五。2.违约行为：乙方未按约定质量标准施工责任认定标准：乙方施工的工程质量未达到合同约定的标准。示例说明：乙方施工的变压器安装不符合国家标准，导致变压器损坏，甲方有权要求乙方进行返工，并承担由此产生的费用。3.违约行为：甲方未按约定支付款项责任认定标准：甲方未在约定付款期限内支付款项。示例说明：甲方未在工程验收合格后的5日内支付工程款，超过约定付款期限3天，甲方需支付乙方违约金，违约金为每日工程总金额的万分之五。4.违约行为：第三方未履行职责责任认定标准：第三方未按照合同约定履行监理、检测等职责。示例说明：第三方未在规定时间内完成工程质量检测，导致工程延误，甲方有权要求第三方支付违约金，违约金为每日检测服务费的万分之五。5.违约行为：不可抗力导致的违约责任认定标准：因不可抗力导致合同无法履行或履行困难。示例说明：因自然灾害导致施工中断，甲方和乙方均有权根据实际情况调整合同条款或解除合同。全文完。2024年电力工程改造施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及联系方式1.3合同签订日期及地点2.项目背景及目的2.1项目背景2.2项目目的3.项目范围及内容3.1项目范围3.2项目内容4.施工组织与管理4.1施工组织机构4.2施工管理职责5.施工进度计划5.1施工进度安排5.2进度调整及控制6.施工质量要求6.1质量标准6.2质量保证措施7.施工安全与环境保护7.1施工安全要求7.2环境保护要求8.工程款项及支付方式8.1工程款项构成8.2支付方式及时间9.合同变更及解除9.1合同变更程序9.2合同解除条件及程序10.违约责任10.1违约行为及认定10.2违约责任承担11.争议解决方式11.1争议解决途径11.2争议解决机构12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.其他约定事项13.1合同附件13.2合同附件内容14.合同签署及附件清单14.1合同签署14.2附件清单第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方：电力有限公司地址：省市区路号乙方：建筑工程有限公司地址：省市区路号1.2合同双方法定代表人及联系方式甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同签订日期及地点合同签订日期：2024年3月1日合同签订地点：省市区路号电力有限公司会议室第二条项目背景及目的2.1项目背景电力有限公司为提高供电质量，决定对现有电力工程进行改造。2.2项目目的通过本次电力工程改造，提高供电可靠性，降低线路损耗，满足日益增长的用电需求。第三条项目范围及内容3.1项目范围本次电力工程改造范围包括：变电站改造、线路改造、配电室改造等。3.2项目内容1.变电站改造：包括变压器更换、设备升级、线路调整等；2.线路改造：包括线路绝缘化、电缆敷设、杆塔加固等；3.配电室改造：包括设备更新、线路调整、保护装置升级等。第四条施工组织与管理4.1施工组织机构甲方成立电力工程改造项目领导小组，负责项目整体协调与管理。乙方成立项目施工团队，负责具体施工任务。4.2施工管理职责1.甲方职责：提供施工图纸、技术资料，配合乙方办理施工手续，确保施工顺利进行；2.乙方职责：按照合同要求，完成施工任务，保证工程质量、安全和进度。第五条施工进度计划5.1施工进度安排本次电力工程改造分三个阶段进行，具体进度安排如下：第一阶段：年3月1日至年4月30日，完成变电站改造；第二阶段：年5月1日至年7月31日，完成线路改造；第三阶段：年8月1日至年10月31日，完成配电室改造。5.2进度调整及控制因不可抗力或其他原因导致施工进度延误，双方应协商调整进度计划。乙方应确保按合同约定的时间节点完成施工任务。第六条施工质量要求6.1质量标准本次电力工程改造质量应符合国家相关标准及甲方要求。6.2质量保证措施1.乙方应选用合格的施工材料，确保工程质量；2.乙方应建立健全质量管理体系，加强对施工过程的监督检查；3.甲方对施工质量进行监督，发现质量问题及时通知乙方整改。第七条施工安全与环境保护7.1施工安全要求1.乙方应制定施工安全措施，确保施工人员安全；2.乙方应加强对施工现场的安全管理，防止安全事故发生；3.甲方对施工安全进行监督，发现问题及时通知乙方整改。7.2环境保护要求1.乙方应遵守国家环保法规，采取措施保护施工环境；2.乙方应做好施工垃圾的处理，不得污染环境；3.甲方对环境保护进行监督，发现问题及时通知乙方整改。第八条工程款项及支付方式8.1工程款项构成1.施工费用：包括人工费、材料费、设备租赁费、施工机械使用费等；2.设计费用：包括设计费、图纸费等；3.其他费用：包括监理费、检验费、验收费、保险费等。8.2支付方式及时间1.乙方提交施工进度报告及工程量清单，甲方审核后支付相应的工程款项；2.每月支付工程款总额的30%，直至累计支付至合同总价的70%；3.工程竣工验收合格后，支付剩余工程款的20%；4.合同终止或解除后，支付已完成的工程款项。第九条合同变更及解除9.1合同变更程序1.双方协商一致后，可对合同内容进行变更；2.变更内容应以书面形式确定，并经双方签字盖章。9.2合同解除条件及程序1.因不可抗力导致合同无法履行；2.双方协商一致解除合同；3.违约方严重违约，经另一方书面通知后，解除合同；第十条违约责任10.1违约行为及认定1.乙方未按合同约定时间完成工程；2.乙方施工质量不符合合同约定；3.乙方未按合同约定履行安全、环保责任；4.甲方未按合同约定支付工程款项。10.2违约责任承担1.违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失；2.违约方未按时履行合同义务，应支付违约金；3.违约方给对方造成损失的，应赔偿损失。第十一条争议解决方式11.1争议解决途径1.双方协商解决；2.争议提交仲裁委员会仲裁；3.争议诉讼至有管辖权的人民法院。11.2争议解决机构1.仲裁委员会；2.有管辖权的人民法院。第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件1.双方签字盖章；2.甲方支付首笔工程款。12.2合同终止条件1.工程竣工验收合格；2.双方协商一致解除合同；3.合同约定的其他终止条件。第十三条其他约定事项13.1合同附件1.施工图纸及技术资料；2.工程量清单；3.付款计划；4.其他相关文件。13.2合同附件内容合同附件应详细列明工程范围、质量标准、进度安排、付款方式、违约责任等内容。第十四条合同签署及附件清单14.1合同签署1.双方法定代表人或授权代表签字盖章；2.合同一式四份，甲乙双方各执两份。14.2附件清单1.施工图纸及技术资料；2.工程量清单；3.付款计划；4.合同附件其他相关文件。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同执行过程中的任何个人或组织，包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、施工分包商、供应商等。1.2第三方介入的目的第三方介入旨在提高工程质量、保证工程进度、确保工程安全，并协助解决合同履行过程中的相关问题。2.第三方责任限额2.1第三方的责任限额应在其合同中明确约定，包括但不限于：2.1.1第三方因自身原因导致工程质量问题，应承担相应的修复责任和赔偿责任；2.1.2第三方因自身原因导致工程进度延误，应承担相应的延误责任和赔偿责任；2.1.3第三方因自身原因导致工程安全事故，应承担相应的安全责任和赔偿责任。2.2第三方责任限额的具体金额应根据工程规模、第三方专业领域及行业惯例等因素确定，并在合同中明确。3.第三方介入程序3.1第三方介入前，甲乙双方应达成书面协议，明确第三方介入的具体事项、职责、权利和义务。3.2第三方介入后，甲乙双方应共同监督第三方的工作，确保其按照合同约定履行职责。4.第三方职责4.1第三方应根据合同约定，对工程进行监理、检测、设计、施工分包、供应等工作。4.2第三方应配合甲乙双方的工作，及时提供相关信息和资料。4.3第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定。5.第三方权利5.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和便利，以确保其履行职责。5.2第三方有权要求甲乙双方对其工作成果进行验收。5.3第三方有权要求甲乙双方支付其合同约定的费用。6.第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲乙双方之间的关系为委托代理关系，第三方应维护甲乙双方的合法权益。6.2第三方与甲乙双方均应遵循诚实信用原则，不得损害对方利益。6.3第三方在履行职责过程中，不得泄露甲乙双方的商业秘密。7.第三方介入的终止7.1当第三方完成合同约定的职责后，甲乙双方应共同确认其工作成果，并终止其介入。7.2如第三方在履行职责过程中出现严重违约行为，甲乙双方有权终止其介入，并要求其承担相应责任。8.第三方介入的费用8.1第三方介入的费用应在合同中明确约定，包括但不限于监理费、检测费、设计费、施工分包费、供应费等。8.2第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定承担。9.第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中发生的争议，甲乙双方应协商解决。9.2协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。10.第三方介入的记录与报告10.1第三方在介入过程中应做好记录，包括工作日志、检测报告、设计变更等。10.2第三方应定期向甲乙双方提交工作进展报告，包括工程质量、进度、安全等方面的情况。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术资料详细要求：包含详细的设计图纸、施工说明、技术参数、材料清单等。说明：施工图纸及技术资料是施工的依据，应清晰、完整，确保施工过程中的正确实施。2.工程量清单详细要求：详细列出工程项目、工程量、单位价格、总价等。说明：工程量清单是计算工程款项的基础，应准确无误。3.付款计划详细要求：明确每个付款节点的时间、金额、支付方式等。说明：付款计划是合同执行过程中的关键，确保工程款项按时支付。4.合同附件其他相关文件详细要求：包括合同变更协议、验收报告、质量检测报告、安全事故报告等。说明：合同附件其他相关文件是合同执行过程中的重要补充，确保合同内容的完整性。5.第三方合同详细要求：第三方合同应明确第三方的职责、权利、义务、责任限额等。说明：第三方合同是第三方介入合同履行过程中的重要文件，确保第三方行为的规范。6.施工组织设计详细要求：包括施工方案、施工进度计划、施工安全措施、环境保护措施等。说明：施工组织设计是施工过程中的指导文件，确保施工过程的顺利进行。7.工程验收报告详细要求：包括工程验收结论、存在问题、整改措施等。说明：工程验收报告是工程竣工的重要文件，确保工程质量达到合同要求。8.工程结算报告详细要求：包括工程结算依据、结算金额、支付方式等。说明：工程结算报告是工程款项支付的依据，确保工程款项的合理支付。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按合同约定时间完成工程责任认定标准：根据合同约定的工期，乙方未能按时完成工程，造成甲方经济损失。示例：若乙方未按合同约定时间完成工程，导致甲方损失工期，乙方应赔偿甲方因工期延误造成的损失。2.乙方施工质量不符合合同约定责任认定标准：经甲方或第三方检测，乙方施工质量不符合合同约定标准。示例：若乙方施工的某部分工程经检测不合格，乙方应负责修复，并承担相应的修复费用。3.乙方未按合同约定履行安全、环保责任责任认定标准：乙方在施工过程中未能履行安全、环保责任，导致安全事故或环境污染。示例：若乙方施工过程中发生安全事故，乙方应承担相应的安全责任，包括赔偿受伤人员损失。4.甲方未按合同约定支付工程款项责任认定标准：甲方未按合同约定的付款计划支付工程款项。示例：若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息，并可根据合同约定解除合同。5.第三方未能履行合同约定的职责责任认定标准：第三方未能履行合同约定的职责，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题。示例：若监理单位未能履行监理职责，导致工程质量问题，监理单位应承担相应的责任。全文完。2024年电力工程改造施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资额3.工程范围及内容3.1工程范围3.2工程内容3.3施工工艺4.施工进度计划4.1施工阶段划分4.2各阶段工期安排4.3进度调整机制5.施工质量要求5.1质量标准5.2质量检验5.3质量保证措施6.工程造价6.1工程造价组成6.2工程量清单6.3工程造价调整机制7.付款方式及进度7.1付款方式7.2付款进度7.3付款条件8.施工安全管理8.1安全管理制度8.2安全责任8.3安全防护措施9.施工环境保护9.1环境保护措施9.2环境监测9.3环境赔偿10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3变更和解除程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除14.其他约定事项14.1保密条款14.2合同份数14.3合同附件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方名称：电力有限公司1.1.2乙方名称：建筑工程有限公司1.2合同双方地址1.2.1甲方地址：省市区路号1.2.2乙方地址：省市区路号1.3合同双方法定代表人1.3.1甲方法定代表人：1.3.2乙方法定代表人：1.4合同双方联系方式1.4.1甲方联系人：1.4.2乙方联系人：赵六1.4.3甲方联系电话：138xxxx56781.4.4乙方联系电话：139xxxx56782.项目概况2.1项目名称2.1.1项目全称：地区电力工程改造项目2.2项目地点2.2.1项目具体位置：省市区街道2.3项目规模2.3.1改造范围：变电站、线路、配电室2.3.2改造内容：设备更新、线路改造、布线工程2.4项目投资额2.4.1项目总投资：人民币伍仟万元整（￥5,000,000.00）3.工程范围及内容3.1工程范围3.1.1变电站改造工程3.1.2输电线路改造工程3.1.3配电室改造工程3.2工程内容3.2.1变电站设备更新3.2.2线路绝缘子更换3.2.3配电室布线工程3.2.4新增设备安装调试3.3施工工艺3.3.1施工方案3.3.2施工流程3.3.3施工质量控制4.施工进度计划4.1施工阶段划分4.1.1阶段一：施工准备阶段4.1.2阶段二：主体工程阶段4.1.3阶段三：附属工程阶段4.1.4阶段四：竣工验收阶段4.2各阶段工期安排4.2.1施工准备阶段：30天4.2.2主体工程阶段：120天4.2.3附属工程阶段：30天4.2.4竣工验收阶段：10天4.3进度调整机制4.3.1因不可抗力等原因导致的工期延误4.3.2因甲方原因导致的工期延误4.3.3因乙方原因导致的工期延误5.施工质量要求5.1质量标准5.1.1国家相关工程质量标准5.1.2甲方提供的质量要求5.2质量检验5.2.1施工过程中的质量检验5.2.2竣工验收的质量检验5.2.3工程质量保证期5.3质量保证措施5.3.1人员培训5.3.2设备管理5.3.3材料控制6.工程造价6.1工程造价组成6.1.1直接工程费6.1.2间接费用6.1.3其他费用6.2工程量清单6.2.1工程量计算规则6.2.2工程量清单编制6.2.3工程量清单审核6.3工程造价调整机制6.3.1工程量清单价格调整6.3.2材料价格调整6.3.3工程造价争议解决8.付款方式及进度8.1付款方式8.1.1预付款：合同签订后5个工作日内支付合同总额的10%作为预付款8.1.2进度款：根据工程进度分期支付，每完成一个阶段的工作量，乙方提交相应的工程进度款申请，甲方在收到申请后10个工作日内支付已完成工程量的80%8.1.3结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交结算报告，甲方在收到结算报告后30个工作日内支付结算款的80%，剩余20%作为质保金，质保期满无质量问题后支付8.2付款进度8.2.1预付款支付进度：合同签订后5个工作日内8.2.2进度款支付进度：各阶段工作完成后10个工作日内8.2.3结算款支付进度：竣工验收合格后30个工作日内8.3付款条件8.3.1乙方提供符合合同约定的工程进度报告8.3.2乙方提供符合合同约定的工程结算报告8.3.3甲方对乙方提交的工程进度报告和结算报告审核无误9.施工安全管理9.1安全管理制度9.1.1乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准9.1.2乙方应建立健全安全生产管理制度9.1.3乙方应定期进行安全生产教育培训9.2安全责任9.2.1乙方对施工现场的安全负责9.2.2甲方应提供必要的安全防护设施和条件9.2.3乙方应定期进行安全检查，及时消除安全隐患9.3安全防护措施9.3.1乙方应采取必要的安全防护措施，确保施工人员的安全9.3.2乙方应配备必要的安全防护用品9.3.3乙方应制定应急预案，应对突发事件10.施工环境保护10.1环境保护措施10.1.1乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准10.1.2乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响10.1.3乙方应进行环境监测，确保排放达标10.2环境监测10.2.1乙方应定期进行环境监测，记录监测数据10.2.2甲方有权随时对环境监测结果进行监督10.2.3如监测结果不达标，乙方应立即采取措施进行整改10.3环境赔偿10.3.1如因乙方原因造成环境污染，乙方应承担相应的赔偿责任10.3.2如因乙方原因造成生态破坏，乙方应承担相应的修复责任11.合同变更与解除11.1合同变更条件11.1.1因不可抗力导致合同无法继续履行11.1.2因国家政策调整导致合同无法继续履行11.1.3经双方协商一致，认为需要变更合同内容11.2合同解除条件11.2.1乙方严重违约，甲方有权解除合同11.2.2甲方严重违约，乙方有权解除合同11.2.3因不可抗力导致合同无法继续履行，双方协商解除合同11.3变更和解除程序11.3.1变更合同内容，需双方书面同意11.3.2解除合同，需双方书面通知并办理相关手续12.违约责任12.1违约情形12.1.1乙方未按合同约定完成工程12.1.2乙方未按合同约定提供材料或设备12.1.3乙方未按合同约定进行施工安全管理12.1.4甲方未按合同约定支付款项12.2违约责任12.2.1乙方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金12.2.2甲方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金12.3违约赔偿12.3.1违约赔偿金额根据实际损失计算12.3.2违约金金额根据合同约定计算13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1争议通过友好协商解决13.1.2协商不成的，提交仲裁委员会仲裁13.2争议解决机构13.2.1仲裁委员会13.3争议解决程序13.3.1双方提交仲裁申请13.3.2仲裁委员会受理并组织仲裁13.3.3仲裁委员会作出裁决，裁决具有法律效力14.其他约定事项14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容负有保密义务14.1.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露合同内容14.2合同份数14.2.1本合同一式肆份，双方各执两份，具有同等法律效力14.3合同附件14.3.1本合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、技术规范等第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方的定义15.1.1第三方是指本合同签订的甲乙双方之外的任何自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方的范围15.1.3第三方包括但不限于监理单位、设计单位、设备供应商、材料供应商、施工队伍、保险公司等。16.第三方介入的条件与程序16.1第三方介入的条件16.1.1经甲乙双方书面同意，且符合本合同约定的第三方介入条件。16.1.2第三方具备相应的资质和能力，能够履行其职责。16.1.2第三方介入的程序16.1.3第三方介入前，甲乙双方应共同签署书面协议，明确第三方的职责和权利。16.1.4第三方介入后，甲乙双方应共同监督第三方的履约情况。17.第三方的职责与权利17.1第三方的职责17.1.1第三方应按照合同约定和甲乙双方的监督，履行其职责。17.1.2第三方应保证其提供的材料、设备和服务符合合同要求。17.1.3第三方应协助甲乙双方解决施工过程中的问题。17.1.2第三方的权利17.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的支持与合作。17.1.3第三方有权要求甲乙双方按照合同约定支付相关费用。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方的责任划分18.1.1第三方对甲方承担的责任，由甲方与第三方另行签订协议约定。18.1.2甲方对第三方的责任，由本合同约定。18.1.2第三方与乙方的责任划分18.1.1第三方对乙方的责任，由乙方与第三方另行签订协议约定。18.1.2乙方对第三方的责任，由本合同约定。18.1.3第三方与甲乙双方共同责任18.1.1如第三方在履行职责过程中造成甲乙双方的损失，甲乙双方有权要求第三方承担相应的责任。18.1.2如甲乙双方因第三方原因造成损失，甲乙双方有权相互追偿。19.第三方的责任限额19.1第三方的责任限额19.1.1第三方对本合同项下的责任限额，由甲乙双方在书面协议中约定。19.1.2如无约定，第三方的责任限额不得超过合同总价的10%。