2025年度智慧社区模板工程劳务分包合同2篇_第1页
2025年度智慧社区模板工程劳务分包合同2篇_第2页
2025年度智慧社区模板工程劳务分包合同2篇_第3页
2025年度智慧社区模板工程劳务分包合同2篇_第4页
2025年度智慧社区模板工程劳务分包合同2篇_第5页
已阅读5页,还剩35页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度智慧社区模板工程劳务分包合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2合同用语解释2.双方信息2.1分包方信息2.2总包方信息3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模4.工程内容4.1工程范围4.2工程质量标准4.3工程进度安排5.劳务分包内容5.1劳务分包项目5.2劳务分包方式5.3劳务分包费用6.材料供应6.1材料供应方式6.2材料质量要求6.3材料验收标准7.施工组织与管理7.1施工组织机构7.2施工管理职责7.3施工协调与沟通8.付款方式与进度款8.1付款方式8.2进度款支付条件8.3付款时间安排9.税收与保险9.1税收承担9.2保险责任10.合同期限与变更10.1合同期限10.2合同变更程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序14.其他14.1合同附件14.2合同生效条件14.3合同签署日期第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“智慧社区”指运用物联网、大数据、云计算等技术,实现社区管理智能化、服务便捷化、居民生活舒适化的社区。1.1.2“劳务分包”指总包方将合同约定范围内的部分工程或劳务工作委托给分包方完成。1.1.3“合同”指本2024年度智慧社区模板工程劳务分包合同。1.2合同用语解释1.2.1.1“总包方”指委托分包方进行劳务分包的合同主体。1.2.1.2“分包方”指接受总包方委托,完成劳务分包工作的合同主体。1.2.1.3“工程”指智慧社区模板工程的具体内容。1.2.1.4“劳务”指工程所需的劳动力、技术和管理服务。2.双方信息2.1分包方信息2.1.1分包方名称:[分包方名称]2.1.2分包方地址:[分包方地址]2.1.3联系人:[分包方联系人姓名]2.1.4联系电话:[分包方联系电话]2.2总包方信息2.2.1总包方名称:[总包方名称]2.2.2总包方地址:[总包方地址]2.2.3联系人:[总包方联系人姓名]2.2.4联系电话:[总包方联系电话]3.项目概述3.1项目名称:2024年度智慧社区模板工程3.2项目地点:[项目具体地址]3.3项目规模:[项目规模描述,如:总建筑面积为10万平方米]4.工程内容4.1工程范围:[具体工程内容描述,如:包括智慧社区管理系统建设、智慧家居设备安装等]4.2工程质量标准:[质量标准描述,如:符合国家相关标准和规范要求]4.3工程进度安排:[工程进度计划,如:分阶段完成,具体进度节点如下:]5.劳务分包内容5.1劳务分包项目:[具体分包项目描述,如:智慧家居设备安装、弱电布线等]5.2劳务分包方式:[分包方式描述,如:按工程量计算总价合同]5.3劳务分包费用:[分包费用描述,如:总金额为人民币[金额]元]6.材料供应6.1材料供应方式:[供应方式描述,如:由总包方统一采购,分包方负责施工安装]6.2材料质量要求:[质量要求描述,如:所有材料必须符合国家相关标准和规范]6.3材料验收标准:[验收标准描述,如:按照国家相关标准和规范进行验收]7.施工组织与管理7.1施工组织机构:[组织机构描述,如:成立项目管理部,负责工程的施工组织和管理]7.2施工管理职责:[职责描述,如:分包方负责现场施工管理,确保工程质量和进度]7.3施工协调与沟通:[协调沟通描述,如:双方定期召开协调会,及时解决施工中出现的问题]8.付款方式与进度款8.1付款方式8.1.1付款方式为分阶段支付,包括预付款、进度款和竣工结算款。8.1.2预付款:合同签订后5个工作日内支付,金额为合同总价的10%。8.1.3进度款:根据工程进度和合同约定,按月支付,每个进度节点完成后10个工作日内支付。8.1.4竣工结算款:工程竣工验收合格后30个工作日内支付,金额为合同总价的80%。8.1.5剩余5%作为质保金,在工程质保期满后30个工作日内支付。8.2进度款支付条件8.2.1分包方提交经总包方确认的月进度报告。8.2.2工程进度达到合同约定的进度节点。8.2.3分包方提交相关验收资料。8.3付款时间安排8.3.1每月5日前,总包方应将下月进度款支付至分包方指定账户。8.4付款方式变更8.4.1如有特殊原因需要变更付款方式,双方应协商一致并签订补充协议。9.税收与保险9.1税收承担9.1.1本合同项下产生的所有税费,由分包方依法自行承担。9.1.2总包方应在合同约定的付款中包含分包方应缴纳的税费。9.2保险责任9.2.1分包方应为其施工人员购买工伤保险,并在合同签订后10个工作日内提交保险单据。9.2.2总包方应为其施工场地和工程购买工程一切险,并在合同签订后10个工作日内提交保险单据。10.合同期限与变更10.1合同期限10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为[具体期限]。10.1.2合同期满后,如双方无异议,可协商续签。10.2合同变更程序10.2.1合同的任何变更,均需以书面形式提出,并经双方签字盖章后生效。11.违约责任11.1违约情形11.1.1分包方未按合同约定的时间和质量完成工程。11.1.2分包方未按照合同约定进行材料采购和施工。11.1.3分包方未按照合同约定支付相关费用。11.2违约责任承担11.2.1分包方未按时完成工程或未达到质量要求的,应向总包方支付违约金。11.2.2分包方未按合同约定进行材料采购和施工的,应承担相应的法律责任。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应通过友好协商解决合同争议。12.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构12.2.1本合同争议解决机构为[具体机构名称]。13.合同终止13.1合同终止条件13.1.1合同期满或双方协商一致解除合同。13.1.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行。13.2合同终止程序13.2.1一方提出合同终止意向,应书面通知另一方。13.2.2双方应在收到终止意向后的[具体时间]内达成终止协议。14.其他14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于:工程图纸、工程量清单、材料清单、付款计划等。14.2合同生效条件14.2.1本合同经双方签字盖章后生效。14.3合同签署日期14.3.1本合同于[签署日期]签署。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念15.1.1本合同中“第三方”是指除甲乙双方之外的,为合同履行提供咨询、服务、担保、监理等功能的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括甲乙双方的雇员、代理人或关联方。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于:项目管理、技术指导、质量监督、进度监控、资金监管等。15.3第三方介入方式15.3.1.1签订补充协议,明确第三方的权利义务。15.3.1.2由甲乙双方共同委托第三方提供服务。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方的责任限额应依据其提供的服务的性质和风险程度确定。16.1.2第三方的责任限额应在补充协议中明确,并经甲乙双方同意。16.2责任限额计算16.2.1.1第三方提供服务的内容和范围。16.2.1.2第三方服务的市场价值。16.2.1.3第三方服务的风险程度。17.第三方责权利界定17.1第三方权利17.1.1第三方有权要求甲乙双方按照合同约定提供必要的资料和条件,以完成其职责。17.1.2第三方有权在合同约定范围内,对甲乙双方的行为进行监督和指导。17.2第三方义务17.2.1第三方应按照合同约定,提供专业、高效的服务。17.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和工程信息。17.3第三方责任17.3.1第三方因自身原因造成的服务失误或损害,应承担相应的法律责任。17.3.2第三方在执行合同过程中,如因不可抗力导致合同无法履行,不负违约责任。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的权利义务关系18.1.1第三方与甲方之间的权利义务关系由补充协议约定。18.1.2甲方应保证第三方的服务不受不合理的干预和阻碍。18.2第三方与乙方的权利义务关系18.2.1第三方与乙方之间的权利义务关系由补充协议约定。18.2.2乙方应保证第三方的服务不受不合理的干预和阻碍。18.3第三方与甲乙双方的关系18.3.1第三方作为独立第三方,与甲乙双方之间不承担连带责任。18.3.2甲乙双方应共同维护第三方的合法权益。19.第三方介入后的合同变更19.1合同变更程序19.1.1第三方介入后的合同变更,需经甲乙双方和第三方协商一致,并以书面形式作出。19.1.2合同变更应遵循本合同的相关规定。19.2合同变更效力19.2.1合同变更自各方签字盖章之日起生效。19.2.2合同变更不影响本合同其他条款的效力。20.第三方介入后的争议解决20.1争议解决方式20.1.1第三方介入后的争议解决方式,应遵循本合同中关于争议解决的相关规定。20.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。20.2第三方介入争议处理20.2.1第三方在争议处理过程中,应保持中立,公正处理争议。20.2.2第三方在争议处理过程中,不得泄露甲乙双方的商业秘密和工程信息。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸要求:详细展示工程的设计方案、施工图、设备清单等。说明:图纸应按照国家相关标准和规范绘制,并由设计单位盖章确认。2.工程量清单要求:详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价等。说明:清单应与图纸一致,并由甲乙双方共同确认。3.材料清单要求:详细列出所需材料的名称、规格、数量、品牌等。说明:清单应包括主要材料和辅助材料,并由甲乙双方共同确认。4.付款计划要求:详细列出每个付款阶段的金额、时间节点等。说明:付款计划应与工程进度相匹配,并由甲乙双方共同确认。5.施工组织设计要求:详细描述施工方案、施工进度、质量保证措施等。说明:组织设计应包括施工方案、人员安排、设备配置等。6.质量保证措施要求:详细列出工程质量保证措施、检验标准、验收程序等。说明:措施应包括材料检验、施工过程检验、竣工验收等。7.安全生产措施要求:详细列出施工现场的安全管理措施、应急预案等。说明:措施应包括现场安全防护、人员培训、事故处理等。8.环境保护措施要求:详细列出施工现场的环境保护措施、废弃物处理等。说明:措施应包括噪音控制、粉尘处理、废水处理等。9.争议解决协议要求:详细列出争议解决的方式、程序、机构等。说明:协议应包括协商、调解、仲裁、诉讼等。10.第三方服务协议要求:详细列出第三方服务的范围、内容、费用、责任等。说明:协议应包括第三方的资质、服务标准、责任限额等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定的时间和质量完成工程。分包方未按合同约定进行材料采购和施工。分包方未按合同约定支付相关费用。第三方未按合同约定提供专业、高效的服务。第三方泄露甲乙双方的商业秘密和工程信息。2.责任认定标准:违约行为的认定应以合同约定和实际情况为依据。责任认定标准应根据违约行为的严重程度、影响范围和损失情况确定。3.违约责任认定示例:分包方未按合同约定时间完成工程,导致工期延误,应支付违约金。分包方使用不合格材料,导致工程质量不合格,应承担修复费用和违约金。第三方泄露商业秘密,给甲乙双方造成损失,应赔偿损失并承担违约金。全文完。2024年度智慧社区模板工程劳务分包合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语1.2术语定义1.3专用名词解释2.双方基本信息2.1承包方信息2.2甲方信息2.3乙方信息2.4监理方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容3.5工程进度计划4.合同标的及范围4.1合同标的4.2工程范围4.3工程质量标准4.4工程验收标准5.合同工期及节点5.1合同工期5.2工程节点划分5.3工期延误责任6.合同价款及支付6.1合同价款6.2工程量清单6.3支付方式6.4支付时间节点6.5付款条件7.材料设备供应7.1材料设备种类7.2供应责任7.3材料设备质量要求7.4材料设备验收8.技术规范及标准8.1技术规范8.2国家及行业标准8.3施工规范要求8.4质量检测要求9.工程施工与管理9.1施工组织设计9.2施工方案9.3施工现场管理9.4施工安全与环保9.5施工变更与协调10.验收与保修10.1工程验收程序10.2验收标准10.3保修期限及内容10.4保修责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3解除或终止程序14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同存续期间的权利义务14.4合同终止后的处理第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同术语1.1.1“本合同”指《2024年度智慧社区模板工程劳务分包合同》。1.1.2“承包方”指承担劳务分包工程的乙方。1.1.3“甲方”指委托承包方进行劳务分包工程的主体。1.1.4“乙方”指接受甲方委托,承担劳务分包工程的乙方。1.1.5“监理方”指对劳务分包工程进行监督管理的第三方。1.2术语定义1.2.1“劳务分包工程”指乙方按照甲方要求,完成智慧社区模板工程的劳务部分。1.2.2“工程量清单”指列明劳务分包工程中各类劳务工作内容及相应工程量的清单。1.3专用名词解释1.3.1“节点”指工程进度中的关键时间点,包括但不限于工程开工、完工、验收等。2.双方基本信息2.1承包方信息2.1.1乙方名称:2.1.2乙方地址:2.1.3乙方联系人:2.1.4乙方联系电话:2.2甲方信息2.2.1甲方名称:2.2.2甲方地址:2.2.3甲方联系人:2.2.4甲方联系电话:2.3乙方信息2.3.1乙方名称:2.3.2乙方地址:2.3.3乙方联系人:2.3.4乙方联系电话:2.4监理方信息2.4.1监理方名称:2.4.2监理方地址:2.4.3监理方联系人:2.4.4监理方联系电话:3.工程概况3.1工程名称:2024年度智慧社区模板工程3.2工程地点:[具体地址]3.3工程规模:[具体规模描述]3.4工程内容:[具体工程内容描述]3.5工程进度计划:[具体进度计划描述]4.合同标的及范围4.1合同标的:乙方按照甲方要求,完成智慧社区模板工程的劳务部分。4.2工程范围:[具体工程范围描述]4.3工程质量标准:[具体质量标准描述]4.4工程验收标准:[具体验收标准描述]5.合同工期及节点5.1合同工期:[具体工期描述]5.2工程节点划分:[具体节点划分描述]5.3工期延误责任:[具体责任描述]6.合同价款及支付6.1合同价款:[具体合同价款描述]6.2工程量清单:[具体工程量清单描述]6.3支付方式:[具体支付方式描述]6.4支付时间节点:[具体时间节点描述]6.5付款条件:[具体付款条件描述]7.材料设备供应7.1材料设备种类:[具体种类描述]7.2供应责任:[具体供应责任描述]7.3材料设备质量要求:[具体质量要求描述]7.4材料设备验收:[具体验收描述]8.技术规范及标准8.1技术规范8.1.1乙方应遵守国家及行业标准,确保施工质量。8.1.2乙方需按照甲方提供的施工图纸及技术规范进行施工。8.2国家及行业标准8.2.1乙方施工过程中应参照《建筑安装工程施工及验收规范》等国家标准。8.2.2乙方需符合《智慧社区建设规范》等相关行业标准。8.3施工规范要求8.3.1乙方应按照甲方提供的施工规范进行施工,确保施工质量。8.3.2乙方需定期进行自检,确保施工符合规范要求。8.4质量检测要求8.4.1乙方需对施工过程中的关键工序进行质量检测。8.4.2乙方应配合监理方进行现场质量检测,并及时整改不合格项。9.工程施工与管理9.1施工组织设计9.1.1乙方应编制详细的施工组织设计,包括施工方案、进度计划、资源配置等。9.1.2施工组织设计需经甲方和监理方审核批准后方可实施。9.2施工方案9.2.1乙方应制定详细的施工方案,明确施工工艺、技术措施和质量保证措施。9.2.2施工方案应包含安全、环保、文明施工等要求。9.3施工现场管理9.3.1乙方应负责施工现场的日常管理,确保施工安全、有序。9.3.2乙方需对施工现场进行定期检查,及时消除安全隐患。9.4施工安全与环保9.4.1乙方应严格执行国家及地方有关施工安全与环保的规定。9.4.2乙方需对施工现场进行环境保护,防止污染。9.5施工变更与协调9.5.1任何施工变更需经甲方和监理方同意后方可实施。9.5.2乙方应与甲方及监理方保持良好沟通,及时解决施工过程中出现的问题。10.验收与保修10.1工程验收程序10.1.1工程完工后,乙方应向甲方提交验收申请。10.1.2甲方组织监理方对工程进行验收,验收合格后方可交付使用。10.2验收标准10.2.1工程质量应符合国家及行业标准。10.2.2工程应符合施工图纸及设计要求。10.3保修期限及内容10.3.1乙方提供的劳务分包工程保修期限为一年。10.3.2保修内容包括但不限于施工质量问题、设备故障等。10.4保修责任10.4.1乙方应按照保修期限和内容,对工程进行保修。10.4.2保修期内,乙方应承担因施工质量问题引起的维修责任。11.违约责任11.1违约情形11.1.1乙方未按合同约定完成工程量或质量不符合要求。11.1.2乙方未按合同约定的时间完成工程。11.1.3乙方违反施工规范和安全环保要求。11.2违约责任11.2.1乙方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2.2违约金金额按合同约定执行。11.3违约赔偿11.3.1乙方应赔偿因违约给甲方造成的损失。11.3.2赔偿金额根据实际情况确定。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议。12.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构12.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院。12.3争议解决程序12.3.1争议解决程序按照我国相关法律法规及司法解释执行。13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.1.1甲方或乙方违约,经另一方提出解除合同。13.1.2因不可抗力导致合同无法履行。13.2合同终止条件13.2.1合同约定的期限届满。13.2.2合同双方协商一致终止合同。13.3解除或终止程序13.3.1合同解除或终止需书面通知对方。14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章。14.1.2合同经监理方审核同意。14.2合同终止条件14.2.1合同约定的期限届满。14.2.2合同双方协商一致终止合同。14.3合同存续期间的权利义务14.3.1双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。14.3.2合同存续期间,如遇法律法规变化,双方应按变更后的法律法规执行。14.4合同终止后的处理14.4.2合同终止后,双方应互相提供必要的协助,确保合同终止后的各项工作顺利进行。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与范围15.1第三方定义15.1.1“第三方”是指在合同履行过程中,因特定需要而介入合同关系的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方包括但不限于监理方、检测机构、评估机构、咨询顾问等。15.2第三方介入的范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于工程质量监督、工程进度控制、合同履行监督等。15.2.2第三方介入的具体事项由合同双方在合同中明确约定。16.第三方介入的程序与条件16.1介入程序16.1.1合同双方协商一致,决定引入第三方介入。16.1.2第三方介入前,合同双方应与第三方签订相关协议,明确各方的权利和义务。16.2介入条件16.2.1第三方具备相应的资质和经验。16.2.2第三方能够独立、公正地履行职责。16.2.3第三方介入不违反法律法规及合同约定。17.第三方的责任与权利17.1第三方的责任17.1.1第三方应按照合同约定和法律法规履行监督、检测、评估等职责。17.1.2第三方对自身履行职责过程中的过错承担相应责任。17.1.3第三方在履行职责过程中应保守商业秘密。17.2第三方的权利17.2.1第三方有权要求合同双方提供必要的信息和协助。17.2.2第三方有权对合同履行情况进行监督、检测、评估。17.2.3第三方有权根据合同约定和检测结果提出建议或要求。18.第三方与其他各方的划分说明18.1合同双方与第三方的关系18.1.1合同双方与第三方之间是独立的关系,第三方不承担合同双方的权利义务。18.1.2第三方在履行职责过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方。18.2第三方与监理方的关系18.2.1监理方作为第三方之一,其职责与第三方有所区别。18.2.2第三方在履行职责过程中,应积极配合监理方的监督工作。18.3第三方与检测机构的关系18.3.1检测机构作为第三方之一,其职责是独立进行工程质量检测。18.3.2第三方在履行职责过程中,应确保检测结果的准确性和公正性。19.第三方的责任限额19.1责任限额定义19.1.1“责任限额”是指第三方在履行职责过程中,因自身过错导致合同双方损失的最高赔偿金额。19.2责任限额的确定19.2.1责任限额由合同双方在签订第三方协议时约定。19.2.2责任限额应综合考虑第三方的能力、经验、风险等因素。19.3责任限额的调整19.3.1如第三方在履行职责过程中出现重大过错,经合同双方协商一致,可调整责任限额。19.3.2调整后的责任限额应书面通知第三方。20.第三方介入的合同变更20.1合同变更程序20.1.1合同双方协商一致,决定对合同进行变更。20.1.2合同变更应书面通知第三方,并取得其同意。20.2合同变更内容20.2.1合同变更内容包括但不限于第三方介入的范围、职责、权利、义务等。20.2.2合同变更后,各方的权利和义务应重新明确约定。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式21.1.1合同双方与第三方之间发生争议,应通过协商解决。21.1.2协商不成的,可提交合同约定的争议解决机构或法院解决。21.2争议解决程序21.2.1争议解决程序按照我国相关法律法规及司法解释执行。21.2.2第三方在争议解决过程中,应积极配合,提供必要的证据和协助。22.第三方介入的合同终止22.1终止条件22.1.1合同约定的期限届满。22.1.2合同双方协商一致终止合同。

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论