2025年度建筑施工合同进度控制与时间管理协议2篇_第1页
2025年度建筑施工合同进度控制与时间管理协议2篇_第2页
2025年度建筑施工合同进度控制与时间管理协议2篇_第3页
2025年度建筑施工合同进度控制与时间管理协议2篇_第4页
2025年度建筑施工合同进度控制与时间管理协议2篇_第5页
已阅读5页,还剩36页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑施工合同进度控制与时间管理协议1本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人或授权代表第二条合同标的2.1建设工程项目名称2.2建设工程项目地点2.3建设工程项目规模2.4建设工程项目类型第三条合同工期3.1合同工期起止日期3.2合同工期计算方式3.3工期延误责任及处理第四条进度控制4.1进度计划编制4.2进度计划审批4.3进度计划调整4.4进度计划执行监督第五条时间管理5.1时间管理措施5.2时间管理责任5.3时间管理考核第六条合同价款6.1合同价款总额6.2合同价款支付方式6.3合同价款调整第七条风险管理7.1风险识别7.2风险评估7.3风险控制措施7.4风险责任第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决费用第九条合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后果第十条违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约责任追究第十一条合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序第十二条合同附件12.1进度计划12.2风险管理计划12.3其他附件第十三条合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人第十四条合同备案14.1备案机关14.2备案手续14.3备案时间第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方地址甲方地址:[甲方详细地址]乙方地址:[乙方详细地址]1.3合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人/授权代表:[姓名],职务:[职务]乙方法定代表人/授权代表:[姓名],职务:[职务]第二条合同标的2.1建设工程项目名称[建设项目名称]2.2建设工程项目地点[建设项目地点]2.3建设工程项目规模[建设项目规模描述]2.4建设工程项目类型[建设项目类型]第三条合同工期3.1合同工期起止日期[合同工期起始日期]至[合同工期终止日期]3.2合同工期计算方式[合同工期计算方法描述]3.3工期延误责任及处理3.3.1甲方责任延误若因甲方原因导致工期延误,甲方应承担相应的责任,并按照合同约定支付违约金。3.3.2乙方责任延误若因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的责任,并按照合同约定支付违约金。第四条进度控制4.1进度计划编制4.1.1乙方应在合同签订后[时间]内提交进度计划。4.1.2进度计划应详细列出各阶段的工作内容、开始时间和结束时间。4.2进度计划审批4.2.1甲方应在收到乙方提交的进度计划后[时间]内进行审批。4.2.2甲方如对进度计划有异议,应在[时间]内提出,乙方应在[时间]内予以调整。4.3进度计划调整4.3.1在合同执行过程中,如因客观原因导致进度计划需要调整,双方应协商一致,并重新提交审批。4.3.2调整后的进度计划应报甲方备案。4.4进度计划执行监督4.4.1甲方应定期对乙方进度计划执行情况进行监督检查。4.4.2乙方应配合甲方监督检查,并提供必要的资料。第五条时间管理5.1时间管理措施5.1.1乙方应建立健全时间管理制度,确保项目按期完成。5.1.2乙方应加强现场管理,确保施工安全和质量。5.2时间管理责任5.2.1乙方对项目的时间管理负责。5.2.2甲方对项目的时间管理进行监督。5.3时间管理考核5.3.1双方应定期对时间管理进行考核,考核结果作为合同履行的依据。第六条合同价款6.1合同价款总额[合同价款总额]6.2合同价款支付方式6.2.1预付款:合同签订后[时间]内支付合同价款的[百分比]%作为预付款。6.2.2进度款:按进度计划完成情况分阶段支付,具体支付比例和节点由双方协商确定。6.2.3结算款:项目完工后,甲方对乙方提交的结算资料进行审核,并在[时间]内支付结算款。6.2.4保修金:合同价款的[百分比]%作为保修金,在保修期满后无质量问题退还。6.3合同价款调整6.3.1因政策调整、材料价格波动等客观因素导致合同价款发生变化的,双方应协商一致进行调整。第七条风险管理7.1风险识别7.1.1乙方应在合同签订后[时间]内完成风险识别工作,并向甲方提交风险清单。7.1.2风险清单应包括风险名称、可能发生的后果、发生概率等内容。7.2风险评估7.2.1乙方应根据风险清单对风险进行评估,确定风险等级。7.2.2乙方应针对不同等级的风险制定相应的应对措施。7.3风险控制措施7.3.1乙方应采取有效措施控制风险,确保项目顺利进行。7.3.2甲方应协助乙方进行风险控制,并提供必要的支持。7.4风险责任7.4.1风险发生时,双方应根据风险责任划分承担相应的责任。7.4.2乙方应承担因其原因导致的风险责任,甲方承担因其原因导致的风险责任。第八条争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。8.1.2若协商不成,任何一方均有权将争议提交至[争议解决机构名称]进行仲裁。8.2争议解决程序8.2.1争议提交仲裁前,双方应继续履行合同。8.2.2争议提交仲裁后,双方应遵守仲裁规则,接受仲裁机构的裁决。8.3争议解决费用8.3.1仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁机构另有裁决。8.4争议解决期限8.4.1争议解决期限自争议发生之日起不超过[时间]。第九条合同解除9.1合同解除条件9.1.1甲方有权在乙方严重违约的情况下解除合同。9.1.2乙方有权在甲方严重违约的情况下解除合同。9.2合同解除程序9.2.1提前[时间]书面通知对方。9.2.2双方应按照合同约定处理合同解除后的相关事宜。9.3合同解除后果9.3.1合同解除后,双方应按照合同约定进行结算。9.3.2任何一方不得因合同解除而追究对方其他违约责任。第十条违约责任10.1违约情形10.1.1乙方未按合同约定完成工程。10.1.2甲方未按合同约定支付款项。10.1.3双方违反合同约定的其他行为。10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2.2违约金的具体计算方式由双方协商确定。10.3违约责任追究10.3.1违约责任追究程序由合同约定。10.3.2违约方应自收到违约责任追究通知之日起[时间]内履行相关义务。第十一条合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章。11.1.2合同经双方协商一致。11.2合同终止条件11.2.1合同期限届满。11.2.2合同因双方协商一致解除。11.3合同终止程序11.3.1双方应按照合同约定处理合同终止后的相关事宜。11.3.2合同终止后,双方应进行结算。第十二条合同附件12.1进度计划12.2风险管理计划12.3技术规范12.4付款计划12.5其他附件第十三条合同签署13.1签署日期[合同签署日期]13.2签署地点[合同签署地点]13.3签署人甲方代表:[姓名],职务:[职务]乙方代表:[姓名],职务:[职务]第十四条合同备案14.1备案机关[合同备案机关名称]14.2备案手续14.2.1双方应按照备案机关的要求提交备案材料。14.2.2备案材料应真实、完整。14.3备案时间14.3.1合同签订之日起[时间]内完成备案。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中,因特定业务需求或合同约定,由甲乙双方共同邀请或指定的,与本合同直接相关但不属于甲乙双方的独立第三方。1.2.1技术咨询服务方1.2.2监理机构1.2.3质量检测机构1.2.4法律顾问1.2.5保险机构第二条第三方职责2.1第三方应根据甲乙双方的要求和本合同的约定,履行相应的职责。2.2第三方职责包括但不限于:2.2.1提供专业咨询服务2.2.2进行项目监督和检查2.2.3审查和评估项目进度和质量2.2.4协助解决合同履行过程中的争议2.2.5其他甲乙双方约定的职责第三条第三方权利3.1.1根据合同约定,获得相应的服务费用。3.1.2要求甲乙双方提供必要的工作条件和信息。3.1.3在履行职责过程中,有权对甲乙双方的行为提出意见和建议。3.1.4遵循法律法规和合同约定,独立行使职责。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方、乙方之间的关系是独立的服务合同关系,而非劳动合同关系。4.2第三方在履行职责过程中,应保持独立性和客观性,不得偏袒任何一方。第五条第三方责任限额5.1第三方在本合同项下的责任,除法律法规另有规定外,不得超过其服务费用总额。5.2第三方在履行职责过程中,因故意或重大过失造成的损失,其责任限额按本条第5.1款规定执行。5.3第三方在履行职责过程中,因不可抗力、甲方或乙方的责任等原因造成的损失,第三方不承担责任。第六条第三方介入的程序6.1甲乙双方需共同决定是否邀请第三方介入。6.2甲乙双方应与第三方签订服务合同,明确服务内容、费用、期限等。6.3第三方介入后,甲乙双方应按照本合同和第三方服务合同的约定,共同协调和监督第三方的履职情况。第七条第三方介入后的合同履行7.1第三方介入后,甲乙双方应继续履行本合同约定的各项义务。7.2第三方在履行职责过程中,如发现甲乙双方违反合同约定,应立即通知甲乙双方。7.3甲乙双方应积极配合第三方的工作,确保第三方能够顺利履行职责。第八条第三方介入后的争议解决8.1第三方介入后,如甲乙双方与第三方发生争议,应通过协商解决。8.2协商不成的,任何一方均有权将争议提交至[争议解决机构名称]进行仲裁。8.3第三方介入后的争议解决程序,参照本合同第八条的规定执行。第九条第三方介入后的合同终止9.1第三方介入后,如甲乙双方或第三方提出解除服务合同,应按照服务合同的约定执行。9.2合同终止后,甲乙双方应按照本合同约定进行结算。9.3第三方介入后的合同终止,不影响本合同其他条款的效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.进度计划详细要求:包含项目各个阶段的开始和结束日期。列出每个阶段的关键里程碑和检查点。明确每个阶段的负责人和责任分工。说明可能影响进度的风险因素及应对措施。说明:进度计划是合同执行的重要依据,有助于甲乙双方监控项目进度,确保项目按期完成。2.风险管理计划详细要求:列出项目可能面临的风险清单。分析每个风险的概率和影响程度。制定风险应对策略和预防措施。明确风险监控和评估的周期。说明:风险管理计划有助于甲乙双方识别、评估和控制项目风险,保障项目顺利实施。3.技术规范详细要求:描述项目所需的技术标准和规范。明确材料、设备和工艺的要求。规定质量检测方法和标准。列出相关法规和标准文献。说明:技术规范是确保项目质量和安全的重要文件,有助于甲乙双方在项目实施过程中遵守相关规定。4.付款计划详细要求:列出合同价款支付的具体时间节点。明确每个支付阶段的金额和条件。规定付款方式和账户信息。说明:付款计划有助于甲乙双方合理分配资金,确保项目顺利推进。5.合同变更记录详细要求:记录合同变更的内容、时间、原因和双方协商结果。确保变更记录的完整性和准确性。说明:合同变更记录是合同履行过程中的重要文件,有助于追溯合同变更的历史和原因。6.争议解决记录详细要求:记录争议发生的日期、原因、双方沟通情况和解决方案。确保争议解决记录的完整性和准确性。说明:说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成工程。责任认定标准:乙方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明:若乙方未按合同约定完成工程,甲方有权要求乙方支付合同总价款的[百分比]%作为违约金。2.甲方未按合同约定支付款项。责任认定标准:甲方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明:若甲方未按合同约定支付款项,乙方有权要求甲方支付逾期付款利息,并承担相应的违约责任。3.违反技术规范。责任认定标准:违反技术规范的责任由违约方承担。示例说明:若乙方在施工过程中违反技术规范,导致工程质量问题,乙方应承担修复费用和相应的违约责任。4.违反合同约定的其他行为。责任认定标准:违反合同约定的其他行为,责任由违约方承担。示例说明:若甲乙双方在合同中约定了保密条款,任何一方泄露对方商业秘密,泄露方应承担相应的违约责任。全文完。2024年度建筑施工合同进度控制与时间管理协议2本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同签订日期1.3合同标的1.4合同金额1.5合同期限2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程进度计划3.进度控制目标3.1总工期要求3.2各阶段工期要求3.3关键线路节点工期要求4.时间管理措施4.1组织架构及职责4.2进度跟踪与监控4.3进度调整与变更4.4紧急情况处理5.进度计划的编制与执行5.1进度计划的编制要求5.2进度计划的审批流程5.3进度计划的执行与调整6.进度款的支付6.1支付条件6.2支付比例6.3支付方式6.4支付时间7.进度奖惩机制7.1奖励条件及标准7.2惩罚条件及标准7.3奖惩实施程序8.信息沟通与协调8.1沟通渠道8.2协调机制8.3信息共享要求9.合同变更与解除9.1变更条件9.2变更程序9.3合同解除条件9.4合同解除程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿计算方法11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.合同附件13.1进度计划13.2其他相关文件14.其他约定事项14.1合同签署14.2合同附件14.3合同保管第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同双方名称及地址1.1.1承包方名称:建筑有限公司1.1.2承包方地址:市区街道号1.1.3发包方名称:房地产开发有限公司1.1.4发包方地址:市区街道号1.2合同签订日期:2024年1月1日1.3合同标的:市区住宅小区建设项目1.4合同金额:人民币壹拾亿元整1.5合同期限:自合同签订之日起至2026年12月31日2.工程概况2.1工程名称:市区住宅小区建设项目2.2工程地点:市区2.3工程规模:占地面积约万平方米,总建筑面积约万平方米2.4工程类型:住宅、商业、配套设施等2.5工程进度计划2.5.1总工期要求:36个月2.5.2各阶段工期要求:土建工程:12个月装修工程:12个月配套设施工程:6个月2.5.3关键线路节点工期要求:土建工程关键节点:基础工程完成、主体结构封顶装修工程关键节点:外装修完成、室内装修完成配套设施工程关键节点:设施设备安装完成、设施调试完成3.进度控制目标3.1总工期要求:36个月3.2各阶段工期要求:3.2.1土建工程:12个月3.2.2装修工程:12个月3.2.3配套设施工程:6个月3.3关键线路节点工期要求:3.3.1土建工程关键节点:基础工程完成、主体结构封顶3.3.2装修工程关键节点:外装修完成、室内装修完成3.3.3配套设施工程关键节点:设施设备安装完成、设施调试完成4.时间管理措施4.1组织架构及职责4.1.1承包方组织架构:项目经理:负责项目整体进度控制项目副经理:负责项目具体实施过程中的进度控制各部门负责人:负责本部门工作进度控制4.1.2发包方组织架构:项目经理:负责项目整体进度控制项目副经理:负责项目具体实施过程中的进度控制各部门负责人:负责本部门工作进度控制4.2进度跟踪与监控4.2.1定期召开进度协调会4.2.2设立进度监控小组,负责日常进度跟踪4.2.3建立进度信息共享平台4.3进度调整与变更4.3.1出现进度偏差时,及时调整进度计划4.3.2变更程序:双方协商一致后,签订变更协议4.4紧急情况处理4.4.1制定应急预案4.4.2紧急情况发生时,立即启动应急预案5.进度计划的编制与执行5.1进度计划的编制要求5.1.1细化工程进度计划5.1.2明确各阶段任务及节点5.1.3制定合理的施工方案5.2进度计划的审批流程5.2.1承包方编制进度计划5.2.2发包方审核进度计划5.2.3双方协商确定最终进度计划5.3进度计划的执行与调整5.3.1承包方按进度计划组织施工5.3.2定期检查进度计划执行情况5.3.3发现问题及时调整进度计划8.进度款的支付8.1支付条件8.1.1按照合同进度计划的完成情况进行支付8.1.2每季度支付一次进度款8.1.3每次支付进度款前需提供相关证明文件8.2支付比例8.2.1土建工程:每季度支付10%8.2.2装修工程:每季度支付10%8.2.3配套设施工程:每季度支付10%8.3支付方式8.3.1通过银行转账方式进行支付8.3.2支付账户信息需提前确认8.4支付时间8.4.1每季度一个工作日支付上季度进度款8.4.2支付时间不得迟于支付时间后的第二个工作日9.进度奖惩机制9.1奖励条件及标准9.1.1完成工期提前:按合同总金额的1%给予奖励9.1.2质量合格:按合同总金额的0.5%给予奖励9.2惩罚条件及标准9.2.1工期延误:按合同总金额的0.5%每日处罚9.2.2质量不合格:按合同总金额的1%每日处罚9.3奖惩实施程序9.3.1发包方根据实际情况提出奖惩建议9.3.2双方协商一致后,签订奖惩协议10.信息沟通与协调10.1沟通渠道10.1.1定期召开项目协调会10.1.2建立项目群、邮件等沟通平台10.2协调机制10.2.1明确各部门职责10.2.2设立协调小组,负责日常协调工作10.3信息共享要求10.3.1定期共享项目进度、质量、安全等信息10.3.2遇紧急情况及时通报11.合同变更与解除11.1变更条件11.1.1因不可抗力导致合同无法履行11.1.2双方协商一致11.1.3法律法规或政策变动11.2变更程序11.2.1提出变更申请11.2.2双方协商确定变更内容11.2.3签订变更协议11.3合同解除条件11.3.1一方严重违约11.3.2因不可抗力导致合同无法履行11.4合同解除程序11.4.1提出解除申请11.4.2双方协商确定解除内容11.4.3签订解除协议12.违约责任12.1违约情形12.1.1工期延误12.1.2质量不合格12.1.3严重违约行为12.2违约责任承担12.2.1按照合同约定承担违约责任12.2.2因违约造成的损失,由违约方承担12.3违约赔偿计算方法12.3.1按照合同约定的赔偿标准计算12.3.2无法确定赔偿标准的,按实际损失计算13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1协商解决13.1.2仲裁13.1.3诉讼13.2争议解决机构13.2.1争议解决机构由双方协商确定13.2.2未协商一致的,提交仲裁委员会仲裁13.3争议解决程序13.3.1双方协商解决13.3.2仲裁或诉讼程序14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章14.1.2合同经相关部门备案14.2合同终止条件14.2.1合同履行完毕14.2.2合同解除14.2.3合同终止14.3合同终止程序14.3.1双方协商确定终止程序14.3.2签订终止协议第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概念及定义15.1第三方的定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,根据合同约定或经甲乙双方同意,介入合同履行过程中的第三方机构或个人。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、审计机构、检测机构、评估机构、保险机构等。15.2第三方的职责15.2.1第三方应按照合同约定,独立、客观、公正地履行其职责。15.2.2第三方应协助甲乙双方完成合同履行过程中的相关事项。16.第三方介入的程序16.1第三方介入的申请16.1.1甲乙双方协商一致后,可以向第三方提出介入申请。16.1.2第三方应在收到申请后的十个工作日内,给予书面答复。16.2第三方介入的批准16.2.1第三方介入需经甲乙双方共同书面批准。16.2.2第三方介入的批准文件应作为合同附件。17.第三方的责任限额17.1第三方责任限额的确定17.1.1第三方责任限额应根据合同性质、第三方职责及合同约定确定。17.1.2第三方责任限额应在合同中明确约定。17.2第三方责任限额的承担17.2.1第三方在其责任限额内承担相应的责任。17.2.2超出第三方责任限额的部分,由甲乙双方根据合同约定承担。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方应向甲方提供独立、客观、公正的咨询服务。18.1.2第三方对甲方提供的服务,甲方应支付相应的服务费用。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方应向乙方提供独立、客观、公正的咨询服务。18.2.2第三方对乙方提供的服务,乙方应支付相应的服务费用。18.3第三方与甲乙双方的划分18.3.1第三方对甲乙双方提供的服务,应确保服务的独立性。18.3.2第三方不得泄露甲乙双方的商业秘密。19.第三方介入的额外条款及说明19.1第三方的独立性19.1.1第三方在介入合同履行过程中,应保持独立性,不受甲乙双方的影响。19.1.2第三方不得参与甲乙双方的商业活动。19.2第三方的保密义务19.2.1第三方对在介入过程中获得的甲乙双方的信息,负有保密义务。19.2.2第三方不得将甲乙双方的信息用于商业目的或泄露给第三方。19.3第三方的资质要求19.3.1第三方应具备相应的资质和经验,能够胜任合同履行过程中的相关工作。19.3.2第三方的资质要求应在合同中明确约定。19.4第三方的更换19.4.1如第三方无法继续履行职责,甲乙双方有权更换第三方。19.4.2更换第三方的程序及条件应在合同中明确约定。20.第三方介入的费用承担20.1第三方费用的支付

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论