电厂钢结构制做安装工程施工合同2025年

电厂钢结构制做安装工程施工合同2025年通用合同编号：__________鉴于业主与承包商就电厂钢结构制做安装工程达成合作意向，为明确双方的权利义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程内容1.1本工程为电厂钢结构制做安装工程，包括但不限于钢结构设计、材料采购、加工制造、运输、安装、调试、验收等全部工作。1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程质量标准：________________第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。2.2合同价款支付方式：________________2.3合同价款结算方式：________________第三条合同履行3.1承包商应按照本合同约定的工程内容、工程质量标准、工程进度要求，完成本工程的制做和安装工作。3.2承包商应按照业主的要求，提供与工程相关的设计、技术资料，并保证资料的准确性和完整性。3.3业主应按照本合同约定的付款方式和付款时间，向承包商支付合同价款。3.4业主应按照承包商的合理要求，提供施工所需的场地、水源、电源、道路等基础设施，并保证施工期间畅通无阻。3.5双方应共同参加工程验收，验收合格的，业主应在验收合格后日内向承包商支付合同价款。第四条合同变更和解除4.1任何一方提出变更或解除本合同，均应提前天书面通知对方，并说明变更或解除的理由。4.2双方同意变更或解除本合同的，应签订书面协议，经双方盖章确认后生效。4.3未经双方协商一致，任何一方不得单方面变更或解除本合同。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。6.2双方同意，仲裁是解决争议的最终方式，如双方未能通过协商解决争议，任何一方均有权向约定的仲裁机构申请仲裁。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________签订日期：________________一、附件列表：

1.工程设计图纸和技术规范

2.工程量清单

3.材料采购清单

4.施工组织设计

5.工程验收标准

6.付款凭证

7.工程变更通知

8.违约金计算公式

9.仲裁协议二、违约行为及认定：

1.未能按照约定的时间和质量完成工程，认定为违约行为。

2.未能按照约定的付款时间和金额支付价款，认定为违约行为。

3.未能提供施工所需的基础设施，导致工程无法顺利进行，认定为违约行为。

4.未能按照合同约定履行各自的义务，导致合同目的无法实现，认定为违约行为。三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中指定的电力公司或项目发起方。

2.乙方：指合同中指定的承包商或施工方。

3.合同价款：指双方约定的完成工程所需支付的金额。

4.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。

5.工程验收：指双方共同对完成的工程进行检查，确认是否符合约定的质量标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.遇到施工进度延误：

解决办法：双方协商调整施工计划，合理分配人力资源，确保工程按时完成。

2.遇到材料质量问题：

解决办法：及时更换不合格的材料，对已使用的材料进行检测，确保工程质量。

3.遇到付款问题：

解决办法：双方按照合同约定的付款方式和时间履行付款义务，如有争议，可通过协商或仲裁解决。

4.遇到合同变更：

解决办法：双方签订书面变更协议，明确变更内容、范围、时间和费用等事项。五、所有应用场景：

1.电力公司进行电厂建设时，与承包商签订的钢结构制做安装工程合同。

2.钢铁企业进行工厂扩建或改造时，与施工单位签订