2025建设工程施工合同协议书范本 新版

合同编号：甲方（发包方）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（承包方）：地址：法定代表人：联系电话：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程规模：1.5工程总价：第二条合同工期2.1工期自年月日起至年月日止，共计个月。第三条质量标准3.1工程质量应符合国家及行业相关标准和规范要求。3.2乙方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工。3.3工程质量验收不合格的，乙方应负责返工直至符合要求。第四条合同价款及支付4.1双方确认工程总价为人民币（大写）：元整（小写）：元。4.2甲方支付乙方工程款分三次，具体支付时间及比例如下：（1）工程进度达到%，支付工程款的%；（2）工程进度达到%，支付工程款的%；（3）工程竣工验收合格后，支付剩余的%。4.3甲方支付乙方工程款时，乙方应提供等额的正式发票。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总价款的%。5.2因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格并办理完毕相关手续后失效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或授权代表）：法定代表人（或授权代表）：签订日期：年月日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守国家的法律法规，双方应保证合同内容的合法性。如因合同内容违法导致合同无效，双方应承担相应的法律责任。解决办法：合同签订前，双方应对合同内容进行审查，确保合同符合法律法规要求。如有疑问，可咨询专业法律人士。2.双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。如一方未履行或履行不符合约定，另一方有权要求违约方承担违约责任。解决办法：双方应明确各自的权利和义务，并按照合同约定履行。如发现对方违约，应及时沟通并协商解决，必要时可通过法律途径维护自身权益。3.合同履行过程中，如发生不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方应根据事件的性质和影响，协商确定合同的履行方式、时间及责任承担。解决办法：双方应密切关注工程进度，如有不可抗力事件发生，应及时通知对方，并协商解决办法。必要时可请专业机构评估事件对工程的影响，以确定合理的解决方案。4.合同履行过程中，如发生合同争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.发包方：指委托乙方进行工程建设的单位或个人。2.承包方：指承担工程建设的单位或个人。3.工程质量：指工程符合国家及行业相关标准和规范要求的程度。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。6.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务的过程。7.法律途径：指通过法律程序，如协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同争议。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、土木工程、市政工程等。2.适用于工程承包商与建设单位之间的施工合同签订。3.适用于双方为明确工程质量、工期、价款等事项的约定。补充条款：1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化的，双方应按实际变更情况签订补充协议。2.工程延期：如因不可抗力或其他特殊情况导致工程进度受到影响，需延长工期的，双方应签订延期协议。3.工程保修：乙方应对工程质量承担一定的保修责任，双方可约定保修期限、保修范围和保修费用等事项。4.保险事项：乙方应按照合同约定办理工程保险，并承担相关费用。双方可约定保险赔偿不足部分的责任承担。5.知识产权保护：双方应尊重对方的知识产权，如商标、专利、著作权等。如发生侵权行为，应承担