2025年度房地产项目施工临时用电管理合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度房地产项目施工临时用电管理合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.临时用电设备3.1设备清单3.2设备型号3.3设备数量3.4设备供应商4.临时用电设施4.1供电线路4.2电缆规格4.3电缆长度4.4电缆敷设方式5.临时用电费用5.1用电单价5.2用电计费方式5.3费用支付方式5.4费用结算周期6.临时用电安全管理6.1安全操作规程6.2安全责任划分6.3事故处理流程7.临时用电设备维护保养7.1设备维护保养责任7.2设备维护保养周期7.3设备维护保养内容8.临时用电设备报废8.1报废条件8.2报废程序8.3报废费用9.临时用电合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除费用10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决期限12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效时间12.3合同生效地点13.合同附件13.1附件一：临时用电设备清单13.2附件二：临时用电设施布置图13.3附件三：安全操作规程14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：房地产开发有限公司乙方：电力安装工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式甲方联系人：甲方联系电话：138xxxx5678乙方联系人：赵六乙方联系电话：139xxxx56782.项目概况2.1项目名称房地产项目2.2项目地点市区路号2.3项目规模总建筑面积：100,000平方米2.4项目工期自2024年1月1日起至2024年12月31日止3.临时用电设备3.1设备清单设备名称：三相交流配电柜设备型号：SG10200/630设备数量：2台3.2设备型号三相交流配电柜：SG10200/6303.3设备数量2台3.4设备供应商电力设备有限公司4.临时用电设施4.1供电线路线路长度：500米线路规格：YJV35kV3×120mm²4.2电缆规格YJV35kV3×120mm²4.3电缆长度500米4.4电缆敷设方式地下敷设5.临时用电费用5.1用电单价0.6元/千瓦时5.2用电计费方式按实际用电量计费5.3费用支付方式每月月底前支付上月用电费用5.4费用结算周期每月结算一次6.临时用电安全管理6.1安全操作规程乙方需严格遵守国家及地方有关电力设施安全操作规程，确保用电安全。6.2安全责任划分甲方负责提供安全用电场所，乙方负责临时用电设备、线路的安全运行。6.3事故处理流程发生事故时，乙方应立即采取措施排除故障，并及时通知甲方，甲方应积极配合处理事故。7.临时用电设备维护保养7.1设备维护保养责任乙方负责临时用电设备的日常维护保养。7.2设备维护保养周期每月进行一次全面检查和保养。7.3设备维护保养内容检查设备外观、紧固件、绝缘、接地等，及时更换损坏部件。8.临时用电设备报废8.1报废条件设备因故障无法修复、设备使用寿命到期或设备技术落后无法满足施工需求时，乙方应提出报废申请。8.2报废程序乙方提出报废申请后，甲方应组织相关人员对报废设备进行鉴定，确认报废理由。报废设备经鉴定后，乙方应按照甲方要求进行报废处理。8.3报废费用报废设备产生的拆除、运输、处理等费用由乙方承担。9.临时用电合同解除9.1合同解除条件（1）一方严重违约，另一方提出解除合同；（2）不可抗力导致合同无法履行；（3）经双方协商一致，决定解除合同。9.2合同解除程序提出解除合同的一方应提前30日书面通知对方，合同自通知到达对方之日起解除。9.3合同解除费用合同解除后，双方应按照实际履行情况结算费用，包括但不限于设备折旧、剩余电量费用等。10.违约责任10.1违约情形（1）甲方未按时支付电费；（2）乙方未按时提供用电服务；（3）任何一方未按合同约定履行安全责任。10.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿违约金为合同总金额的1%，实际损失超过违约金的，违约方应赔偿实际损失。11.争议解决11.1争议解决方式发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构市仲裁委员会11.3争议解决期限争议解决期限为自争议发生之日起60日内。12.合同生效12.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。12.2合同生效时间本合同自2024年1月1日起生效。12.3合同生效地点市13.合同附件13.1附件一：临时用电设备清单设备名称、型号、数量、供应商等信息。13.2附件二：临时用电设施布置图临时用电设施的具体布置图。13.3附件三：安全操作规程详细的安全操作规程，包括操作步骤、注意事项等。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念在本合同中，第三方是指除甲乙双方之外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他协助的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同的有效履行，提高施工质量，确保施工安全，以及解决合同履行过程中可能出现的争议。15.3第三方介入类型1.专业服务机构：如设计院、监理公司等；2.咨询机构：如法律咨询、技术咨询服务等；3.监督机构：如政府部门、行业协会等；4.中介机构：如招标代理、合同纠纷调解等。16.第三方介入程序16.1第三方介入申请甲乙双方协商一致后，可向第三方提出介入申请。16.2第三方介入审查第三方在收到介入申请后，应对甲乙双方的合同履行情况进行审查，确认是否接受介入。16.3第三方介入通知第三方接受介入后，应及时通知甲乙双方。17.第三方责任限额17.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在介入过程中，因自身原因导致合同履行受阻或造成损失时，应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体金额根据第三方介入类型、介入内容等因素确定。17.3责任限额适用第三方责任限额适用于第三方介入过程中的所有行为，包括但不限于：1.提供的服务不符合合同约定；2.在介入过程中违反法律法规；3.因第三方自身原因导致合同履行受阻或造成损失。18.第三方责权利18.1第三方权利1.第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料；2.第三方有权对甲乙双方的合同履行情况进行审查；3.第三方有权向甲乙双方提出意见和建议。18.2第三方义务1.第三方应遵守国家法律法规和合同约定；2.第三方应按照合同约定提供专业、公正、客观的服务；3.第三方应保守甲乙双方的商业秘密。19.第三方与其他各方的划分说明19.1责任划分第三方在介入过程中的责任由其自身承担，与甲乙双方的责任无关。19.2权利划分第三方在介入过程中的权利由其自身享有，不影响甲乙双方的权利。19.3责任限额的适用第三方责任限额的适用范围仅限于第三方介入过程中，不影响甲乙双方在合同履行中的权利和义务。20.第三方介入合同的变更与解除20.1变更第三方介入合同在履行过程中，如需变更，应经甲乙双方同意，并签订补充协议。20.2解除1.第三方违反合同约定；2.第三方无法继续履行合同；3.甲乙双方协商一致。20.3解除后的处理合同解除后，第三方应立即停止介入，甲乙双方应按照合同约定处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：临时用电设备清单要求：详细列出合同中涉及的临时用电设备名称、型号、数量、供应商等信息。说明：此清单作为合同附件，用于明确设备供应和验收标准。2.附件二：临时用电设施布置图要求：提供临时用电设施的详细布置图，包括线路走向、电缆规格、设备位置等。说明：此图作为合同附件，用于明确用电设施的具体布置和施工要求。3.附件三：安全操作规程要求：详细列出临时用电安全操作规程，包括操作步骤、注意事项、紧急情况处理等。说明：此规程作为合同附件，用于指导甲乙双方在施工过程中的安全操作。4.附件四：第三方介入协议要求：详细列出第三方介入的具体协议内容，包括介入目的、介入方式、责任划分等。说明：此协议作为合同附件，用于明确第三方介入的详细条款。5.附件五：合同履行情况报告要求：定期提交合同履行情况的报告，包括用电量、设备运行状况、安全事件等。说明：此报告作为合同附件，用于监督合同履行情况。6.附件六：违约行为及处理记录要求：记录合同履行过程中发生的违约行为及处理结果。说明：此记录作为合同附件，用于追溯和处理违约行为。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲乙双方未按时支付电费；乙方未按时提供用电服务；任何一方未按合同约定履行安全责任；第三方提供的服务不符合合同约定；第三方在介入过程中违反法律法规。2.责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。违约金为合同总金额的1%，实际损失超过违约金的，违约方应赔偿实际损失。第三方责任限额适用于第三方介入过程中的所有行为，包括但不限于提供的服务不符合合同约定、违反法律法规等。3.违约示例说明：示例一：甲方未按时支付电费，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因甲方违约造成的损失。示例二：乙方未按时提供用电服务，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因乙方违约造成的损失。示例三：第三方在介入过程中提供的服务不符合合同约定，导致合同履行受阻，甲方有权要求第三方承担相应的违约责任。全文完。2024年度房地产项目施工临时用电管理合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1项目名称1.2施工单位名称1.3供电单位名称1.4合同签订日期1.5合同生效日期2.项目施工临时用电需求2.1用电负荷2.2用电时间2.3用电范围2.4用电安全要求3.供电设施及线路3.1供电设施类型3.2供电线路长度3.3供电线路走向3.4供电设施安装位置4.供电费用及支付方式4.1供电费用计算方法4.2供电费用支付周期4.3供电费用支付方式4.4逾期付款违约责任5.供电设施维护与保养5.1供电设施维护责任5.2供电设施保养要求5.3供电设施维修期限5.4维护保养费用承担6.供电安全责任6.1供电单位安全责任6.2施工单位安全责任6.3安全事故处理6.4安全事故责任追究7.供电设施拆除及恢复7.1拆除时间及方式7.2恢复时间及方式7.3拆除及恢复费用承担8.合同变更及解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更及解除程序8.4变更及解除责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿计算方法10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同附件11.1供电设施清单11.2供电线路图11.3其他相关文件12.合同生效条件13.合同终止条件14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1项目名称：房地产项目1.2施工单位名称：建筑工程有限公司1.3供电单位名称：供电有限公司1.4合同签订日期：2024年3月15日1.5合同生效日期：合同签订之日起生效2.项目施工临时用电需求2.1用电负荷：根据施工进度和设备需求，预计最大用电负荷为200千瓦2.2用电时间：自2024年4月1日起至2025年3月31日止2.3用电范围：涵盖施工现场所有临时用电需求2.4用电安全要求：严格遵守国家相关电力安全规定，确保用电安全3.供电设施及线路3.1供电设施类型：三相四线供电，电压等级为380/220伏3.2供电线路长度：约500米3.3供电线路走向：从供电单位配电室至施工现场3.4供电设施安装位置：施工现场指定位置4.供电费用及支付方式4.1供电费用计算方法：按照实际用电量计算，电费单价按国家规定执行4.2供电费用支付周期：每月结算一次，次月5日前支付4.3供电费用支付方式：银行转账4.4逾期付款违约责任：每逾期一日，应支付逾期付款金额的千分之五作为违约金5.供电设施维护与保养5.1供电设施维护责任：供电单位负责供电设施的日常维护5.2供电设施保养要求：定期检查、清洁、紧固线路和设备5.3供电设施维修期限：一般故障24小时内响应，重大故障48小时内响应5.4维护保养费用承担：维护保养费用由供电单位承担6.供电安全责任6.1供电单位安全责任：确保供电设施安全可靠，遵守国家电力安全规定6.2施工单位安全责任：负责施工现场用电安全，严格按照用电安全操作规程执行6.3安全事故处理：发生安全事故，双方应立即启动应急预案，并依法向相关部门报告6.4安全事故责任追究：根据事故原因，追究相关责任人的责任7.供电设施拆除及恢复7.1拆除时间及方式：项目完工后，供电单位将在收到施工单位通知后5个工作日内完成拆除工作7.2恢复时间及方式：拆除后，供电单位将根据实际情况安排恢复工作7.3拆除及恢复费用承担：拆除及恢复费用由供电单位承担8.合同变更及解除8.1合同变更条件：因不可抗力、国家政策调整等原因，导致合同内容需要变更的，双方应协商一致，签署书面变更协议8.2.1合同履行期限届满，合同目的已实现8.2.2一方严重违约，经另一方书面通知后仍未改正8.2.3出现不可抗力事件，导致合同无法履行8.2.4双方协商一致，决定解除合同8.3变更及解除程序：任何一方提出变更或解除合同时，应提前30日书面通知对方，并经双方协商一致后签署书面变更协议或解除协议8.4变更及解除责任：因变更或解除合同给对方造成损失的，由责任方承担相应的赔偿责任9.违约责任9.1.1供电单位未按时提供电力供应9.1.2施工单位未按时支付电费9.1.3一方未履行合同约定的安全责任9.1.4一方未按约定进行设施维护9.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等9.3违约赔偿计算方法：违约赔偿金额根据实际损失和违约金的约定计算10.争议解决10.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决10.2争议解决程序：争议发生后，双方应在30日内提出书面仲裁申请，仲裁机构应在接到申请后60日内作出裁决10.3争议解决地点：合同签订地11.合同附件11.1供电设施清单：详细列明供电设施的名称、型号、数量等信息11.2供电线路图：标明供电线路的走向、电压等级、负荷等信息11.3其他相关文件：包括但不限于工程图纸、设备清单、安全操作规程等12.合同生效条件12.1合同经双方签字盖章后生效12.2合同生效前，双方应完成合同中约定的准备工作13.合同终止条件13.1合同履行完毕13.2合同解除13.3合同约定的其他终止条件14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1第三方介入是指在合同履行过程中，为提高效率、降低风险或满足特定需求，由合同双方共同邀请或指定的独立第三方参与的合同执行活动。1.2第三方介入的范围包括但不限于：项目管理、技术咨询、质量监督、安全监管、争议解决等。2.第三方介入的条件与程序2.1第三方介入的条件：2.1.1合同双方一致同意邀请第三方介入；2.1.2第三方具备相应的资质和能力；2.1.3第三方介入的内容与合同目的相符。2.2第三方介入的程序：2.2.1合同双方协商确定第三方介入的具体事项；2.2.2双方共同与第三方签订补充协议，明确第三方介入的具体内容、权利义务及责任；2.2.3第三方根据补充协议的约定履行职责。3.第三方权利与义务3.1第三方权利：3.1.1获得合同双方提供的必要信息；3.1.2依照补充协议的约定，独立行使职责；3.1.3要求合同双方履行相应的配合义务。3.2第三方义务：3.2.1严格遵守国家法律法规和行业规范；3.2.2对合同双方提供的信息保密；3.2.3按照补充协议的约定，履行专业职责。4.第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定：4.1.1第三方责任限额应根据第三方介入的具体内容、风险程度及合同双方协商确定；4.1.2第三方责任限额应包含在补充协议中，并在合同中予以明确。4.2第三方责任限额的执行：4.2.1第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成合同双方损失的，应在责任限额内承担赔偿责任；4.2.2超出责任限额的部分，由合同双方自行承担。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与合同双方的关系：5.1.1第三方与合同双方均为独立主体，各自承担相应的法律责任；5.1.2第三方不得干预合同双方的正常业务往来。5.2第三方与施工单位的划分说明：5.2.1第三方在项目施工过程中，对施工单位的工作进行监督和指导，但不直接参与施工单位的日常管理；5.2.2施工单位应积极配合第三方的工作，但第三方不得要求施工单位承担其责任。5.3第三方与供电单位的划分说明：5.3.1第三方在供电设施维护和保养过程中，对供电单位的工作进行监督和评估；5.3.2供电单位应按照合同约定，保证供电设施的正常运行，并对第三方的工作提供必要的支持。6.第三方介入的变更与解除6.1第三方介入的变更：6.1.1如有需要，合同双方可协商一致，对第三方介入的内容、权利义务及责任进行变更；6.1.2变更内容应在补充协议中予以明确。6.2第三方介入的解除：6.2.1如有需要，合同双方可协商一致，解除第三方介入；6.2.2解除第三方介入应在补充协议中予以明确，并通知第三方。7.第三方介入的争议解决7.1第三方介入的争议解决方式：7.1.1合同双方应通过协商解决第三方介入过程中的争议；7.1.2如协商不成，可提交合同签订地人民法院诉讼解决。7.2第三方介入的争议处理：7.2.1争议处理过程中，第三方应保持中立，不得偏袒任何一方；7.2.2第三方在处理争议时，应充分考虑合同双方的合法权益。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.供电设施清单详细要求：列明供电设施的名称、型号、规格、数量、安装位置、供应商等信息。说明：供电设施清单是合同履行过程中设备管理的重要依据，应确保清单的准确性和完整性。2.供电线路图详细要求：标明供电线路的走向、电压等级、负荷、保护措施等信息。3.安全操作规程详细要求：包括用电安全操作规程、现场安全管理制度、应急预案等内容。说明：安全操作规程是保障施工现场用电安全的重要文件，应确保规程的全面性和可操作性。4.项目施工进度计划详细要求：详细列出项目施工的各个阶段、时间节点、预期完成目标等信息。说明：施工进度计划是项目管理的核心文件，应确保计划的合理性和可行性。5.第三方介入补充协议详细要求：明确第三方介入的具体内容、权利义务、责任限额、争议解决方式等。说明：补充协议是第三方介入的基础文件，应确保协议的合法性和有效性。6.付款凭证详细要求：包括电费发票、转账记录、付款证明等。说明：付款凭证是合同履行过程中费用支付的重要依据，应确保凭证的真实性和有效性。7.争议解决记录详细要求：记录争议的发生、协商过程、解决方案等信息。说明：争议解决记录是合同履行过程中处理争议的重要资料，应确保记录的完整性和客观性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1供电单位未按时提供电力供应1.2施工单位未按时支付电费1.3一方未履行合同约定的安全责任1.4一方未按约定进行设施维护1.5第三方未履行补充协议约定的职责2.责任认定标准2.1供电单位未按时提供电力供应：每延误一天，支付电费总额的千分之五作为违约金。2.2施工单位未按时支付电费：每延误一天，支付电费总额的千分之五作为违约金。2.3一方未履行合同约定的安全责任：根据事故损失程度，承担相应的赔偿责任。2.4一方未按约定进行设施维护：每延误一天，支付维护费用总额的千分之五作为违约金。2.5第三方未履行补充协议约定的职责：根据补充协议的约定，承担相应的赔偿责任。3.示例说明3.1供电单位未按时提供电力供应：若供电单位因故延误供电一天，则应支付电费总额的千分之五作为违约金。3.2施工单位未按时支付电费：若施工单位在约定支付电费的日期后延误三天，则应支付电费总额的千分之十五作为违约金。3.3一方未履行合同约定的安全责任：若因一方未履行安全责任导致安全事故，则应根据事故损失程度，由责任方承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度房地产项目施工临时用电管理合同2本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同签订目的和依据1.3合同有效期2.临时用电设施2.1设施种类及数量2.2设施安装要求2.3设施验收标准3.临时用电工程3.1工程内容3.2工程进度安排3.3工程验收标准4.临时用电费用4.1费用构成4.2费用结算方式4.3费用支付期限5.用电安全与环保5.1安全生产责任5.2环保要求5.3应急预案6.合同变更与解除6.1变更条件6.2变更程序6.3解除条件6.4解除程序7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约赔偿标准8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同附件9.1附件一：临时用电设施清单9.2附件二：临时用电工程进度表9.3附件三：费用结算清单9.4附件四：安全生产责任书9.5附件五：环保要求书9.6附件六：应急预案10.合同生效10.1生效条件10.2生效日期11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序12.合同终止12.1终止条件12.2终止程序13.合同附件保管13.1附件保管责任13.2附件保管方式14.其他约定14.1合同解释14.2合同份数14.3合同效力第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同双方基本信息1.1.1甲方（项目业主）：[甲方全称]1.1.2乙方（施工方）：[乙方全称]1.1.3甲方联系人：[联系人姓名]，联系电话：[联系电话]1.1.4乙方联系人：[联系人姓名]，联系电话：[联系电话]1.2合同签订目的和依据1.2.1签订目的：为保障2024年度房地产项目施工期间的临时用电需求，确保施工顺利进行。1.2.2签订依据：《中华人民共和国合同法》、《电力设施保护条例》等相关法律法规。1.3合同有效期1.3.1合同自双方签字盖章之日起生效，至2024年度房地产项目施工结束之日止。2.临时用电设施2.1设施种类及数量2.1.1设施种类：包括配电箱、电缆、电线、插座等。2.1.2设施数量：根据施工需求确定，详见附件一。2.2设施安装要求2.2.1设施安装应符合国家相关标准和规范。2.2.2设施安装位置应便于施工，并确保安全。2.3设施验收标准2.3.1设施安装完成后，由双方共同验收，合格后方可投入使用。3.临时用电工程3.1工程内容3.1.1临时用电线路的架设与敷设。3.1.2临时用电设施的安装与调试。3.2工程进度安排3.2.1临时用电工程应与施工进度同步进行。3.2.2具体进度安排详见附件二。3.3工程验收标准3.3.1工程完成后，由双方共同验收，合格后方可投入使用。4.临时用电费用4.1费用构成4.1.1设备租赁费用。4.1.2电力使用费用。4.1.3人员工资及管理费用。4.2费用结算方式4.2.1乙方每月向甲方提交费用结算清单。4.2.2甲方收到清单后，应在5个工作日内支付相应费用。4.3费用支付期限4.3.1费用支付期限为每月结算后15个工作日内。5.用电安全与环保5.1安全生产责任5.1.1乙方负责临时用电设施的安全运行和维护。5.1.2甲方负责现场用电安全管理和监督。5.2环保要求5.2.1临时用电设施应符合国家环保要求。5.2.2乙方应采取有效措施，防止噪音、粉尘等污染。5.3应急预案5.3.1双方应共同制定临时用电事故应急预案。5.3.2应急预案应包括事故报告、处理流程、人员疏散等内容。6.合同变更与解除6.1变更条件6.1.1合同内容需变更时，双方应协商一致。6.1.2变更内容应符合国家相关法律法规。6.2变更程序6.2.1双方应签署书面变更协议。6.2.2变更协议经双方签字盖章后生效。6.3解除条件6.3.1合同一方严重违约，另一方有权解除合同。6.3.2国家政策调整导致合同无法履行时，双方可协商解除合同。6.4解除程序6.4.1解除合同应书面通知对方。6.4.2解除合同后，双方应妥善处理合同未尽事宜。8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方发生争议时，应通过友好协商解决。8.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构8.2.1争议解决机构为合同签订地人民法院。8.2.2争议解决机构应按照中华人民共和国相关法律法规进行审理。8.3争议解决程序8.3.1争议提交后，双方应积极配合法院调查取证。8.3.2法院审理期间，双方应遵守法院的判决和裁定。9.合同附件9.1附件一：临时用电设施清单9.1.1列明所有临时用电设施的名称、规格、数量等信息。9.1.2清单应由乙方提供，并经甲方确认。9.2附件二：临时用电工程进度表9.2.1详细记录临时用电工程的进度安排。9.2.2进度表应由乙方根据实际情况定期更新，并提交甲方。9.3附件三：费用结算清单9.3.1列明每月产生的各项费用明细。9.3.2清单应由乙方提供，并经甲方审核确认。9.4附件四：安全生产责任书9.4.1明确甲乙双方在安全生产方面的责任和义务。9.4.2责任书应由双方签字盖章后生效。9.5附件五：环保要求书9.5.1列明临时用电工程在环保方面的具体要求。9.5.2要求书应由乙方提供，并经甲方审核确认。9.6附件六：应急预案9.6.1详细描述临时用电事故的应急处理措施。9.6.2应急预案应由双方共同制定，并定期演练。10.合同生效10.1生效条件10.1.1双方签署合同并加盖公章。10.1.2合同经双方签字盖章后生效。10.2生效日期10.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。11.合同解除11.1解除条件11.1.1合同双方协商一致解除合同。11.1.2一方严重违约，另一方有权解除合同。11.2解除程序11.2.1解除合同应书面通知对方。11.2.2解除合同后，双方应妥善处理合同未尽事宜。12.合同终止12.1终止条件12.1.1合同约定的期限届满。12.1.2合同解除。12.2终止程序12.2.1合同终止后，双方应进行财产清算。12.2.2双方应签署合同终止确认书。13.合同附件保管13.1附件保管责任13.1.1双方应妥善保管合同及其附件。13.1.2附件丢失或损坏，由责任方负责补充或修复。13.2附件保管方式13.2.1合同及其附件应存放在安全的地方。13.2.2合同及其附件的电子版应由双方分别备份。14.其他约定14.1合同解释14.1.1合同条款的歧义解释，以有利于合同订立方的解释为准。14.2合同份数14.2.1合同一式两份，甲乙双方各执一份。14.2.2合同份数不足时，可由双方协商补充。14.3合同效力14.3.1合同对甲乙双方具有法律约束力。14.3.2合同未尽事宜，可由双方另行协商解决。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同中“第三方”是指除甲乙双方之外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、咨询机构、检测机构、保险机构等。15.1.2第三方介入是指为履行本合同的需要，由甲乙双方共同邀请或委托介入合同履行的第三方。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入的目的是为了保证合同的有效履行，提高工程质量和效率，以及保障双方的合法权益。15.3第三方介入方式15.3.1第三方介入可以通过监理、咨询、检测、保险等方式进行。15.4第三方责任限额15.4.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。15.4.2第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在附件中明确。15.5第三方责任界定15.5.1第三方的责任范围应限于其提供的专业服务内容。15.5.2第三方不承担因其提供专业服务之外的任何责任。16.甲乙双方责任划分16.1在第三方介入的情况下，甲乙双方的责任划分如下：16.1.1甲方责任：提供必要的资料和条件，确保第三方能够正常履行职责；对第三方提供的服务进行监督和验收。16.1.2乙方责任：配合第三方的工作，提供必要的信息和协助；对第三方的工作提出意见和建议。17.第三方介入程序17.1第三方介入程序如下：17.1.1甲乙双方共同商定第三方介入的事宜，并确定第三方介入的具体方式。17.1.2甲乙双方签订第三方服务协议，明确双方的权利和义务。17.1.3第三方根据服务协议履行职责，甲乙双方对第三方的服务进行监督和验收。18.第三方服务协议18.1.1第三方的名称、地址、联系人及联系方式。18.1.2第三方的服务内容、期限和标准。18.1.3第三方的责任和义务。18.1.4甲乙双方的权利和义务。18.1.5服务费用及支付方式。18.1.6争议解决方式。19.第三方介入变更19.1在合同履行过程中，如需变更第三方介入的事宜，甲乙双方应协商一致，并书面通知第三方。19.2第三方服务协议的变更应按照原协议的约定进行。20.