2025年度房屋建筑工程结算付款协议2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度房屋建筑工程结算付款协议1合同目录第一章合同双方基本信息第一条款合同双方名称及地址第二条款合同双方法定代表人及联系方式第二章工程概况第一条款工程名称及地点第二条款工程规模及类型第三条款工程合同总价及支付方式第三章结算依据及标准第一条款结算依据第二条款结算标准第三条款结算方法第四章付款期限及方式第一条款付款期限第二条款付款方式第三条款付款时间第五章付款条件及程序第一条款付款条件第二条款付款程序第三条款付款凭证第六章逾期付款责任第一条款逾期付款定义第二条款逾期付款责任第三条款违约金计算及支付第七章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决机构第三条款争议解决程序第八章合同解除及终止第一条款合同解除条件第二条款合同解除程序第三条款合同终止条件第四条款合同终止程序第九章合同生效及变更第一条款合同生效条件第二条款合同生效日期第三条款合同变更程序第十章保密条款第一条款保密内容第二条款保密义务第三条款违约责任第十一章其他约定第一条款法律适用第二条款争议管辖第三条款合同份数第十二章合同附件第一条款附件一：工程结算清单第二条款附件二：付款凭证第三条款附件三：其他相关文件第十三章合同解除及终止后的处理第一条款合同解除后的处理第二条款合同终止后的处理第十四章合同签署第一条款签署日期第二条款签署地点第三条款签署人签字盖章合同编号_________第一章合同双方基本信息第一条款合同双方名称：甲方（建设单位）乙方（施工单位）第二条款合同双方地址：甲方地址：__________乙方地址：__________第三条款法定代表人：甲方法定代表人：__________乙方法定代表人：__________第四条款联系方式：甲方联系方式：__________乙方联系方式：__________第二章工程概况第一条款工程名称：__________第二条款工程地点：__________第三条款工程规模：__________第四条款工程类型：__________第五条款工程合同总价：__________第六条款工程支付方式：__________第三章结算依据及标准第一条款结算依据：__________第二条款结算标准：__________第三条款结算方法：__________第四章付款期限及方式第一条款付款期限：__________第二条款付款方式：__________第三条款付款时间：__________第五章付款条件及程序第一条款付款条件：__________第二条款付款程序：__________第三条款付款凭证：__________第六章逾期付款责任第一条款逾期付款定义：__________第二条款逾期付款责任：__________第三条款违约金计算及支付：__________第七章争议解决第一条款争议解决方式：__________第二条款争议解决机构：__________第三条款争议解决程序：__________第八章合同解除及终止第一条款合同解除条件：__________第二条款合同解除程序：__________第三条款合同终止条件：__________第四条款合同终止程序：__________第九章合同生效及变更第一条款合同生效条件：__________第二条款合同生效日期：__________第三条款合同变更程序：__________第十章保密条款第一条款保密内容：__________第二条款保密义务：__________第三条款违约责任：__________第十一章其他约定第一条款法律适用：__________第二条款争议管辖：__________第三条款合同份数：__________第十二章合同附件第一条款附件一：工程结算清单第二条款附件二：付款凭证第三条款附件三：其他相关文件第十三章合同解除及终止后的处理第一条款合同解除后的处理：__________第二条款合同终止后的处理：__________第十四章合同签署第一条款签署日期：__________第二条款签署地点：__________第三条款签署人签字盖章：甲方（建设单位）代表签字：日期：__________乙方（施工单位）代表签字：日期：__________附件：1.工程结算清单2.付款凭证3.其他相关文件多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：第一附加条款：工程进度管理说明：为确保工程按期完成，甲方应负责制定详细的工程进度计划，并定期向乙方提供进度报告。乙方应严格按照甲方提供的进度计划执行，如有变更，需经甲方同意并书面通知。第二附加条款：质量监督说明：甲方应委托具有相应资质的第三方机构对工程质量进行监督，并定期向乙方提供质量检查报告。乙方应积极配合甲方及第三方机构进行质量检查，确保工程质量达到合同约定的标准。第三附加条款：变更管理说明：如因甲方原因导致工程范围、设计、施工条件等发生变化，甲方应提前通知乙方，并书面确认变更内容。乙方应根据变更内容调整施工方案，并经甲方批准后方可实施。第四附加条款：材料供应说明：甲方负责提供工程所需的全部材料，并确保材料质量符合国家相关标准。乙方有权对甲方提供的材料进行验收，如发现材料不符合要求，乙方有权拒绝使用并要求甲方更换。第五附加条款：工期延误责任说明：如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方因此造成的损失等。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：第一附加条款：施工方案审批说明：乙方应制定详细的施工方案，并提交甲方审批。甲方应在收到施工方案后的合理时间内给予回复，如不同意，乙方应修改方案直至甲方满意。第二附加条款：现场管理说明：乙方负责施工现场的管理，包括人员、设备、材料的安全管理，以及施工现场的环保措施。乙方应确保施工过程符合国家相关法律法规。第三附加条款：技术支持说明：乙方应提供必要的技术支持，包括但不限于施工过程中的技术指导、技术培训等。甲方应积极配合乙方的工作，确保技术支持的有效实施。第四附加条款：施工风险承担说明：乙方应承担因施工原因造成的风险，包括但不限于施工过程中的安全事故、工程质量问题等。甲方应提供必要的协助，但乙方应承担主要责任。第五附加条款：工期延误责任说明：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方因此造成的损失等。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：第一附加条款：中介机构职责说明：第三方中介机构负责监督合同的履行，包括但不限于工程进度、质量、安全等方面的监督。中介机构应定期向甲方和乙方提交监督报告。第二附加条款：中介费用及支付说明：中介机构的服务费用由甲方和乙方按照合同约定的比例分担。中介费用应在合同签订后支付，具体支付方式及时间由合同约定。第三附加条款：争议解决说明：如甲方和乙方在合同履行过程中发生争议，中介机构应协助双方进行调解。如调解无效，争议应提交至有管辖权的人民法院或仲裁机构解决。第四附加条款：中介机构变更说明：如甲方或乙方需要更换中介机构，应提前通知另一方，并书面确认。更换后的中介机构应继续履行原有中介机构的职责。第五附加条款：中介机构责任说明：中介机构在履行职责过程中，应遵守国家法律法规，保证其提供的监督服务的公正性和客观性。如因中介机构的原因导致合同履行受到影响，中介机构应承担相应的责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程结算清单2.付款凭证3.其他相关文件4.施工方案5.工程进度计划6.质量检查报告7.争议调解记录8.中介机构监督报告9.合同变更文件10.甲方和乙方之间的往来函件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按时支付款项认定：根据合同约定的付款期限，甲方未在规定时间内支付款项，视为违约。2.违约行为：乙方未按期完成工程认定：根据合同约定的工期，乙方未在规定时间内完成工程，视为违约。3.违约行为：工程质量不符合约定标准认定：经第三方机构检测，工程质量不符合合同约定的标准，视为违约。4.违约行为：甲方或乙方未履行保密义务认定：甲方或乙方泄露合同中的保密信息，视为违约。5.违约行为：中介机构未履行监督职责认定：中介机构未按照合同约定履行监督职责，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同：指双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：指合同当事人违反合同约定的义务，造成对方损失的行为。3.争议解决：指合同当事人之间在合同履行过程中产生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.仲裁：指合同当事人之间自愿将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。5.诉讼：指合同当事人将争议提交法院，由法院依法进行审理和判决的争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误解决办法：甲方应督促乙方加快施工进度，必要时可调整工程进度计划。2.问题：工程质量问题解决办法：乙方应立即整改，确保工程质量符合合同约定。3.问题：付款纠纷解决办法：双方应协商解决，如协商不成，可提交中介机构或仲裁机构。4.问题：保密信息泄露解决办法：立即采取措施防止信息进一步泄露，并追究泄露方的责任。五、所有应用场景：1.房屋建筑工程的结算付款2.工程进度和质量控制3.合同履行过程中的争议解决4.甲方和乙方之间的合作管理5.第三方中介机构的监督服务2025年度房屋建筑工程结算付款协议2合同目录第一章合同双方基本信息第一条款合同双方名称第二条款合同双方法定代表人第三条款合同双方联系方式第二章合同签订背景第一条款项目名称第二条款项目地点第三条款项目概况第三章合同标的第一条款工程结算范围第二条款工程结算依据第三条款工程结算方式第四章付款方式第一条款付款比例第二条款付款时间第三条款付款方式第五章付款条件第一条款付款条件第二条款付款证明文件第六章付款责任第一条款付款责任第二条款违约责任第七章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决机构第八章合同生效及终止第一条款合同生效条件第二条款合同终止条件第九章合同变更第一条款合同变更程序第二条款合同变更内容第十章合同解除第一条款合同解除条件第二条款合同解除程序第十一章违约责任第一条款违约责任第二条款违约赔偿第十二章合同附件第一条款附件名称第二条款附件内容第十三章其他约定第一条款其他约定事项第二条款其他约定解释第十四章合同签署第一条款签署时间第二条款签署地点第三条款签署代表合同编号_________第一章合同双方基本信息第一条款合同双方名称：甲方（建设单位）和乙方（施工单位）第二条款合同双方法定代表人：甲方法定代表人为_________，乙方法定代表人为_________第三条款合同双方联系方式：甲方联系方式为_________，乙方联系方式为_________第二章合同签订背景第一条款项目名称：_________项目第二条款项目地点：_________地址第三条款项目概况：项目规模、建设内容等第三章合同标的第一条款工程结算范围：包括但不限于土建、安装、装饰等工程内容第二条款工程结算依据：根据国家相关法律法规、行业标准和施工图纸进行结算第三条款工程结算方式：按实际完成工程量及合同约定进行结算第四章付款方式第一条款付款比例：根据工程进度分阶段支付，具体比例为_________第二条款付款时间：每个付款节点具体时间第三条款付款方式：银行转账或现金支付第五章付款条件第一条款付款条件：工程量清单及结算资料齐全，经双方确认无误后进行付款第二条款付款证明文件：提供付款申请单、工程量清单、结算资料等第六章付款责任第一条款付款责任：甲方应按照合同约定及时支付款项，乙方应保证结算资料真实、准确第二条款违约责任：如甲方未按时付款，应向乙方支付_____%的违约金；如乙方提供虚假结算资料，应承担相应法律责任第七章争议解决第一条款争议解决方式：双方应友好协商解决，协商不成时，提交_________仲裁委员会仲裁第二条款争议解决机构：_________仲裁委员会第八章合同生效及终止第一条款合同生效条件：双方签署合同并完成相关手续后生效第二条款合同终止条件：合同约定的终止条件或双方协商一致解除合同第九章合同变更第一条款合同变更程序：任何一方提出变更要求，需书面通知对方，经双方协商一致后签订变更协议第二条款合同变更内容：变更协议应明确变更内容、变更原因及变更后的合同条款第十章合同解除第一条款合同解除条件：合同约定的解除条件或双方协商一致解除合同第二条款合同解除程序：合同解除需书面通知对方，并办理相关手续第十一章违约责任第一条款违约责任：双方应按照合同约定承担违约责任第二条款违约赔偿：违约方应向守约方支付合同约定的违约赔偿金第十二章合同附件第一条款附件名称：包括但不限于工程量清单、结算资料等第二条款附件内容：附件作为合同不可分割的部分，具有同等法律效力第十三章其他约定第一条款其他约定事项：双方协商一致的其他约定事项第二条款其他约定解释：本合同中对其他约定的解释，以双方协商一致为准第十四章合同签署第一条款签署时间：_________年_________月_________日第二条款签署地点：_________地址第三条款签署代表：甲方代表为_________，乙方代表为_________第八章合同生效及终止第一条款合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。（一）合同约定的工程竣工验收合格；（二）合同约定的付款义务履行完毕；（三）因不可抗力导致合同无法履行；（四）双方协商一致解除合同；（五）法律、法规规定的其他合同终止情形。第九章合同变更第一条款合同变更程序：任何一方提出合同变更，应提前_________日书面通知对方，经双方协商一致后签订书面变更协议。第二条款合同变更内容：变更协议应明确变更内容、变更原因及变更后的合同条款，变更协议与本合同具有同等法律效力。第十章合同解除（一）一方严重违约，另一方在收到违约通知后_________日内未采取补救措施；（二）一方违反保密义务，造成对方损失的；（三）因不可抗力导致合同无法履行；（四）双方协商一致解除合同；（五）法律、法规规定的其他合同解除情形。第十一章违约责任第一条款违约责任：一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第二条款违约赔偿：违约金按合同约定比例计算，赔偿金额应足以弥补守约方的损失。第十二章合同附件第一条款附件名称：包括但不限于工程量清单、结算资料、图纸、验收报告等。第二条款附件内容：附件作为合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。第十三章其他约定第一条款其他约定事项：双方在本合同中未约定的其他事项，可另行签订补充协议。第二条款其他约定解释：本合同中对其他约定的解释，以双方协商一致为准。第十四章合同签署第一条款签署时间：本合同自双方签字盖章之日起生效。第二条款签署地点：_________地址第三条款签署代表：甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________甲方（建设单位）：________________乙方（施工单位）：________________签字盖章：甲方（建设单位）：________________乙方（施工单位）：________________日期：_________年_________月_________日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.第一条款：甲方主导权说明：本合同中，甲方作为建设单位，拥有对工程项目的全面主导权，包括但不限于工程进度、质量、资金等方面的决策权。2.第二条款：工程进度控制说明：甲方有权根据工程进度要求，对施工进度进行监督和调整，确保工程按计划进行。3.第三条款：工程质量管理说明：甲方负责对工程质量进行监督和验收，确保工程质量符合国家相关标准和合同约定。4.第四条款：资金支付管理说明：甲方负责按照合同约定和工程进度，及时支付工程款项，并对资金使用情况进行监督。5.第五条款：合同变更管理说明：甲方有权根据实际情况，提出合同变更申请，经双方协商一致后，签订书面变更协议。6.第六条款：争议解决说明：在合同履行过程中，如发生争议，甲方有权提出解决争议的建议，并负责组织双方进行协商。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.第一条款：乙方主导权说明：本合同中，乙方作为施工单位，拥有对工程项目的施工主导权，包括但不限于施工方案、施工组织、技术管理等。2.第二条款：施工方案制定说明：乙方应根据工程特点，制定合理的施工方案，并报甲方审批。3.第三条款：施工组织管理说明：乙方负责对施工人员进行组织和管理，确保施工质量和进度。4.第四条款：技术质量管理说明：乙方应严格按照国家相关标准和合同约定，对工程质量进行控制。5.第五条款：材料设备管理说明：乙方负责对施工所需的材料、设备进行采购、管理和使用，确保材料、设备质量。6.第六条款：工期延误责任说明：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任，包括但不限于支付违约金。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第一条款：第三方中介职责说明：第三方中介作为合同履行过程中的监督机构，负责对工程进度、质量、资金等方面进行监督，确保合同履行。2.第二条款：第三方中介权利说明：第三方中介有权对甲方和乙方进行监督检查，对发现的问题提出整改意见，并有权要求双方提供相关资料。3.第三条款：第三方中介费用说明：第三方中介的监督费用由甲方和乙方按照合同约定分摊。4.第四条款：第三方中介报告说明：第三方中介应在合同履行过程中，定期向甲方和乙方提交监督报告，报告内容包括工程进度、质量、资金使用等情况。5.第五条款：第三方中介责任说明：第三方中介在履行职责过程中，因自身原因造成甲方或乙方损失的，应承担相应的责任。