2025年度数据中心epc工程总承包合同范本6篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度数据中心epc工程总承包合同范本本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同签订地点1.5合同当事人2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目投资3.合同标的3.1标的物3.2标的物数量3.3标的物质量要求3.4标的物交付方式3.5标的物交付时间4.合同价格4.1合同总价4.2价格组成4.3付款方式4.4付款时间4.5付款条件5.工程进度5.1工程开工时间5.2工程竣工时间5.3工程进度计划5.4工程进度调整6.工程质量6.1质量标准6.2质量检验6.3质量保证6.4质量责任7.工程安全7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全生产事故处理8.合同变更8.1变更范围8.2变更程序8.3变更费用8.4变更期限9.合同解除9.1解除条件9.2解除程序9.3解除责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效12.1生效条件12.2生效日期12.3生效范围13.合同终止13.1终止条件13.2终止程序13.3终止责任14.其他约定14.1保密条款14.2法律适用14.3合同附件14.4合同份数第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称本合同名称为“2025年度数据中心EPC工程总承包合同”。1.2合同编号本合同编号为：2025DZJSEPC001。1.3合同签订日期本合同签订日期为2025年1月1日。1.4合同签订地点本合同签订地点为中华人民共和国省市。1.5合同当事人甲方：数据中心有限公司乙方：工程总承包公司2.项目概况2.1项目名称本工程项目名称为“数据中心建设项目”。2.2项目地点本工程项目地点位于省市区。2.3项目规模本工程项目规模为：占地面积平方米，总建筑面积平方米。2.4项目内容本工程项目内容包括：数据中心基础设施建设、设备采购、安装调试、系统集成、试运行等。2.5项目投资本工程项目总投资为人民币亿元。3.合同标的3.1标的物本合同标的物为数据中心建设项目所需全部设备、材料、施工服务及配套设施。3.2标的物数量本合同标的物数量详见附件一《工程量清单》。3.3标的物质量要求本合同标的物质量要求应符合国家及行业相关标准，具体详见附件二《质量标准》。3.4标的物交付方式本合同标的物采用现场交付方式，乙方应将标的物运至甲方指定地点。3.5标的物交付时间本合同标的物交付时间详见附件一《工程量清单》。4.合同价格4.1合同总价本合同总价为人民币亿元。4.2价格组成（1）设备采购费用；（2）材料费用；（3）施工费用；（4）其他费用。4.3付款方式本合同付款方式为分期付款，具体付款节点及比例详见附件三《付款计划》。4.4付款时间本合同付款时间按约定的付款节点执行。4.5付款条件乙方完成合同约定的工作内容并经甲方验收合格后，甲方应按照约定的付款时间和比例支付款项。5.工程进度5.1工程开工时间本工程开工时间为2025年2月1日。5.2工程竣工时间本工程竣工时间为2025年12月31日。5.3工程进度计划本工程进度计划详见附件四《工程进度计划》。5.4工程进度调整如因不可抗力或其他原因导致工程进度计划无法按期完成，双方应协商调整工程进度计划，并相应调整合同工期。6.工程质量6.1质量标准本工程质量标准应符合国家及行业相关标准，具体详见附件二《质量标准》。6.2质量检验本工程质量检验分为自检、互检和抽检，具体详见附件五《质量检验办法》。6.3质量保证乙方应保证所提供的设备、材料、施工服务等符合合同约定质量标准。6.4质量责任若因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担相应责任，并承担由此产生的全部费用。8.合同变更8.1变更范围本合同变更范围包括但不限于工程量、工程内容、工程进度、合同价格、付款方式等。8.2变更程序任何合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签署变更协议。8.3变更费用合同变更引起的费用调整，按实际发生费用计算，并经双方确认后调整合同总价。8.4变更期限合同变更协议签署后，变更内容应在规定的时间内实施完毕。9.合同解除9.1解除条件（1）一方严重违约，经另一方书面通知后未在合理期限内纠正；（2）发生不可抗力事件，导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。9.2解除程序任何一方解除合同，应提前30日书面通知对方，并说明解除原因。9.3解除责任因一方违约导致合同解除的，违约方应承担相应的违约责任。10.违约责任10.1违约情形（1）一方未按合同约定履行义务；（2）一方未按合同约定的时间、质量、数量交付标的物；（3）一方未按合同约定支付款项；（4）一方未按合同约定履行保密义务。10.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构仲裁机构为仲裁委员会。11.3争议解决程序仲裁程序按照仲裁委员会的仲裁规则执行。12.合同生效12.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2生效日期本合同生效日期为2025年1月1日。12.3生效范围本合同适用于双方在本合同约定的项目范围内的一切权利和义务。13.合同终止13.1终止条件（1）合同约定的工程竣工；（2）合同解除；（3）合同约定的其他终止条件。13.2终止程序合同终止时，双方应按照合同约定办理相关手续。13.3终止责任合同终止后，双方应按合同约定承担相应的责任。14.其他约定14.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同附件本合同附件包括但不限于工程量清单、质量标准、付款计划、工程进度计划、质量检验办法等。14.4合同份数本合同一式叁份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，“第三方”指非甲乙双方的独立第三方机构或个人，包括但不限于咨询机构、监理单位、检测机构、设计单位、施工单位等。15.2第三方介入方式（1）提供咨询服务；（2）进行监理工作；（3）执行检测任务；（4）进行工程设计；（5）实施施工任务。15.3第三方选择与授权15.3.1第三方选择甲乙双方有权根据项目需求选择合适的第三方，并签订相应的服务协议。15.3.2第三方授权甲乙双方应向第三方明确授权范围，包括但不限于工作内容、权利义务、责任划分等。15.4第三方责任15.4.1责任范围第三方在本合同项下的责任限于其服务协议约定的范围内。15.4.2责任限额第三方的责任限额应根据其服务协议约定，但最高不超过其服务费用的一倍。15.4.3责任承担若第三方在履行合同过程中出现违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失。16.第三方与其他各方的关系16.1第三方与甲方的关系第三方应服从甲方的管理，执行甲方的要求，并及时向甲方报告工作进展。16.2第三方与乙方的关系第三方应与乙方保持良好沟通，协助乙方完成合同约定的工程任务。16.3第三方与其他第三方的关系若存在多个第三方介入同一项目，各第三方之间应相互协调，避免工作冲突。17.第三方介入的具体条款17.1咨询服务17.1.1第三方提供咨询服务的内容和标准应在其服务协议中明确。17.1.2甲方有权要求第三方提供阶段性报告，以评估其服务质量。17.1.3第三方在提供咨询服务过程中，如发现项目存在重大问题，应及时通知甲乙双方。17.2监理工作17.2.1第三方监理工作的内容和标准应在其服务协议中明确。17.2.2第三方应定期向甲乙双方报告工程进度、质量、安全等情况。17.2.3第三方有权对工程进行现场检查，并对不符合合同约定的部分提出整改要求。17.3检测任务17.3.1第三方检测任务的内容和标准应在其服务协议中明确。17.3.2第三方应按照合同约定的时间进行检测，并出具检测报告。17.3.3第三方检测报告应真实、准确、完整，如存在虚假或误导性内容，第三方应承担相应责任。17.4工程设计17.4.1第三方工程设计的内容和标准应在其服务协议中明确。17.4.2第三方应按照甲方要求，在规定时间内完成工程设计任务。17.4.3第三方设计文件应满足合同约定的技术要求和标准。17.5施工任务17.5.1第三方施工任务的内容和标准应在其服务协议中明确。17.5.2第三方应按照甲方要求，在规定时间内完成施工任务。17.5.3第三方施工过程中，如发现设计文件存在缺陷，应及时通知甲方和乙方。18.第三方介入的变更管理18.1第三方介入的变更如需对第三方介入的内容进行变更，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。18.2变更后的责任变更后的责任划分应按照变更协议执行，如与原合同约定不一致，以变更协议为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：列明所有工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等信息。说明：工程量清单是合同的重要组成部分，用于确定工程项目的具体内容和价格。2.附件二：质量标准详细要求：明确设备、材料、施工等各个方面的质量要求，应符合国家及行业相关标准。说明：质量标准是确保工程质量的重要依据，双方应共同遵守。3.附件三：付款计划详细要求：列明每个付款节点的时间、金额、支付方式等信息。说明：付款计划是双方约定付款方式的重要文件，确保合同的顺利执行。4.附件四：工程进度计划详细要求：详细列出工程各个阶段的开始和结束时间，以及关键节点。说明：工程进度计划是监控工程进度的重要工具，有助于双方了解工程进展。5.附件五：质量检验办法详细要求：规定质量检验的流程、方法和标准，确保工程质量。说明：质量检验办法是确保工程质量的重要手段，双方应共同执行。6.附件六：第三方服务协议详细要求：明确第三方介入的具体内容、责任、权利、义务等。说明：第三方服务协议是第三方介入项目的重要依据，确保第三方服务的质量和效果。7.附件七：合同变更协议详细要求：记录合同变更的内容、原因、双方意见等。说明：合同变更协议是双方协商一致后对合同进行的修改，具有法律效力。8.附件八：争议解决协议详细要求：明确争议解决的方式、机构、程序等。说明：争议解决协议是解决合同执行过程中出现的争议的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约行为：未按合同约定支付款项；未按合同约定提供工程所需材料；未按合同约定提供施工场地；未按合同约定履行保密义务。乙方违约行为：未按合同约定完成工程；工程质量不符合合同约定；工程进度滞后；违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准：甲方违约责任：未按时支付款项，应向乙方支付违约金；提供的工程所需材料不符合要求，乙方有权拒绝接收，并要求甲方承担相应责任；未按时提供施工场地，应向乙方支付违约金；违反保密义务，应承担相应的法律责任。乙方违约责任：未按合同约定完成工程，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失；工程质量不符合合同约定，应进行整改，并承担相应责任；工程进度滞后，应向甲方支付违约金；违反合同约定的其他行为，应承担相应的法律责任。3.违约示例说明：甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权暂停工程，并要求甲方支付违约金；乙方施工过程中发现工程质量问题，经检测不符合合同约定，乙方有权要求甲方承担整改责任，并赔偿损失。全文完。2025年度数据中心epc工程总承包合同范本1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同当事人1.3合同背景1.4合同目的第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程实施阶段第三章工程设计3.1设计依据3.2设计标准3.3设计深度3.4设计变更3.5设计图纸第四章工程施工4.1施工准备4.2施工组织设计4.3施工进度计划4.4施工质量保证4.5施工安全管理4.6施工环境保护第五章材料设备5.1材料设备采购5.2材料设备质量5.3材料设备验收5.4材料设备储存5.5材料设备运输第六章工程验收6.1验收依据6.2验收程序6.3验收标准6.4验收资料6.5验收结果处理第七章合同价款7.1合同价款构成7.2合同价款调整7.3付款方式7.4付款进度7.5逾期付款违约责任第八章合同期限8.1合同生效日期8.2合同履行期限8.3合同终止条件8.4合同解除条件第九章合同变更与解除9.1合同变更9.2合同解除9.3合同变更与解除的程序9.4合同变更与解除的责任第十章违约责任10.1违约责任概述10.2违约责任的承担10.3违约赔偿的计算10.4违约责任的免除第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构11.4争议解决费用第十二章合同解除后的处理12.1工程移交12.2质量保证期12.3质量缺陷处理12.4责任追究第十三章合同终止后的处理13.1合同终止原因13.2合同终止程序13.3合同终止后的善后处理13.4合同终止后的责任第十四章合同附件14.1附件一：工程图纸14.2附件二：施工组织设计14.3附件三：材料设备清单14.4附件四：验收报告14.5附件五：其他相关文件合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称：2025年度数据中心epc工程总承包合同1.2合同当事人：a)甲方：[甲方全称]b)乙方：[乙方全称]1.3合同背景：a)甲方因数据中心建设需要，委托乙方进行epc工程总承包。b)双方经过充分协商，达成一致意见，签订本合同。1.4合同目的：a)明确甲乙双方在数据中心epc工程总承包中的权利、义务和责任。b)确保工程按期、优质、安全地完成。第二章工程概况2.1工程名称：[数据中心名称]数据中心epc工程2.2工程地点：[工程地点]2.3工程规模：[工程规模描述]2.4工程内容：a)设计、采购、施工及试运行b)所需的相关配套设施建设2.5工程实施阶段：a)设计阶段b)施工阶段c)试运行阶段第三章工程设计3.1设计依据：a)国家和行业相关设计标准、规范b)甲方提供的设计要求文件3.2设计标准：a)符合国家标准和行业规范b)满足甲方使用需求3.3设计深度：a)初步设计b)详细设计3.4设计变更：a)变更申请程序b)变更费用承担3.5设计图纸：a)设计图纸的提交和审查b)设计图纸的修改和完善第四章工程施工4.1施工准备：a)施工现场准备工作b)施工设备、材料准备4.2施工组织设计：a)施工组织方案b)施工进度计划4.3施工进度计划：a)进度计划表b)进度控制措施4.4施工质量保证：a)质量控制体系b)质量检验和验收4.5施工安全管理：a)安全生产责任制b)安全生产措施4.6施工环境保护：a)环境保护措施b)环境监测和治理第五章材料设备5.1材料设备采购：a)采购计划b)供应商选择5.2材料设备质量：a)质量标准b)质量检验5.3材料设备验收：a)验收标准b)验收程序5.4材料设备储存：a)储存条件b)储存期限5.5材料设备运输：a)运输安排b)运输安全第六章工程验收6.1验收依据：a)国家和行业相关验收标准、规范b)甲方提供的验收要求文件6.2验收程序：a)验收申请b)验收组织c)验收方法6.3验收标准：a)合同约定的质量标准b)国家和行业相关标准6.4验收资料：a)验收记录b)验收报告6.5验收结果处理：a)验收合格b)验收不合格的处理第七章合同价款7.1合同价款构成：a)设计费b)材料费c)人工费d)设备费e)施工费f)管理费g)利润7.2合同价款调整：a)人工费调整b)材料费调整c)设备费调整d)法定税费调整7.3付款方式：a)分阶段付款b)验收后付款7.4付款进度：a)设计阶段付款b)施工阶段付款c)验收合格后付款7.5逾期付款违约责任：a)逾期付款违约金b)违约金计算方式c)违约金支付时间第八章合同期限8.1合同生效日期：[生效日期]8.2合同履行期限：[合同履行期限]8.3合同终止条件：a)工程按期完工并验收合格b)双方协商一致解除合同c)发生不可抗力事件8.4合同解除条件：a)乙方严重违约b)甲方严重违约c)合同目的无法实现第九章合同变更与解除9.1合同变更：a)变更申请b)变更审批c)变更实施9.2合同解除：a)解除通知b)解除确认c)解除后的处理9.3合同变更与解除的程序：a)提出变更或解除申请b)另一方确认或回复c)形成书面文件9.4合同变更与解除的责任：a)变更责任b)解除责任第十章违约责任10.1违约责任概述：a)违约责任形式b)违约责任承担10.2违约责任的承担：a)经济赔偿b)违约金c)惩罚性赔偿10.3违约赔偿的计算：a)赔偿计算方法b)赔偿金额确定10.4违约责任的免除：a)不可抗力b)法定免责事由第十一章争议解决11.1争议解决方式：a)协商解决b)仲裁解决c)诉讼解决11.2争议解决程序：a)提出争议b)协商或仲裁/诉讼程序11.3争议解决机构：a)仲裁委员会b)法院11.4争议解决费用：a)费用承担b)费用支付第十二章合同解除后的处理12.1工程移交：a)工程移交程序b)工程移交资料12.2质量保证期：a)质量保证期期限b)质量保证期内责任12.3质量缺陷处理：a)缺陷报告b)缺陷处理程序12.4责任追究：a)追究程序b)责任承担第十三章合同终止后的处理13.1合同终止原因：a)合同履行完毕b)合同解除c)合同终止13.2合同终止程序：a)终止通知b)终止确认c)终止后的处理13.3合同终止后的善后处理：a)工程移交b)财务结算c)争议解决13.4合同终止后的责任：a)责任承担b)责任追究第十四章合同附件14.1附件一：工程图纸14.2附件二：施工组织设计14.3附件三：材料设备清单14.4附件四：验收报告14.5附件五：其他相关文件合同签订日期：____年____月____日甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________甲方代表（签字）：________________乙方代表（签字）：________________附件清单：[此处列出所有附件名称及编号]多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导设计变更条款：在工程实施过程中，如因甲方要求或政策调整等原因导致设计变更，乙方应无条件配合，并按照甲方要求进行设计变更。说明：甲方作为主导方，有权根据实际情况调整设计，乙方需确保设计变更的及时性和合理性。1.2甲方提供的技术资料条款：甲方应在合同签订后____日内向乙方提供完整的技术资料，包括但不限于设计图纸、技术规范、施工要求等。说明：甲方作为主导方，负责提供项目所需的技术资料，确保乙方能够顺利开展设计、施工等工作。1.3甲方指定材料供应商条款：甲方有权指定材料供应商，乙方应按照甲方要求进行材料采购，确保材料质量符合合同约定。说明：甲方作为主导方，对材料质量有较高的要求，指定供应商可确保材料的质量和供应稳定性。1.4甲方监督施工过程条款：甲方应指派专人负责监督施工过程，确保施工质量、进度和安全。说明：甲方作为主导方，有权对施工过程进行监督，以保证工程质量达到预期目标。1.5甲方承担相关审批责任条款：甲方负责办理工程所需的各项审批手续，包括但不限于规划、环保、消防等。说明：甲方作为主导方，应承担项目审批责任，确保工程顺利推进。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方主导施工方案条款：乙方有权根据工程实际情况制定施工方案，经甲方同意后实施。说明：乙方作为主导方，应具备丰富的施工经验，有权制定合理的施工方案，以提高工程质量和效率。2.2乙方负责材料采购条款：乙方负责材料采购，确保材料质量符合合同约定，并及时向甲方汇报采购情况。说明：乙方作为主导方，应具备较强的采购能力，以保证材料的质量和供应。2.3乙方负责施工进度控制条款：乙方应按照合同约定的进度计划进行施工，确保工程按期完工。2.4乙方负责施工安全条款：乙方应建立健全安全生产责任制，确保施工安全。说明：乙方作为主导方，应对施工安全负责，采取有效措施防止安全事故发生。2.5乙方负责施工质量条款：乙方应严格按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量。说明：乙方作为主导方，应对工程质量负责，确保工程达到预期目标。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介机构条款：合同中引入第三方中介机构，负责项目监督管理、技术评审、争议解决等工作。说明：引入第三方中介机构，可以确保项目实施过程中的公正性和客观性。3.2第三方中介机构职责条款：第三方中介机构应按照合同约定，对项目进行全程监督管理，确保项目合规、高效实施。说明：第三方中介机构应具备专业能力和权威性，对项目进行有效监管。3.3第三方中介机构费用条款：第三方中介机构费用由甲方和乙方按比例分担，具体比例由双方协商确定。说明：第三方中介机构费用应由双方合理分担，以保证项目顺利实施。3.4第三方中介机构变更条款：如需更换第三方中介机构，双方应协商一致，并签订补充协议。说明：为确保项目顺利进行，如需更换第三方中介机构，双方应协商一致，并签订相关协议。3.5第三方中介机构与双方关系条款：第三方中介机构与甲方、乙方之间应保持独立、公正、客观的关系，不得偏袒任何一方。说明：第三方中介机构应保持中立立场，确保项目实施过程中的公平性和公正性。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.施工组织设计3.材料设备清单4.验收报告5.设计变更记录6.付款凭证7.施工进度计划8.质量检验报告9.安全生产记录10.环境保护措施记录11.甲方提供的技术资料12.第三方中介机构的资质证明13.合同补充协议14.争议解决相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定时间完成工程。2.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款。认定：根据合同约定的付款进度，如甲方未按时支付工程款，视为违约。3.违约行为：乙方施工质量不符合合同约定。认定：根据合同约定的质量标准，如乙方施工质量不合格，视为违约。4.违约行为：甲方未按合同约定提供技术资料。认定：根据合同约定，如甲方未在规定时间内提供完整的技术资料，视为违约。三、法律名词及解释：1.EPC工程总承包：Engineering,Procurement,Construction，即设计、采购、施工一体化工程总承包。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。3.违约责任：合同当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担的法律责任。4.争议解决：指合同当事人之间因合同履行发生的争议，通过协商、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现设计变更。解决办法：双方协商一致后，签订设计变更协议，并调整合同价款和进度计划。2.问题：材料供应商无法按时供货。解决办法：乙方应及时与甲方和供应商沟通，寻求替代方案或调整施工计划。3.问题：施工过程中发生安全事故。解决办法：立即启动应急预案，进行事故调查，采取措施防止类似事故再次发生。4.问题：工程进度滞后。解决办法：分析原因，制定赶工措施，确保工程按期完工。五、所有应用场景：1.数据中心新建工程2.数据中心改造工程3.数据中心扩建工程4.数据中心设备更新工程5.数据中心运营维护工程全文完。2025年度数据中心epc工程总承包合同范本2合同编号_________一、合同主体1.1甲方：1.2乙方：1.3其他相关方：二、合同前言2.1背景：2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方在数据中心epc工程总承包项目中的权利、义务、责任和风险，确保项目顺利实施，实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语：本合同中涉及的专业术语如下：（1）EPC工程总承包：指由乙方承担数据中心项目的设计、采购、施工、试运行、调试及售后服务等全部或部分工作，直至项目达到甲方要求的标准。（2）数据中心：指为满足数据存储、处理、交换等需求，配备有高性能计算、存储、网络设备等设施，并提供相应的运营服务的数据处理中心。3.2关键词解释：（1）工期：指合同约定的时间段，乙方应在约定工期内完成项目的设计、采购、施工、试运行、调试及售后服务等工作。（2）质量：指乙方按照国家标准、行业标准和合同约定完成的项目质量。（3）费用：指乙方在项目实施过程中产生的所有费用，包括但不限于设计费、材料费、人工费、设备费、运输费、安装费、调试费、售后服务费等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、费用完成项目。（2）甲方有权对乙方的工作进行监督检查，确保项目顺利进行。（3）甲方应按照合同约定向乙方支付工程款项。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方应按照合同约定的时间、质量、费用完成项目。（2）乙方应遵守国家法律法规和行业标准，确保项目安全、环保、合规。（3）乙方应积极配合甲方进行项目验收，确保项目达到甲方要求的标准。五、履行条款5.1合同履行时间：5.2合同履行地点：5.3合同履行方式：乙方应按照合同约定，分阶段、分批次完成项目的设计、采购、施工、试运行、调试及售后服务等工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：（1）合同约定的工期届满，项目达到甲方要求的标准；（2）合同约定的解除条件成立；（3）合同约定的终止条件成立。6.3终止程序：（2）双方协商一致，签订终止合同协议；（3）按照法律法规和合同约定办理相关手续。6.4终止后果：（1）合同终止后，乙方应按照合同约定完成剩余工作；（2）甲方应按照合同约定向乙方支付已完成的工程款项；（3）双方应按照法律法规和合同约定处理合同终止后的其他事宜。七、费用与支付7.1费用构成：（1）设计费：乙方根据甲方要求提供的设计服务费用。（2）材料费：项目所需各类材料的采购费用。（3）人工费：项目施工、安装、调试等过程中的人工成本。（4）设备费：项目所需的各类设备购置、租赁费用。（5）运输费：项目所需材料、设备的运输费用。（6）安装费：项目设备的安装费用。（7）调试费：项目试运行、调试期间产生的费用。（8）售后服务费：项目竣工后乙方提供的售后服务费用。7.2支付方式：（2）进度款：在项目实施过程中，甲方根据乙方提交的进度款申请，按实际完成工程量支付相应款项。7.3支付时间：7.4支付条款：（1）甲方支付款项时，应出具正式的支付凭证。（2）乙方收到款项后，应及时向甲方出具收款确认函。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按约定支付款项，应向乙方支付逾期付款违约金。（2）甲方未按约定提供项目资料，导致乙方工作延误，甲方应承担相应的责任。8.2乙方违约：（1）乙方未按约定时间完成项目，应向甲方支付违约金，违约金按延误天数计算。（2）乙方未按约定质量完成项目，应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式：（1）违约金和赔偿金额的具体计算方法由双方另行协商确定。（2）赔偿方式包括但不限于货币赔偿、修复、更换等。九、保密条款9.1保密内容：本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、商务信息等，均为保密内容。9.2保密期限：9.3保密履行方式：（1）双方应采取合理的保密措施，防止保密内容的泄露。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件：本合同项下的不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、火灾、战争、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方。（2）因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的，双方应协商解决。10.4不可抗力实例：地震、洪水、火灾、战争、政府政策变动等。十一、争议解决11.1协商解决：双方应友好协商解决合同执行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼：协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。12.2不得转让的情形：（1）合同约定的保密条款。（2）合同约定的专有技术或知识产权。（3）合同约定的其他不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）本合同签订后，除非另有约定，甲乙双方各自保留对其知识产权的完全所有权。（2）甲方保留对数据中心epc工程总承包项目的最终验收权。13.2特殊权力保留：（1）在合同履行期间，乙方不得将项目分包给任何第三方，否则甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的法律责任。（2）甲方保留在项目实施过程中对乙方工作指导和监督的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：（1）本合同的修改和补充，应由甲乙双方书面同意。（2）任何修改和补充的文件，应作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力：（1）修改和补充的内容，自双方签字之日起生效。（2）修改和补充的内容与本合同原有条款不一致的，以修改和补充的内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项：（1）甲乙双方应相互配合，确保项目顺利实施。（2）甲方应协助乙方解决项目实施过程中遇到的问题。15.2协作与配合方式：（1）甲乙双方应定期召开会议，讨论项目进展情况。（2）双方应及时沟通，确保信息畅通。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本合同构成甲乙双方之间就数据中心epc工程总承包项目的全部协议，并取代所有先前的口头或书面协议。16.3增减条款：任何对本合同的增减条款，均需以书面形式进行，并经甲乙双方签字确认。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：法定代表人（签字）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：（填写合同签订日期）甲方（盖章）：北京数据中心建设有限公司法定代表人（签字）：乙方（盖章）：华兴工程管理有限公司法定代表人（签字）：日期：（填写合同签订日期）2025年10月25日附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方提供的项目需求说明书及设计图纸。2.乙方提交的项目实施方案及进度计划。3.项目验收报告及验收证书。4.不可抗力事件证明文件。5.项目变更记录及审批文件。6.付款凭证及收款确认函。7.违约金计算依据及相关证明材料。8.保密协议及保密信息清单。9.协议双方签订的其他补充协议及附件。二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按约定支付款项：甲方未按合同约定的时间支付款项，视为违约。未按约定提供项目资料：甲方未按约定提供项目资料，导致乙方工作延误，视为违约。2.乙方违约行为及认定：未按约定时间完成项目：乙方未按合同约定的时间完成项目，视为违约。未按约定质量完成项目：乙方未按合同约定质量完成项目，视为违约。三、法律名词及解释：1.EPC工程总承包：指由乙方承担项目的设计、采购、施工、试运行、调试及售后服务等全部或部分工作，直至项目达到甲方要求的标准。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。3.违约金：指合同一方违反合同约定，应向守约方支付的一定金额的赔偿。4.保密协议：指双方就保密事项达成的协议，约定双方对保密信息的保密义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：项目实施过程中出现设计变更，导致工期延误。解决办法：双方应及时沟通，协商确定变更方案及工期调整，并签订变更协议。2.问题：甲方未按约定提供项目资料，影响乙方工作进度。解决办法：甲方应尽快提供所需资料，乙方可向甲方发出书面催告，如甲方仍不提供，可要求甲方承担违约责任。3.问题：乙方施工过程中发现设计存在问题，影响工程质量。解决办法：乙方应及时通知甲方，双方共同研究解决方案，必要时可申请设计变更。4.问题：不可抗力事件导致项目无法按期完成。解决办法：双方应按照合同约定，协商确定工期调整及违约责任承担。5.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：双方应友好协商解决，协商不成时，可申请仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方定义：本合同中“第三方”指除甲方和乙方之外的，参与数据中心epc工程总承包项目的其他主体，包括但不限于分包商、供应商、监理单位等。2.第三方责任：第三方应按照合同约定，履行其职责，保证其提供的产品、服务符合合同要求。3.第三方权利：第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付相关费用，并有权获得其应得的报酬。4.第三方义务：第三方应遵守国家法律法规和行业标准，确保其行为不损害甲方和乙方的合法权益。5.第三方参与方式：第三方参与项目，需经甲方和乙方同意，并签订相应的合作协议。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：乙方有权要求甲方按照合同约定支付预付款、进度款和竣工结算款。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，如场地、设备等。乙方有权要求甲方在项目实施过程中提供必要的协助和支持。2.乙方利益条款：乙方有权获得项目实施过程中产生的合理利润。乙方有权获得项目完成后一定期限的售后服务费用。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按约定支付款项，应向乙方支付违约金。甲方未按约定提供施工条件，导致乙方工作延误，甲方应承担相应的责任。甲方不得无故终止合同，否则应向乙方支付违约金。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：甲方可对乙方的工作进行监督检查，确保项目质量。甲方可要求乙方在项目实施过程中提供必要的技术支持。甲方可要求乙方在项目完成后进行验收。2.甲方的利益条款：甲方可获得项目完成后一定期限的售后服务费用。甲方可获得项目实施过程中产生的合理利润。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按约定时间完成项目，应向甲方支付违约金。乙方未按约定质量完成项目，应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。乙方不得将项目分包给任何第三方，否则甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的法律责任。全文完。2025年度数据中心epc工程总承包合同范本3本合同目录一览1.合同订立依据与适用范围1.1合同订立的法律依据1.2合同适用范围2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.合同双方基本信息3.1发包方信息3.2承包方信息4.项目投资与资金来源4.1项目总投资4.2资金来源及构成5.项目设计、施工及验收5.1设计阶段5.2施工阶段5.3验收阶段6.工程质量标准及验收6.1工程质量标准6.2验收程序6.3验收标准7.工程进度及工期延误7.1工程进度计划7.2工期延误处理8.工程款支付及结算8.1工程款支付方式8.2工程款结算9.工程保险9.1保险种类9.2保险责任9.3保险期限10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件11.违约责任11.1发包方违约责任11.2承包方违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效、终止及存续13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同存续14.合同附件及补充协议14.1合同附件14.2补充协议第一部分：合同如下：1.合同订立依据与适用范围1.1合同订立的法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规订立。1.2合同适用范围本合同适用于2025年度数据中心epc工程总承包项目，包括设计、采购、施工、调试、试运行及售后服务等全过程。2.项目概述2.1项目名称2025年度数据中心epc工程总承包项目2.2项目地点省市区路号2.3项目规模总建筑面积约10000平方米，包含数据中心主体建筑及配套设施。2.4项目工期合同工期为自合同生效之日起18个月，具体开工及竣工时间以合同附件中的进度计划为准。3.合同双方基本信息3.1发包方信息名称：省市区局地址：省市区路号法定代表人：X3.2承包方信息名称：建筑集团有限公司地址：省市区路号法定代表人：X4.项目投资与资金来源4.1项目总投资项目总投资为人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00）。4.2资金来源及构成项目资金来源为政府投资，资金构成包括中央预算内投资、地方财政预算内投资及银行贷款。5.项目设计、施工及验收5.1设计阶段承包方负责项目的设计工作，包括但不限于方案设计、施工图设计等。5.2施工阶段承包方负责项目的施工工作，包括但不限于土建工程、设备安装、电气工程等。5.3验收阶段项目完成后，由发包方组织相关单位进行竣工验收，验收合格后，项目正式交付使用。6.工程质量标准及验收6.1工程质量标准本工程质量标准应符合国家现行相关标准及规范要求，具体详见合同附件。6.2验收程序项目验收应按照国家现行相关标准及规范执行，验收程序如下：（1）承包方提交竣工验收申请报告；（2）发包方组织验收小组进行现场验收；（3）验收小组对项目进行审查，提出验收意见；（4）发包方根据验收意见，签发竣工验收证书。7.工程进度及工期延误7.1工程进度计划承包方应根据合同要求编制详细的工程进度计划，包括各阶段的时间节点、工作量等，并于合同签订后15日内提交给发包方。7.2工期延误处理如因承包方原因导致工期延误，承包方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿发包方因工期延误造成的损失。如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决，必要时可调整合同工期。8.工程款支付及结算8.1工程款支付方式工程款支付采用分阶段支付的方式，具体支付节点如下：（1）合同签订后5个工作日内，支付合同总价款的10%作为预付款；（2）工程进度达到设计阶段完成后，支付合同总价款的20%；（3）工程进度达到主体结构封顶后，支付合同总价款的30%；（4）工程进度达到设备安装完成并具备试运行条件后，支付合同总价款的20%；（5）工程进度达到竣工验收合格后，支付合同总价款的15%；（6）工程保修期满后，支付合同总价款的5%作为保修金。8.2工程款结算工程款结算应在每个支付节点前10个工作日内，由承包方提交结算申请，经发包方审核无误后，在5个工作日内支付。9.工程保险9.1保险种类（1）建筑工程一切险；（2）安装工程一切险；（3）第三者责任险；（4）意外伤害险。9.2保险责任保险责任范围应包括但不限于因自然灾害、意外事故等原因导致的工程损失、人员伤亡等。9.3保险期限保险期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。10.合同变更与解除10.1合同变更条件（1）法律法规、政策调整；（2）项目规模、技术要求等发生变化；（3）不可抗力等因素导致合同无法履行。10.2合同解除条件（1）一方严重违约；（2）不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致。11.违约责任11.1发包方违约责任如发包方未按时支付工程款，应向承包方支付违约金，违约金按逾期支付金额的千分之五计算。11.2承包方违约责任12.争议解决12.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中的争议，协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决机构仲裁机构为省市仲裁委员会。13.合同生效、终止及存续13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件合同因履行完毕、解除、终止或其他原因终止。13.3合同存续合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余事宜，包括但不限于工程款的结算、保修责任的履行等。14.合同附件及补充协议14.1合同附件本合同附件包括但不限于：（1）工程进度计划；（2）工程款支付计划；（3）保险单；（4）工程变更记录；（5）竣工验收报告。14.2补充协议本合同如有补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方的定义在本合同中，“第三方”是指除合同双方（甲方和乙方）以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理方、咨询方、检测机构、保险公司、供应商等。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于项目设计、施工、监理、检测、保险、采购、售后服务等各个阶段。2.第三方介入的引入方式2.1引入程序第三方介入需经合同双方同意，并由甲方或乙方提出申请，经对方书面同意后，方可引入。2.2引入条件（1）具备相应的资质和经验；（2）能够提供专业、高效的服务；（3）不损害合同双方的合法权益。3.第三方的责任与义务3.1责任限额第三方在本合同项下的责任限额，应根据其提供的服务的性质和范围，由合同双方协商确定，并在合同中明确。3.2第三方的义务（1）第三方应按照合同约定，履行其职责，确保服务质量；（2）第三方应遵守国家法律法规和行业标准；（3）第三方应保守合同双方的商业秘密；（4）第三方应承担因自身原因造成的违约责任。4.第三方与其他各方的划分说明4.1甲方与第三方的划分甲方与第三方之间的关系为委托代理或合作服务关系，甲方作为委托方或服务接受方，有权对第三方的服务进行监督和评估。4.2乙方与第三方的划分乙方与第三方之间的关系为合同履约关系，乙方作为承包方，负责协调第三方的工作，确保项目按合同约定进行。4.3第三方与项目其他参与方的划分5.第三方介入后的额外条款及说明5.1第三方介入的合同第三方介入的合同应与本合同具有同等法律效力，合同双方应确保第三方合同的条款与本合同不冲突。5.2第三方介入的协调合同双方应指定专人负责协调第三方介入的工作，确保第三方按照合同约定履行职责。5.3第三方介入的费用第三方介入的费用由合同双方协商确定，并在合同中明确。费用支付方式、时间节点等应与合同约定一致。5.4第三方介入的变更如第三方介入的工作内容或方式发生变化，合同双方应及时协商，并签订补充协议或变更协议。6.第三方介入的风险控制6.1风险识别合同双方应识别第三方介入可能带来的风险，包括但不限于服务质量、进度、费用等方面的风险。6.2风险评估合同双方应评估第三方介入的风险，并采取相应的措施进行控制。6.3风险应对如第三方介入出现风险，合同双方应立即采取措施，包括但不限于更换第三方、调整合同条款等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程进度计划详细要求：包括各阶段的时间节点、工作量、关键路径等，需经合同双方签字确认。说明：工程进度计划是项目执行的重要依据，有助于双方监控项目进度。2.工程款支付计划详细要求：包括各支付节点、支付金额、支付方式等，需经合同双方签字确认。说明：工程款支付计划是确保项目资金合理分配的重要文件。3.保险单详细要求：包括保险种类、保险金额、保险期限、保险责任等，需由保险公司出具。说明：保险单是保障项目风险的重要文件，确保在发生意外时能够得到赔偿。4.工程变更记录详细要求：包括变更原因、变更内容、变更金额、变更审批流程等，需经合同双方签字确认。说明：工程变更记录是记录项目变更情况的重要文件，有助于双方追溯变更原因和责任。5.验收报告详细要求：包括验收时间、验收人员、验收结果、验收意见等，需经合同双方签字确认。说明：验收报告是项目完成的重要标志，确保项目质量符合要求。6.第三方介入合同详细要求：包括第三方名称、服务内容、服务期限、费用、责任等，需经合同双方签字确认。说明：第三方介入合同是明确第三方责任和义务的重要文件。7.补充协议详细要求：包括合同双方协商一致的其他条款，需经合同双方签字确认。说明：补充协议是对合同条款的补充和细化，有助于双方更好地履行合同。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）甲方违约行为：未按时支付工程款；未按时提供项目所需资料；未按时进行验收；未经乙方同意擅自变更项目内容。（2）乙方违约行为：未按时完成工程；工程质量不符合要求；未经甲方同意擅自变更项目内容；未按时提供工程变更记录。2.责任认定标准（1）甲方违约责任：逾期支付工程款，按逾期支付金额的千分之五支付违约金；未经乙方同意擅自变更项目内容，乙方有权拒绝执行，并要求甲方承担因此产生的损失。（2）乙方违约责任：逾期完成工程，按逾期天数向甲方支付违约金；工程质量不符合要求，乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此产生的损失；未经甲方同意擅自变更项目内容，乙方应承担由此产生的损失。简要示例说明：甲方未按时支付工程款，乙方有权要求甲方支付逾期支付金额的千分之五作为违约金。乙方在施工过程中发现设计图纸存在错误，未经甲方同意擅自修改，导致工程延误，乙方应承担因此产生的损失。全文完。2025年度数据中心epc工程总承包合同范本4合同目录第一章合同概述1.1合同签订依据1.2合同双方基本信息1.3合同签订日期1.4合同有效期1.5合同签订地点1.6合同份数及效力第二章项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型2.5项目投资估算2.6项目建设内容2.7项目建设周期第三章工程总承包范围3.1设计阶段3.2施工阶段3.3调试阶段3.4培训阶段3.5竣工验收阶段3.6质量保证期第四章设计阶段4.1设计依据4.2设计质量要求4.3设计进度要求4.4设计费用4.5设计变更4.6设计图纸交付第五章施工阶段5.1施工质量要求5.2施工进度要求5.3施工组织设计5.4施工安全要求5.5施工现场管理5.6施工图纸交付5.7施工变更5.8施工验收5.9施工资料交付第六章调试阶段6.1调试依据6.2调试质量要求6.3调试进度要求6.4调试费用6.5调试方案6.6调试验收6.7调试资料交付第七章培训阶段7.1培训内容7.2培训对象7.3培训方式7.4培训时间7.5培训费用7.6培训效果评估第八章竣工验收阶段8.1竣工验收依据8.2竣工验收质量要求8.3竣工验收进度要求8.4竣工验收组织8.5竣工验收流程8.6竣工验收费用8.7竣工验收资料交付第九章质量保证期9.1质量保证期范围9.2质量保证期责任9.3质量保证期服务9.4质量保证期费用9.5质量保证期验收第十章合同价格及支付方式10.1合同价格组成10.2合同价格调整10.3预付款10.4进度款10.5结算款10.6保修金10.7支付方式第十一章违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿11.4违约处理第十二章争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构12.4争议解决费用第十三章合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后果第十四章合同终止及生效14.1合同终止条件14.2合同终止程序14.3合同生效条件14.4合同生效时间合同编号_________第一章合同概述1.1合同签订依据1.1.1国家有关法律法规1.1.2相关行业标准及规范1.1.3项目可行性研究报告1.1.4双方签订的合同附件1.2合同双方基本信息1.2.1甲方（建设单位）1.2.2乙方（工程总承包单位）1.3合同签订日期1.4合同有效期1.4.1合同开始日期1.4.2合同结束日期1.5合同签订地点1.6合同份数及效力1.6.1合同正本份数1.6.2合同副本份数1.6.3合同效力第二章项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.3.1面积2.3.2容量2.3.3设备数量2.4项目类型2.5项目投资估算2.6项目建设内容2.6.1土建工程2.6.2设备采购与安装2.6.3系统集成与调试2.6.4运维服务2.7项目建设周期2.7.1设计阶段2.7.2施工阶段2.7.3调试阶段2.7.4培训阶段2.7.5竣工验收阶段第三章工程总承包范围3.1设计阶段3.1.1设计方案编制3.1.2设计图纸审查3.1.3设计变更管理3.2施工阶段3.2.1施工组织设计3.2.2施工进度管理3.2.3施工质量管理3.2.4施工安全管理3.3调试阶段3.3.1系统调试3.3.2性能测试3.3.3故障排除3.4培训阶段3.4.1操作人员培训3.4.2系统维护培训3.4.3应急处理培训3.5竣工验收阶段3.5.1竣工验收准备3.5.2竣工验收程序3.5.3竣工验收报告第四章设计阶段4.1设计依据4.1.1国家及地方相关法律法规4.1.2国家及行业标准4.1.3项目可行性研究报告4.2设计质量要求4.2.1设计符合国家及行业标准4.2.2设计满足甲方使用需求4.2.3设计合理可行4.3设计进度要求4.3.1设计方案编制时间4.3.2设计图纸完成时间4.3.3设计变更完成时间4.4设计费用4.4.1设计费用总额4.4.2设计费用支付方式4.5设计变更4.5.1设计变更申请4.5.2设计变更审批4.5.3设计变更费用第五章施工阶段5.1施工质量要求5.1.1施工符合国家及行业标准5.1.2施工符合设计要求5.1.3施工确保工程安全5.2施工进度要求5.2.1施工进度计划5.2.2施工进度控制5.2.3施工进度调整5.3施工组织设计5.3.1施工组织设计编制5.3.2施工组织设计审批5.3.3施工组织设计实施5.4施工安全要求5.4.1施工安全措施5.4.2施工安全事故处理5.5施工现场管理5.5.1施工现场布置5.5.2施工现场材料管理5.5.3施工现场人员管理5.6施工图纸交付5.6.1施工图纸编制5.6.2施工图纸审批5.6.3施工图纸交付第六章调试阶段6.1调试依据6.1.1设计文件6.1.2施工文件6.1.3国家及行业标准6.2调试质量要求6.2.1调试符合设计要求6.2.2调试符合国家标准6.2.3调试确保系统稳定6.3调试进度要求6.3.1调试进度计划6.3.2调试进度控制6.3.3调试进度调整6.4调试费用6.4.1调试费用总额6.4.2调试费用支付方式6.5调试方案6.5.1调试方案编制6.5.2调试方案审批6.5.3调试方案实施6.6调试验收6.6.1调试验收标准6.6.2调试验收程序6.6.3调试验收报告第七章培训阶段7.1培训内容7.1.1系统操作培训7.1.2系统维护培训7.1.3应急处理培训7.2培训对象7.2.1操作人员7.2.2系统维护人员7.2.3应急处理人员7.3培训方式7.3.1理论培训7.3.2实操培训7.3.3案例分析7.4培训时间7.4.1培训总时长7.4.2每个培训模块时长7.4.3培训时间安排7.5培训费用7.5.1培训费用总额7.5.2培训费用支付方式7.6培训效果评估7.6.1培训效果评估标准7.6.2培训效果评估方法7.6.3培训效果评估报告第八章竣工验收阶段8.1竣工验收依据8.1.1国家及行业标准8.1.2设计文件8.1.3施工文件8.2竣工验收质量要求8.2.1竣工验收合格标准8.2.2系统功能满足设计要求8.2.3系统性能达到设计指标8.3竣工验收进度要求8.3.1竣工验收时间安排8.3.2竣工验收准备时间8.3.3竣工验收实施时间8.4竣工验收组织8.4.1竣工验收组织机构8.4.2竣工验收人员组成8.4.3竣工验收职责分工8.5竣工验收流程8.5.1竣工验收申请8.5.2竣工验收准备8.5.3竣工验收实施8.5.4竣工验收报告编制8.6竣工验收费用8.6.1竣工验收费用承担8.6.2竣工验收费用支付8.7竣工验收资料交付8.7.1竣工验收资料清单8.7.2竣工验收资料提交时间8.7.3竣工验收资料保管第九章质量保证期9.1质量保证期范围9.1.1系统运行维护9.1.2系统故障排除9.1.3系统升级与优化9.2质量保证期责任9.2.1乙方质量保证期责任9.2.2甲方质量保证期责任9.3质量保证期服务9.3.1质量保证期服务内容9.3.2质量保证期服务标准9.3.3质量保证期服务期限9.4质量保证期费用9.4.1质量保证期费用总额9.4.2质量保证期费用支付9.5质量保证期验收9.5.1质量保证期验收标准9.5.2质量保证期验收程序9.5.3质量保证期验收报告第十章合同价格及支付方式10.1合同价格组成10.1.1设计费用10.1.2施工费用10.1.3调试费用10.1.4培训费用10.1.5竣工验收费用10.1.6质量保证期费用10.2合同价格调整10.2.1价格调整依据10.2.2价格调整方式10.3预付款10.3.1预付款比例10.3.2预付款支付时间10.4进度款10.4.1进度款支付节点10.4.2进度款支付比例10.4.3进度款支付时间10.5结算款10.5.1结算款支付条件10.5.2结算款支付时间10.6保修金10.6.1保修金比例10.6.2保修金支付时间10.7支付方式10.7.1支付方式选择10.7.2支付账户信息第十一章违约责任11.1违约情形11.1.1乙方违约11.1.2甲方违约11.2违约责任11.2.1违约赔偿标准11.2.2违约赔偿方式11.3违约处理11.3.1违约处理程序11.3.2违约处理结果第十二章争议解决12.1争议解决方式12.1.1协商解决12.1.2仲裁解决12.1.3司法解决12.2争议解决程序12.2.1协商程序12.2.2仲裁程序12.2.3司法程序12.3争议解决机构12.3.1仲裁机构12.3.2司法机构12.4争议解决费用12.4.1费用承担12.4.2费用支付第十三章合同解除13.1合同解除条件13.1.1乙方严重违约13.1.2甲方严重违约13.2合同解除程序13.2.1解除通知13.2.2解除确认13.3合同解除后果13.3.1合同解除后的责任13.3.2合同解除后的费用结算第十四章合同终止及生效14.1合同终止条件14.1.1合同履行完毕14.1.2合同解除14.2合同终止程序14.2.1终止通知14.2.2终止确认14.3合同生效条件14.3.1合同签订14.3.2合同备案14.4合同生效时间14.4.1合同生效日期甲方（建设单位）：____________________乙方（工程总承包单位）：____________________签订日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导项目管理1.1.1甲方负责项目的整体规划、组织协调和监督执行。1.1.2甲方指定项目管理团队，负责与乙方沟通协调，确保项目顺利进行。1.2甲方决策权1.2.1甲方对项目的技术方案、设计方案、施工方案等重大决策具有最终决定权。1.2.2甲方有权对乙方提出的设计、施工等方案提出修改意见，乙方应积极配合。1.3甲方提供资料1.3.1甲方应在项目实施前提供必要的项目资料，包括但不限于地质资料、设计要求、设备清单等。1.3.2甲方提供的资料应真实、准确、完整，对因资料错误导致的项目延误或损失，甲方应承担相应责任。1.4甲方配合义务1.4.1甲方应积极配合乙方的施工和调试工作，确保项目顺利实施。1.4.2甲方应按约定时间提供场地、设备、材料等，确保乙方施工顺利进行。1.5甲方监督责任1.5.1甲方应监督乙方履行合同义务，对乙方违约行为有权提出整改要求。1.5.2甲方对乙方在项目实施过程中产生的质量、进度等问题，有权要求乙方进行整改或采取补救措施。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方主导项目管理2.1.1乙方负责项目的整体规划、组织协调和监督执行。2.1.2乙方指定项目管理团队，负责与甲方沟通协调，确保项目顺利进行。2.2乙方技术方案2.2.1乙方负责提出技术方案，经甲方审核同意后实施。2.2.2乙方技术方案应符合国家及行业标准，满足甲方使用需求。2.3乙方施工组织2.3.1乙方负责编制施工组织设计，经甲方审核同意后实施。2.3.2乙方施工组织设计应合理可行，确保工程质量和进度。2.4乙方进度管理2.4.1乙方应按合同约定的时间节点完成各项施工任务。2.4.2乙方应定期向甲方报告施工进度，如出现延误，乙方应承担相应责任。2.5乙方质量控制2.5.1乙方应确保工程质量符合国家及行业标准。2.5.2乙方应建立质量管理体系，对施工过程中的质量问题进行跟踪和处理。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介职责3.1.1第三方中介负责对项目进行监理，确保项目按合同约定实施。3.1.2第三方中介应具备相应的资质和经验，确保监理工作的有效性。3.2第三方中介权力3.2.1第三方中介有权对乙方的施工、调试等工作进行监督检查。3.2.2第三方中介有权对乙方的违约行为提出整改要求。3.3第三方中介费用3.3.1第三方中介费用由甲方承担，并在合同中明确费用标准和支付方式。3.3.2第三方中介费用支付应按合同约定的时间和方式执行。3.4第三方中介报告3.4.1第三方中介应定期向甲方提交监理报告，报告内容包括但不限于项目进度、质量、安全等方面的情况。3.4.2第三方中介报告应真实、客观、准确，对项目实施过程中存在的问题提出合理建议。附件及其他补充说明一、附件列表：1.项目可行性研究报告2.相关行业标准及规范3.项目投资估算书4.设计文件5.施工文件6.施工组织设计7.竣工验收报告8.第三方中介资质证明9.第三方中介监理报告10.甲方提供的项目资料11.乙方提交的施工进度报告12.乙方提交的质量报告13.乙方提交的变更申请14.乙方提交的验收报告15.乙方提交的培训资料16.甲方与乙方签订的补充协议二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间节点完成施工任务。乙方施工过程中出现质量问题，未按约定进行整改。甲方未按合同约定提供场地、设备、材料等。甲方未按约定支付款项。第三方中介未按合同约定履行监理职责。2.违约行为的认定：违约行为的发生需有明确的证据支持。违约行为的认定需由合同双方或第三方中介进行。违约行为的认定需符合国家相关法律法规和行业标准。三、法律名词及解释：1.EPC工程总承包：Engineering,Procurement,Construction，即工程、采购、施工总承包。2.竣工验收：工程完工后，由甲方、乙方和第三方中介共同进行的验收工作。3.质量保证期：工程完工后，乙方对工程质量承担责任的期限。4.违约责任：合同一方未履行合同义务，应承担的法律责任。5.争议解决：合同双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、仲裁或司法途径解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方施工进度延误。解决办法：甲方应督促乙方加快施工进度，必要时可要求乙方进行加班或调整施工计划。2.问题：甲方未按时支付款项。解决办法：甲方应按照合同约定支付款项，如遇特殊情况，双方应协商解决。3.问题：第三方中介监理不力。解决办法：甲方有权更换第三方中介，或要求乙方更换监理人员。五、所有应用场景：1.数据中心新建项目2.数据中心改造项目3.数据中心设备更新项目4.数据中心运维服务外包项目全文完。2025年度数据中心epc工程总承包合同范本5合同编号_________一、合同主体1.1甲方：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_________________________联系电话：_________________________1.2乙方：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_________________________联系电话：_________________________1.3其他相关方：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_________________________联系电话：_________________________二、合同前言2.1背景和目的本合同依据我国有关法律法规及行业规范，针对2025年度数据中心epc工程总承包项目，明确甲乙双方的权利和义务，确保工程顺利实施，达到预期目标。2.2合同依据1.《中华人民共和国合同法》2.《中华人民共和国建筑法》3.《中华人民共和国招标投标法》4.《数据中心工程总承包管理规范》5.国家和地方有关数据中心建设的法律法规及政策三、定义与