2025版建筑施工合同中绿色施工技术与材料应用指南3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑施工合同中绿色施工技术与材料应用指南本合同目录一览1.合同订立依据与原则1.1国家相关法律法规1.2地方性法规及政策1.3行业标准与规范1.4绿色施工标准与指南2.合同主体2.1施工单位2.2材料供应商2.3监理单位2.4设计单位2.5质量监督机构3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型3.5工程总投资4.绿色施工技术与材料应用4.1绿色施工技术要求4.1.1施工组织与管理4.1.2施工过程控制4.1.3施工现场环境保护4.1.4施工资源节约与综合利用4.2绿色材料应用要求4.2.1材料选择原则4.2.2材料质量要求4.2.3材料供应与管理4.2.4材料回收与再利用5.工程进度与工期5.1工程进度计划5.2工期要求5.3工期延误责任6.工程质量与验收6.1工程质量要求6.2工程验收程序6.3工程验收标准6.4质量保修期7.工程造价与支付7.1工程造价组成7.2工程造价确定方法7.3工程付款方式7.4工程结算与审计8.材料供应与验收8.1材料供应责任8.2材料验收程序8.3材料质量保证8.4材料供应进度9.施工安全与文明施工9.1施工安全责任9.2安全生产措施9.3文明施工要求9.4施工安全事故处理10.环境保护与节能减排10.1环境保护责任10.2环境保护措施10.3节能减排要求10.4环境监测与报告11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.违约责任13.1违约责任形式13.2违约责任承担13.3违约责任减免14.合同生效、修改与解除14.1合同生效条件14.2合同修改程序14.3合同解除程序第一部分：合同如下：1.合同订立依据与原则1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规、行业标准与规范、绿色施工标准与指南。1.2本合同遵循公平、自愿、诚实信用的原则，确保绿色施工与材料应用的合理性与可持续性。2.合同主体2.1施工单位：具备相应资质的施工企业，承担绿色施工与材料应用的具体实施。2.2材料供应商：具备相应资质的材料供应商，提供符合绿色施工要求的材料。2.3监理单位：具备相应资质的监理机构，对绿色施工与材料应用进行监督管理。2.4设计单位：具备相应资质的设计机构，提供绿色施工与材料应用的设计方案。2.5质量监督机构：负责对施工过程、材料质量及绿色施工执行情况进行监督检查。3.工程概况3.1工程名称：[具体工程名称]3.2工程地点：[具体工程地址]3.3工程规模：[具体工程规模]3.4工程类型：[具体工程类型]3.5工程总投资：[具体总投资金额]4.绿色施工技术与材料应用4.1绿色施工技术要求4.1.1施工组织与管理：制定绿色施工组织方案，明确绿色施工目标与措施。4.1.2施工过程控制：对施工过程进行全程监控，确保绿色施工技术的实施。4.1.3施工现场环境保护：采取措施减少施工现场对环境的影响，如噪音、粉尘、废水等。4.1.4施工资源节约与综合利用：提高资源利用率，降低施工能耗，实现废弃物资源化。4.2绿色材料应用要求4.2.1材料选择原则：优先选用环保、节能、低碳、可再生的绿色材料。4.2.2材料质量要求：材料质量符合国家及行业标准，确保绿色施工效果。4.2.3材料供应与管理：材料供应及时，确保绿色施工进度，加强材料管理，防止浪费。4.2.4材料回收与再利用：对施工过程中产生的废弃物进行分类回收，实现资源再利用。5.工程进度与工期5.1工程进度计划：制定详细的工程进度计划，明确各阶段工作内容、时间节点。5.2工期要求：按照工程进度计划，确保工程按期完工。5.3工期延误责任：因施工单位原因导致工期延误，按合同约定承担相应责任。6.工程质量与验收6.1工程质量要求：工程质量达到国家及行业规定的合格标准。6.2工程验收程序：按照合同约定，进行分阶段验收，确保工程质量。6.3工程验收标准：参照国家及行业规定的工程质量验收标准。6.4质量保修期：工程质量保修期为[具体保修期限]，保修期内对工程质量问题负责修复。8.材料供应与验收8.1材料供应责任8.1.1材料供应商应按合同约定的时间、数量、质量、规格、型号等要求，提供绿色施工所需的材料。8.1.2材料供应商应对所提供的材料负责，确保材料符合绿色施工标准。8.2材料验收程序8.2.1施工单位应按照材料验收标准，对材料进行验收。8.2.2验收过程中发现的质量问题，应及时通知材料供应商进行处理。8.3材料质量保证8.3.1材料供应商应提供材料的质量保证书，确保材料质量符合要求。8.3.2施工单位应保留材料的质量检验报告，作为工程验收的依据。8.4材料供应进度8.4.1材料供应商应按照施工进度计划，合理安排材料供应。8.4.2施工单位有权要求材料供应商提前或延迟供应材料，以适应施工需要。9.施工安全与文明施工9.1施工安全责任9.1.1施工单位应建立健全安全生产责任制，确保施工安全。9.1.2施工单位应对施工人员进行安全教育和培训，提高安全意识。9.2安全生产措施9.2.1施工现场应设置安全警示标志，加强施工现场安全管理。9.2.2施工单位应采取有效措施，防止安全事故的发生。9.3文明施工要求9.3.1施工单位应保持施工现场整洁，不得随意堆放垃圾。9.4施工安全事故处理9.4.1发生安全事故，施工单位应立即采取措施，防止事故扩大。9.4.2施工单位应按照国家相关法律法规，妥善处理事故。10.环境保护与节能减排10.1环境保护责任10.1.1施工单位应遵守环境保护法律法规，减少施工对环境的影响。10.1.2施工单位应制定环境保护方案，确保绿色施工的实施。10.2环境保护措施10.2.1施工单位应采取有效措施，减少施工现场的噪音、粉尘、废水等污染。10.2.2施工单位应合理利用水资源，减少水资源的浪费。10.3节能减排要求10.3.1施工单位应采用节能技术和设备，提高能源利用效率。10.3.2施工单位应采取措施，减少施工过程中的碳排放。10.4环境监测与报告10.4.1施工单位应定期进行环境监测，并向相关部门报告监测结果。10.4.2监测结果应作为工程验收的依据之一。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1合同双方应友好协商解决争议。11.1.2如协商不成，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1仲裁委员会：[具体仲裁委员会名称]11.2.2人民法院：[具体法院名称]11.3争议解决程序11.3.1双方应在争议发生后[具体时间]内提交争议解决申请。11.3.2争议解决机构应在[具体时间]内作出裁决或判决。12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致解除合同。12.1.2因不可抗力导致合同无法履行。12.2合同终止条件12.2.1工程完工并验收合格。12.2.2合同约定的其他终止条件。12.3合同解除与终止程序12.3.1双方应书面通知对方合同解除或终止。12.3.2合同解除或终止后，双方应进行工程结算。13.违约责任13.1违约责任形式13.1.1支付违约金。13.1.2恢复原状或赔偿损失。13.2违约责任承担13.2.1违约方应承担违约责任，非违约方有权要求违约方履行合同。13.2.2违约责任承担方式由双方协商确定。13.3违约责任减免13.3.1因不可抗力导致违约，经双方协商可减免违约责任。14.合同生效、修改与解除14.1合同生效条件14.1.1双方签署合同并加盖公章。14.1.2合同经相关主管部门批准。14.2合同修改程序14.2.1双方协商一致，签订书面修改协议。14.2.2修改协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力。14.3合同解除程序14.3.1双方协商一致，签订书面解除协议。14.3.2解除协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1第三方是指在本合同履行过程中，由甲乙双方同意介入合同相关事务的独立法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、审计机构等。15.2第三方的责任15.2.1第三方应按照合同约定，履行其职责，对合同履行过程中的相关事务进行监督、管理、咨询或审计。15.2.2第三方的行为应遵守国家法律法规、行业标准及合同约定。15.3第三方的权利15.3.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和数据，以便其履行职责。15.3.2第三方有权根据合同约定，提出建议或意见，但最终决策权归甲乙双方所有。15.4第三方的介入程序15.4.1甲乙双方应共同决定是否引入第三方，并就第三方介入的具体事项达成一致。15.4.2第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确各方的权利、义务和责任。16.甲乙双方额外条款16.1.1第三方介入的具体事项、职责和权限。16.1.2第三方介入的费用承担和支付方式。16.1.3第三方介入的期限和终止条件。16.2第三方介入后的合同履行16.2.1第三方介入期间，甲乙双方应继续履行合同约定的义务。16.2.2第三方介入不影响甲乙双方之间的合同关系。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额17.1.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲乙双方损失，应承担相应的赔偿责任。17.1.2第三方的赔偿责任以合同约定的责任限额为限，超过部分由甲乙双方自行承担。17.2责任限额的确定17.2.1第三方责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定。17.2.2责任限额应考虑第三方介入的具体事项、可能产生的风险及合同履行情况等因素。17.3责任限额的调整17.3.1如合同履行期间，第三方介入事项发生变化，甲乙双方可协商调整责任限额。17.3.2调整后的责任限额应以书面形式通知第三方，并作为第三方介入协议的附件。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方应向甲方提供独立的咨询、监理或审计服务，不得直接参与甲方的经营管理。18.1.2第三方在履行职责过程中，如发现甲方违反合同约定，应及时通知甲方，并采取必要措施。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方应向乙方提供独立的咨询、监理或审计服务，不得直接参与乙方的经营管理。18.2.2第三方在履行职责过程中，如发现乙方违反合同约定，应及时通知乙方，并采取必要措施。18.3第三方与监理单位的划分18.3.1第三方与监理单位在合同履行过程中，应相互配合，共同确保工程质量和进度。18.3.2第三方在履行职责过程中，如发现监理单位存在失职行为，应及时报告甲方。18.4第三方与设计单位的划分18.4.1第三方在履行职责过程中，如发现设计单位的设计方案不符合绿色施工要求，应及时通知甲方，并要求设计单位进行修改。18.5第三方与材料供应商的划分18.5.1第三方在履行职责过程中，如发现材料供应商提供的材料不符合合同要求，应及时通知乙方，并要求材料供应商更换或退货。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.绿色施工组织方案要求：详细列出绿色施工的组织架构、管理职责、技术措施、环境保护措施等。说明：此方案应作为施工过程中的指导文件，确保绿色施工目标的实现。2.绿色施工技术措施清单要求：详细列出项目中应用的绿色施工技术，包括施工方法、材料选择、设备使用等。说明：此清单应作为施工过程中的技术依据，确保绿色施工技术的有效实施。3.材料采购合同要求：明确材料供应商的资质、材料质量、供应时间、价格、验收标准等。说明：此合同应确保材料供应的及时性和质量，符合绿色施工要求。4.环境保护措施报告要求：详细记录施工现场的环境保护措施，包括噪音、粉尘、废水等污染物的控制。说明：此报告应作为环境保护的依据，确保施工现场的环境质量。5.节能减排措施报告要求：详细记录施工过程中的节能减排措施，包括能源利用、设备管理、废弃物处理等。说明：此报告应作为节能减排的依据，确保施工过程中的资源节约。6.工程进度计划表要求：详细列出工程各个阶段的进度安排，包括时间节点、工作内容、责任人等。说明：此计划表应作为工程进度的控制文件，确保工程按期完成。7.工程质量验收报告要求：详细记录工程各个阶段的验收结果，包括质量等级、验收日期、验收人等。说明：此报告应作为工程质量控制的依据，确保工程质量符合要求。8.施工安全事故报告要求：详细记录安全事故的发生时间、地点、原因、损失、处理措施等。说明：此报告应作为安全事故处理的依据，确保安全事故的及时处理。9.第三方介入协议要求：明确第三方介入的具体事项、职责、权限、费用、期限等。说明：此协议应作为第三方介入的依据，确保第三方介入的合法性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工单位未按合同约定的时间完成工程。材料供应商提供的材料不符合合同要求。监理单位未履行监督职责。设计单位未按合同约定提供设计方案。第三方介入协议中的条款未履行。2.责任认定标准：违约行为发生时，甲乙双方应立即协商解决。如协商不成，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。3.违约责任示例：施工单位未按合同约定的时间完成工程，导致工期延误，应支付每天[具体金额]的违约金。材料供应商提供的材料不符合合同要求，导致工程无法继续，材料供应商应承担材料更换及修复费用。监理单位未履行监督职责，导致工程质量不合格，监理单位应承担相应的责任。全文完。2024版建筑施工合同中绿色施工技术与材料应用指南1合同目录一、合同概述1.合同背景2.合同目的3.合同主体4.合同期限5.合同范围二、绿色施工技术要求1.施工组织与管理2.施工现场环境保护3.节能减排技术4.施工废弃物处理5.绿色施工技术实施三、材料应用指南1.绿色建筑材料选择2.材料运输与储存3.材料加工与施工4.材料回收与利用5.材料质量管理四、合同双方权利与义务1.发包方权利与义务2.承包方权利与义务3.监理方权利与义务4.设计方权利与义务5.供应商权利与义务五、合同价款及支付方式1.工程价款确定2.预付款支付3.进度款支付4.结算与支付5.违约金及赔偿六、施工进度及质量要求1.施工进度计划2.施工质量控制3.质量验收标准4.质量保证体系5.质量问题处理七、合同变更与解除1.变更条件2.变更程序3.解除条件4.解除程序5.合同解除后的处理八、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用5.争议解决期限九、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后的处理4.合同终止的效力5.合同终止后的权利义务十、保密条款1.保密范围2.保密期限3.保密义务4.违约责任5.保密例外十一、不可抗力1.不可抗力范围2.不可抗力认定3.不可抗力处理4.不可抗力责任5.不可抗力通知十二、合同附件1.附件一：绿色施工技术规范2.附件二：材料应用规范3.附件三：施工组织设计4.附件四：质量保证体系文件5.附件五：其他相关文件十三、合同生效与备案1.合同生效条件2.合同备案程序3.合同备案机构4.合同备案期限5.合同备案费用十四、合同其他约定1.合同解释2.合同补充3.合同变更4.合同解除5.合同终止合同编号_________一、合同概述1.合同背景（1）项目名称（2）项目地点（3）项目业主（4）项目承包商2.合同目的（1）确保施工过程中的绿色环保（2）提高资源利用效率（3）降低施工对环境的影响3.合同主体（1）发包方（2）承包方（3）监理方（4）设计方（5）供应商4.合同期限（1）合同起始日期（2）合同终止日期5.合同范围（1）施工内容（2）绿色施工技术要求（3）材料应用要求二、绿色施工技术要求1.施工组织与管理（1）绿色施工组织架构（2）绿色施工管理制度2.施工现场环境保护（1）噪声控制（2）粉尘控制（3）废水处理（4）废弃物处理3.节能减排技术（1）节能设备应用（2）节能施工措施4.施工废弃物处理（1）废弃物分类（2）废弃物回收利用5.绿色施工技术实施（1）技术培训（2）技术交底（3）技术监督三、材料应用指南1.绿色建筑材料选择（1）材料环保性能指标（2）材料资源节约指标2.材料运输与储存（1）运输方式选择（2）储存条件要求3.材料加工与施工（1）加工工艺要求（2）施工应用要求4.材料回收与利用（1）回收流程（2）再利用方式5.材料质量管理（1）材料质量标准（2）材料检验程序四、合同双方权利与义务1.发包方权利与义务（1）监督施工过程（2）支付合同价款（3）提供施工条件2.承包方权利与义务（1）按照合同要求施工（2）保证施工质量（3）遵守环保法规3.监理方权利与义务（1）监督施工质量（2）控制施工进度（3）协调各方关系4.设计方权利与义务（1）提供设计文件（2）参与施工协调（3）解决设计变更5.供应商权利与义务（1）提供合格材料（2）履行合同义务（3）配合施工进度五、合同价款及支付方式1.工程价款确定（1）工程量清单（2）计价方法2.预付款支付（1）支付比例（2）支付时间3.进度款支付（1）支付比例（2）支付时间4.结算与支付（1）结算方式（2）支付时间5.违约金及赔偿（1）违约情形（2）违约金计算（3）赔偿范围六、施工进度及质量要求1.施工进度计划（1）施工进度安排（2）进度控制措施2.施工质量控制（1）质量控制标准（2）质量控制措施3.质量验收标准（1）验收程序（2）验收标准4.质量保证体系（1）质量保证措施（2）质量保证体系文件5.质量问题处理（1）问题报告（2）处理程序（3）责任追究七、合同变更与解除1.变更条件（1）变更原因（2）变更程序2.变更程序（1）变更申请（2）变更审批（3）变更实施3.解除条件（1）解除原因（2）解除程序4.解除程序（1）解除通知（2）解除确认（3）解除后的处理5.合同解除后的处理（1）工程款结算（2）材料设备处理（3）合同解除后的责任承担八、争议解决1.争议解决方式（1）协商解决（2）调解解决（3）仲裁解决（4）诉讼解决2.争议解决机构（1）协商机构（2）调解机构（3）仲裁机构（4）法院3.争议解决程序（1）协商程序（2）调解程序（3）仲裁程序（4）诉讼程序4.争议解决费用（1）协商费用（2）调解费用（3）仲裁费用（4）诉讼费用5.争议解决期限（1）协商期限（2）调解期限（3）仲裁期限（4）诉讼期限九、合同终止1.合同终止条件（1）合同履行完毕（2）合同解除（3）不可抗力（4）法律、法规规定2.合同终止程序（1）终止通知（2）终止确认（3）终止后的处理3.合同终止后的处理（1）工程款结算（2）材料设备处理（3）合同终止后的责任承担4.合同终止的效力（1）合同终止的日期（2）合同终止后的权利义务5.合同终止后的权利义务（1）未履行完毕的义务（2）合同终止后的争议解决十、保密条款1.保密范围（1）技术秘密（2）商业秘密（3）其他保密信息2.保密期限（1）合同有效期内（2）合同终止后3.保密义务（1）保密措施（2）保密责任4.违约责任（1）违约情形（2）违约责任承担5.保密例外（1）法律法规要求（2）双方同意公开十一、不可抗力1.不可抗力范围（1）自然灾害（2）社会事件（3）政府行为2.不可抗力认定（1）不可抗力事件发生（2）不可抗力事件影响3.不可抗力处理（1）通知义务（2）合同履行调整4.不可抗力责任（1）不可抗力事件的责任免除（2）不可抗力事件的责任承担5.不可抗力通知（1）通知方式（2）通知时间十二、合同附件1.附件一：绿色施工技术规范2.附件二：材料应用规范3.附件三：施工组织设计4.附件四：质量保证体系文件5.附件五：其他相关文件十三、合同生效与备案1.合同生效条件（1）合同签署（2）合同备案2.合同备案程序（1）备案申请（2）备案审核（3）备案登记3.合同备案机构（1）建设行政管理部门（2）其他相关机构4.合同备案期限（1）备案期限（2）备案延期5.合同备案费用（1）备案费用标准（2）备案费用承担十四、合同其他约定1.合同解释（1）合同条款解释原则（2）合同解释优先级2.合同补充（1）合同补充条款（2）合同补充程序3.合同变更（1）变更程序（2）变更效力4.合同解除（1）解除条件（2）解除程序5.合同终止（1）终止条件（2）终止程序[此处为合同结束][甲方（发包方）签字/盖章]：____________________[乙方（承包方）签字/盖章]：____________________[日期]：____________________[监理方签字/盖章]：____________________[设计方签字/盖章]：____________________[日期]：____________________[供应商签字/盖章]：____________________[日期]：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导权条款（1）甲方有权对施工过程中的绿色施工技术和材料应用进行监督和指导。（2）甲方有权根据项目需求调整绿色施工技术和材料应用方案。2.甲方质量控制条款（1）甲方负责对施工质量进行全过程监控，确保施工质量符合合同要求。（2）甲方有权要求乙方对不符合质量标准的工程进行返工或整改。3.甲方进度控制条款（1）甲方有权对施工进度进行监督，确保施工进度符合合同约定。（2）甲方有权要求乙方对延误的工期进行追赶，并承担相应的责任。4.甲方资金管理条款（1）甲方负责工程款的支付，确保资金到位。（2）甲方有权对工程款支付进行审核，确保资金使用的合理性和合规性。5.甲方信息管理条款（1）甲方负责收集、整理和保存施工过程中的相关资料和信息。（2）甲方有权要求乙方提供施工过程中的相关资料和信息。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导权条款（1）乙方有权根据项目实际情况和绿色施工技术要求，提出施工方案和材料应用建议。（2）乙方有权对施工过程中的绿色施工技术和材料应用进行自主决策。2.乙方质量控制条款（1）乙方负责确保施工质量符合合同要求，并对施工过程中的质量问题承担责任。（2）乙方有权对施工过程中的质量问题进行处理，并报告甲方。3.乙方进度控制条款（1）乙方负责制定施工进度计划，并确保施工进度符合合同约定。（2）乙方有权根据实际情况调整施工进度计划，并及时通知甲方。4.乙方资金管理条款（1）乙方有权对工程款的使用进行管理，确保资金使用的合理性和合规性。（2）乙方有权要求甲方按照合同约定及时支付工程款。5.乙方信息管理条款（1）乙方负责收集、整理和保存施工过程中的相关资料和信息。（2）乙方有权要求甲方提供施工过程中的相关资料和信息。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责条款（1）第三方中介负责对施工过程中的绿色施工技术和材料应用进行监督和评估。（2）第三方中介有权要求甲方和乙方提供相关资料和信息。2.第三方中介质量控制条款（1）第三方中介负责对施工质量进行全过程监控，并提出质量改进建议。（2）第三方中介有权要求乙方对不符合质量标准的工程进行整改。3.第三方中介进度控制条款（1）第三方中介负责对施工进度进行监督，并提出进度调整建议。（2）第三方中介有权要求乙方对延误的工期进行追赶。4.第三方中介费用条款（1）第三方中介的评估和监督费用由甲方和乙方共同承担。（2）第三方中介费用支付方式及时间由合同约定。5.第三方中介保密条款（1）第三方中介对在履行职责过程中获取的甲方和乙方的商业秘密负有保密义务。（2）未经甲方和乙方同意，第三方中介不得泄露任何商业秘密。附件及其他补充说明一、附件列表：1.绿色施工技术规范2.材料应用规范3.施工组织设计4.质量保证体系文件5.其他相关文件6.甲方主导权条款7.乙方主导权条款8.第三方中介职责条款9.违约行为及认定说明10.执行中遇到的问题及解决办法11.法律名词及解释12.合同生效与备案相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：未能按合同约定进行绿色施工技术和材料应用。未按时完成工程进度。施工质量不符合合同要求。违反合同约定的资金支付义务。未履行保密义务。未履行不可抗力通知义务。2.违约行为认定：通过现场检查、验收报告、财务记录、保密协议等证据进行认定。第三方中介的监督报告和评估结果作为认定依据。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.违约责任：指合同当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担的民事责任。3.绿色施工：指在施工过程中，采用环保、节能、节材、节水等绿色施工技术和材料，减少对环境的影响。4.质量保证体系：指为满足合同要求，确保施工质量而建立的一系列组织、程序、过程和资源。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：及时返工或整改，并报告甲方。2.问题：施工进度延误。解决办法：制定追赶计划，并报告甲方。3.问题：资金支付不及时。解决办法：协商解决，必要时通过法律途径解决。4.问题：保密信息泄露。解决办法：加强保密措施，对泄露者追究责任。五、所有应用场景：1.公共建筑项目2.住宅小区项目3.工业园区项目4.城市基础设施项目5.古迹保护项目6.生态环保项目7.绿色建筑认证项目全文完。2024版建筑施工合同中绿色施工技术与材料应用指南2合同编号_________一、合同主体1.甲方（建设单位）：名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方（施工单位）：名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方：名称：（如有，填写相关方名称）地址：（如有，填写相关方地址）联系人：（如有，填写相关方联系人）联系电话：（如有，填写相关方联系电话）二、合同前言2.1背景为贯彻落实国家关于绿色建筑、绿色施工的政策，提高建筑行业环保水平，促进可持续发展，甲方决定在施工过程中采用绿色施工技术与材料。为明确双方在绿色施工技术与材料应用方面的权利义务，经双方友好协商，特订立本合同。2.2目的本合同旨在明确甲方、乙方在绿色施工技术与材料应用方面的权利义务，确保绿色施工项目的顺利实施，实现项目环保、节能、低碳的目标。三、定义与解释3.1专业术语1.绿色施工：指在施工过程中，采用环保、节能、低碳的施工技术和管理措施，减少对环境的影响，提高资源利用率。2.绿色材料：指在生产、使用过程中对环境影响较小，具有节能、环保、可再生等特点的材料。3.2关键词解释1.绿色施工技术：包括节能施工技术、节水施工技术、节地施工技术、环保施工技术等。2.绿色材料：包括节能材料、节水材料、节地材料、环保材料等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定，采用绿色施工技术与材料进行施工。2.甲方有权对乙方施工过程中的绿色施工技术与材料应用情况进行监督检查。3.甲方应按照合同约定，及时向乙方支付工程款。4.2乙方的权利和义务1.乙方应按照合同约定，采用绿色施工技术与材料进行施工，确保施工质量。2.乙方应定期向甲方汇报绿色施工技术与材料应用情况。3.乙方应积极配合甲方监督检查，对甲方提出的问题及时整改。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工之日止。5.2合同履行地点合同约定的施工地点。5.3合同履行方式乙方按照合同约定，采用绿色施工技术与材料进行施工，确保施工质量。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.工程竣工后，经甲方验收合格，合同终止。2.因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，经双方协商一致，合同终止。6.3终止程序1.双方协商一致，签订合同终止协议。2.双方办理合同终止手续，包括但不限于退还预付款、结算工程款等。6.4终止后果1.合同终止后，双方应按照合同约定，办理相关手续。2.合同终止后，乙方应将工程现场清理干净，确保不影响周边环境。七、费用与支付7.1费用构成1.工程直接费用：包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、施工管理费等。2.绿色施工费用：包括绿色施工技术与材料应用的费用，如绿色施工技术方案编制费、绿色材料采购费、绿色施工过程监督费等。3.不可预见费用：因不可抗力或其他非甲方原因导致工程变更、延期等产生的费用。7.2支付方式1.预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价的20%作为预付款。2.进度款：根据工程进度，甲方按月向乙方支付已完成工程量的80%作为进度款。3.结算款：工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应在15个工作日内支付剩余的20%作为结算款。4.保修金：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价的5%作为保修金，保修期满后无质量问题，甲方应无息退还保修金。7.3支付时间1.预付款支付时间：合同签订后5个工作日内。2.进度款支付时间：每月的15日前。3.结算款支付时间：工程竣工验收合格后15个工作日内。4.保修金支付时间：保修期满后无质量问题，甲方应无息退还保修金。7.4支付条款1.甲方应在支付款项前，对乙方提交的支付申请进行审核，确保支付款项符合合同约定。2.乙方应在收到支付款项后，向甲方提供相应的发票或收据。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付款项，应向乙方支付应付款项的千分之五作为违约金。2.甲方因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约1.乙方未按合同约定采用绿色施工技术与材料，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此造成的损失。2.乙方未按时完成工程，应向甲方支付每日千分之二的违约金。8.3赔偿金额和方式1.违约金以实际损失为基础，双方可协商确定具体赔偿金额。2.赔偿方式包括但不限于货币赔偿、实物赔偿、恢复原状等。九、保密条款9.1保密内容1.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。2.有关绿色施工技术与材料应用的技术资料、市场信息等。9.2保密期限本合同签订之日起至合同终止后三年内。9.3保密履行方式1.双方应采取合理的保密措施，防止保密内容的泄露。2.双方不得将保密内容用于合同目的之外的其他用途。十、不可抗力10.1不可抗力定义指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.战争：战争、军事冲突等。3.政府行为：政府颁布的法律法规、政策调整等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并提供相关证明。2.因不可抗力导致合同无法履行时，双方应根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例地震、洪水、战争、政府政策调整等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得转让合同的权利和义务。2.经双方协商一致，可以转让合同的权利和义务。12.2不得转让的情形1.合同涉及国家安全、保密等特殊情况。2.乙方不具备履行合同的能力。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对绿色施工技术与材料应用方案进行审查和批准的权利。2.乙方保留对绿色施工技术与材料应用过程中发现的问题提出改进建议的权利。13.2特殊权力保留1.甲方保留在必要时对绿色施工技术与材料应用进行临时调整的权利。2.乙方保留在紧急情况下采取必要措施保障施工安全和质量的特殊权力。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.双方对本合同进行修改或补充，应书面提出，经双方协商一致后生效。2.修改或补充的内容应与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.本合同的修改或补充，自双方签字盖章之日起生效。2.未经双方书面同意，任何一方不得对本合同进行修改或补充。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合，确保绿色施工技术与材料应用的顺利进行。2.双方应共同解决施工过程中出现的绿色施工技术与材料应用问题。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开会议，讨论绿色施工技术与材料应用相关问题。2.双方应相互提供必要的信息和技术支持。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件，其内容不因其他协议、合同的存在而影响其效力。16.3增减条款1.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。2.任何增减条款均应以书面形式为准。十七、签字、日期、盖章甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：甲方（建设单位）代表（签字）：乙方（施工单位）代表（签字）：年月日甲方（建设单位）盖章：乙方（施工单位）盖章：附件及其他说明解释一、附件列表：1.绿色施工技术与材料应用方案2.绿色施工技术及材料采购清单3.绿色施工过程监督记录4.工程进度表5.费用支付凭证6.争议解决协议7.不可抗力事件证明8.保密协议9.合同修改和补充协议10.其他与本合同相关的文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付款项：甲方应向乙方支付违约金。未按合同约定进行绿色施工：甲方应承担相应违约责任，赔偿乙方损失。2.乙方违约：未按合同约定采用绿色施工技术与材料：乙方应承担相应违约责任，赔偿甲方损失。未按时完成工程：乙