2024年版消防工程总包与分包商施工协议要点版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年版消防工程总包与分包商施工协议要点版B版本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质2.合同主体2.1总包商名称2.2分包商名称2.3双方代表3.工程范围与内容3.1总包商工作范围3.2分包商工作范围3.3工程分阶段完成时间4.工程质量4.1质量标准4.2质量控制4.3质量验收5.工程进度5.1施工计划5.2进度汇报5.3进度调整6.工程安全6.1安全责任6.2安全措施6.3安全事故处理7.材料与设备7.1材料供应7.2设备安装7.3质量保证8.工程造价与支付8.1合同总价8.2工程预付款8.3工程进度款8.4工程结算9.合同的变更与解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更与解除的程序10.违约责任10.1总包商违约10.2分包商违约10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁地点11.3仲裁结果的执行12.合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件13.其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3法律法规遵守14.附件14.1工程设计文件14.2施工图纸14.3相关法律法规文件14.4其他技术资料第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：2024年版消防工程1.2工程地点：市区街道号1.3工程规模：根据工程设计文件，本工程包括消防水池、消防泵房、消防报警系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统等设施。1.4工程性质：本工程为新建项目，按照国家相关法律法规和消防技术标准进行设计和施工。第二条合同主体2.1总包商名称：X建筑工程有限公司2.2分包商名称：X消防科技有限公司2.3双方代表：总包商负责人为，分包商负责人为。第三条工程范围与内容3.1总包商工作范围：负责整个工程的设计、施工、验收、保修等工作。3.2分包商工作范围：负责消防工程的施工、设备安装、调试、验收等工作。3.3工程分阶段完成时间：根据工程进度计划，本工程预计2024年12月31日前竣工。第四条工程质量4.1质量标准：本工程质量应符合国家相关法律法规、消防技术标准和设计文件要求。4.2质量控制：总包商和分包商应建立健全质量管理体系，对施工过程进行质量控制。4.3质量验收：工程竣工后，由总包商组织验收，分包商应配合进行验收工作。验收不合格的工程，分包商应按照要求整改，直至达到验收标准。第五条工程进度5.1施工计划：总包商应根据工程实际情况，制定详细的施工计划，并提交分包商执行。5.2进度汇报：分包商应定期向总包商汇报工程进度，确保工程按计划进行。5.3进度调整：如因特殊情况导致工程进度滞后，分包商应立即向总包商报告，并共同研究调整措施。第六条工程安全6.1安全责任：分包商应承担工程安全的主要责任，确保施工过程中的人员安全和工程安全。6.2安全措施：分包商应根据工程特点，制定安全措施，并严格执行。6.3安全事故处理：如发生安全事故，分包商应立即报告总包商，并按照有关规定处理。第八条材料与设备8.1材料供应：总包商负责提供本工程所需的所有材料，并确保材料质量符合设计文件和国家标准要求。8.2设备安装：分包商负责消防设备的安装工作，并按照设备制造商的安装要求和技术指导进行操作。8.3质量保证：分包商应对所安装的设备质量负责，确保设备运行稳定、安全可靠。第九条工程造价与支付9.1合同总价：本工程合同总价为人民币万元（大写：玖佰玖拾玖万元整），其中包括工程设计、施工、设备采购、材料供应、人员培训、保修等费用。9.2工程预付款：合同签订后，总包商应向分包商支付工程预付款人民币万元（大写：玖拾玖万元整）。9.3工程进度款：根据工程实际进度，总包商应按照约定的比例向分包商支付工程进度款。9.4工程结算：工程竣工并验收合格后，总包商应按照实际完成工程量与分包商进行工程结算。第十条合同的变更与解除10.1变更条件：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同内容发生变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。10.2解除条件：除非合同约定的事由外，任何一方不得单方面解除合同。如一方要求解除合同，应提前书面通知对方，并按照合同约定承担相应责任。10.3变更与解除的程序：合同变更或解除应经双方协商一致，并签订书面协议。协议签订后，双方应按照协议约定的内容执行。第十一条违约责任11.1总包商违约：如总包商未能按照约定履行合同义务，应承担违约责任，向分包商支付违约金。11.2分包商违约：如分包商未能按照约定履行合同义务，应承担违约责任，向总包商支付违约金。11.3违约赔偿：违约方应承担因违约造成的对方损失，并支付相应的赔偿金。第十二条争议解决12.1争议解决方式：如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。12.2仲裁地点：如双方约定仲裁解决争议，仲裁地点应为合同签订地。12.3仲裁结果的执行：仲裁裁决生效后，双方应按照裁决结果履行义务。第十三条合同的生效、变更与终止13.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同变更程序：合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。13.3合同终止条件：本合同在工程竣工并验收合格后终止。第十四条其他条款14.1保密条款：双方在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密、合同内容等，应予以保密。如违反保密义务，违约方应承担相应的法律责任。14.2知识产权保护：双方在合同履行过程中产生的知识产权，归各自所有。如涉及第三方知识产权，应遵守相关法律法规，不得侵犯第三方知识产权。14.3法律法规遵守：双方在履行合同过程中应遵守国家法律法规，不得违法经营。14.4其他技术资料：双方应按照合同约定，提供与工程相关的技术资料。如一方未按照约定提供资料，应承担相应责任。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件详细要求：包含消防水池、消防泵房、消防报警系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统等设施的设计图纸、技术参数、施工说明等。附件2：施工图纸详细要求：包含各消防设施的施工图纸、安装位置、线路布局、设备安装要求等。附件3：相关法律法规文件详细要求：包含国家相关法律法规、消防技术标准、建筑施工标准等。附件4：材料供应清单详细要求：包含本工程所需所有材料的名称、型号、规格、数量、质量标准等。附件5：设备清单详细要求：包含本工程所需所有设备的名称、型号、规格、数量、技术参数等。附件6：施工组织设计详细要求：包含施工方案、施工进度计划、安全管理措施、质量保证措施等。附件7：工程验收标准详细要求：包含工程验收的具体标准、程序、方法等。附件8：安全防护措施方案详细要求：包含施工现场安全防护、施工人员安全培训、安全事故处理等。附件9：工程量清单详细要求：包含本工程各分部分项的工程量、工程造价等。附件10：支付凭证详细要求：包含预付款、进度款、结算款的支付凭证。附件11：变更协议详细要求：包含合同变更的内容、变更原因、变更后的条款等。附件12：违约金计算公式详细要求：包含违约金计算的具体公式、计算依据等。附件13：争议解决协议详细要求：包含争议解决的方式、仲裁地点、仲裁结果执行等。附件14：保密协议详细要求：包含保密内容、保密期限、违约责任等。说明二：违约行为及责任认定：1.总包商未能按照约定时间提供材料或设备，分包商有权要求延长工期，并按照约定标准计算违约金。示例：如总包商未能在合同约定的时间内提供所需材料，分包商可以要求延长工期，并按照合同约定的每延误一天支付万元违约金。2.分包商未能按照约定时间完成工程，总包商有权要求分包商支付违约金，并有权解除合同。示例：如分包商未能在合同约定的时间内完成工程，总包商可以要求分包商支付违约金，并有权解除合同，解除合同后的损失由分包商承担。3.双方未能按照约定履行合同义务，导致工程质量不符合验收标准，双方应承担相应的违约责任。示例：如双方在施工过程中未能按照约定履行合同义务，导致工程质量不符合验收标准，双方应按照合同约定承担相应的违约责任，包括但不限于重新施工、支付违约金等。说明三：法律名词及解释：1.总包商：指承担整个工程的设计、施工、验收、保修等工作的主体。2.分包商：指承担工程中部分工作范围的主体。3.工程验收：指对完成的工程进行质量、安全、进度等方面的检查、评估和确认。4.违约金：指违约方按照约定标准向守约方支付的赔偿金。5.工期延误：指因违约行为导