版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版旋挖钻机在水电站建设施工合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同期限1.5合同标的2.旋挖钻机规格及技术参数2.1旋挖钻机型号2.2旋挖钻机主要技术参数2.3旋挖钻机设备清单2.4旋挖钻机运输及安装要求3.施工范围及要求3.1施工地点3.2施工内容3.3施工进度要求3.4施工质量控制标准4.施工组织与管理4.1施工组织机构4.2施工管理人员职责4.3施工现场管理制度4.4施工安全管理5.合同价款及支付方式5.1合同价款5.2价格调整方式5.3支付方式及时间5.4逾期付款违约责任6.旋挖钻机维护及保养6.1旋挖钻机维护保养规定6.2维护保养周期及费用6.3保养材料及工具6.4保养记录7.旋挖钻机运行及操作7.1运行规定7.2操作规程7.3运行记录7.4事故处理8.施工现场管理8.1施工现场布置8.2施工现场环保要求8.3施工现场安全要求8.4施工现场消防要求9.旋挖钻机租赁及转让9.1租赁及转让条件9.2租赁及转让程序9.3租赁及转让费用9.4租赁及转让合同变更及解除10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序10.4争议解决期限11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.违约责任12.1违约行为12.2违约责任承担12.3违约赔偿计算方法13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后的处理14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同未尽事宜14.3合同生效及解释权第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同名称本合同名称为“2024版旋挖钻机在水电站建设施工合同”。1.2合同双方甲方(出租方):[甲方全称]乙方(承租方):[乙方全称]1.3合同签订日期本合同于____年____月____日在____地签订。1.4合同期限本合同自签订之日起生效,合同期限为____年,自____年____月____日起至____年____月____日止。1.5合同标的本合同标的为甲方提供的旋挖钻机及其相关设备,用于乙方在水电站建设施工中的钻探工作。2.旋挖钻机规格及技术参数2.1旋挖钻机型号旋挖钻机型号为[型号],具体技术参数详见附件一。2.2旋挖钻机主要技术参数旋挖钻机的主要技术参数包括但不限于:钻杆长度:[长度]米最大钻孔直径:[直径]米最大钻孔深度:[深度]米动力头功率:[功率]千瓦电动机功率:[功率]千瓦钻杆转速:[转速]转/分钟转向角度:[角度]度2.3旋挖钻机设备清单详见附件二,包括但不限于钻杆、钻头、钻具、液压系统、电气系统等。2.4旋挖钻机运输及安装要求旋挖钻机的运输和安装由甲方负责,具体要求详见附件三。3.施工范围及要求3.1施工地点施工地点为[施工地点]。3.2施工内容施工内容包括但不限于:钻孔施工钻孔质量检测钻孔孔位调整钻孔孔深控制3.3施工进度要求施工进度要求详见附件四,乙方应按照进度计划完成施工任务。3.4施工质量控制标准施工质量控制标准详见附件五,乙方应确保施工质量符合国家及行业相关标准。4.施工组织与管理4.1施工组织机构乙方应设立专门的施工组织机构,负责施工过程中的各项管理工作。4.2施工管理人员职责施工管理人员职责详见附件六,包括项目经理、技术负责人、安全员等。4.3施工现场管理制度施工现场管理制度详见附件七,包括人员管理、设备管理、材料管理、安全管理等。4.4施工安全管理施工安全管理详见附件八,包括安全培训、安全检查、事故处理等。5.合同价款及支付方式5.1合同价款本合同价款为人民币[金额]元,具体金额以附件九为准。5.2价格调整方式价格调整方式详见附件十,如遇国家政策调整或市场波动,价格将按照约定方式进行调整。5.3支付方式及时间支付方式为分期付款,具体付款时间及比例详见附件十一。5.4逾期付款违约责任如乙方逾期付款,每逾期一日应向甲方支付合同价款的[比例]%作为违约金。6.旋挖钻机维护及保养6.1旋挖钻机维护保养规定旋挖钻机维护保养规定详见附件十二,乙方应严格按照规定进行维护保养。6.2维护保养周期及费用维护保养周期及费用详见附件十三,乙方应承担相应的维护保养费用。6.3保养材料及工具保养材料及工具由甲方提供,详见附件十四。6.4保养记录乙方应做好旋挖钻机的保养记录,详见附件十五。头8.争议解决8.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构如双方协商不成,可向[争议解决机构名称]申请仲裁,仲裁地点为[仲裁地点]。8.3争议解决程序争议解决机构应按照其仲裁规则和程序进行仲裁。8.4争议解决期限自争议发生之日起,双方应在____日内提出解决请求,仲裁机构应在____日内作出仲裁裁决。9.合同解除9.1合同解除条件乙方未按约定支付租金或保证金;甲方提供的旋挖钻机存在严重质量问题;双方协商一致解除合同。9.2合同解除程序一方提出解除合同时,应提前____日书面通知对方,合同自通知送达对方之日起解除。9.3合同解除后的处理合同解除后,乙方应将旋挖钻机及附件设备完好无损地返还甲方,并承担解除合同前的所有费用。10.违约责任10.1违约行为乙方未按约定履行合同义务;甲方未按约定提供旋挖钻机及附件设备;任何一方未履行合同约定的违约责任。10.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于:向守约方支付违约金;修复或更换不合格的设备;承担因违约造成的损失。10.3违约赔偿计算方法违约赔偿金额根据实际损失计算,但最高不超过合同价款的____%。11.合同终止11.1合同终止条件合同期限届满;双方协商一致解除合同;出现合同解除条件;法律法规规定的其他终止情形。11.2合同终止程序合同终止时,双方应立即书面通知对方,并按照约定处理善后事宜。11.3合同终止后的处理合同终止后,乙方应将旋挖钻机及附件设备完好无损地返还甲方,并承担解除合同前的所有费用。12.其他约定事项12.1合同附件本合同附件包括但不限于:附件一:旋挖钻机型号及技术参数附件二:旋挖钻机设备清单附件三:旋挖钻机运输及安装要求附件四:施工进度计划附件五:施工质量控制标准附件六:施工管理人员职责附件七:施工现场管理制度附件八:施工现场安全管理附件九:合同价款附件十:价格调整方式附件十一:支付方式及时间附件十二:旋挖钻机维护保养规定附件十三:维护保养周期及费用附件十四:保养材料及工具附件十五:保养记录12.2合同未尽事宜本合同未尽事宜,可由双方另行协商解决,协商一致后以书面形式补充。12.3合同生效及解释权本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。本合同未尽事宜及解释权归甲方所有。第二部分:第三方介入后的修正13.第三方介入13.1第三方概念本合同中的第三方是指为甲方、乙方或本合同项下交易提供咨询、中介、监理、检测、评估、担保等服务的独立第三方机构或个人。13.2第三方介入条件13.2.1甲方或乙方根据本合同的需要,可引入第三方进行相关服务。13.2.2第三方介入需经双方同意,并以书面形式明确第三方介入的具体事项、服务内容、责任范围等。13.3第三方责权利13.3.1第三方应根据合同约定,独立、公正地履行其职责,维护甲乙双方的合法权益。13.3.2第三方的服务费用由甲方或乙方承担,具体费用由双方另行协商确定。13.3.3第三方在履行职责过程中,不得泄露甲乙双方的商业秘密。13.4第三方与其他各方的划分说明13.4.1第三方与甲方、乙方之间的关系为服务与被服务关系。13.4.2第三方对甲方、乙方的责任仅限于其服务范围内,对合同项下其他方的责任不承担连带责任。13.4.3第三方不得直接参与甲乙双方的合同谈判和决策过程。14.第三方责任限额14.1第三方的责任限额14.1.1第三方因服务不当导致甲方或乙方遭受损失的,应根据其过错程度承担相应的赔偿责任。14.1.2第三方的赔偿责任不超过其服务费用总额的____倍。14.2明确第三方责任限额的方式14.2.1在本合同附件中明确第三方的责任限额。14.2.2第三方提供的服务合同中应明确责任限额条款,并与本合同中的约定保持一致。15.第三方变更与退出15.1第三方变更15.1.1如需变更第三方,甲方或乙方应提前____日书面通知对方,并经对方同意。15.1.2第三方变更后,原有第三方应与新第三方共同承担原有合同约定的责任。15.2第三方退出15.2.1第三方因故退出服务,应提前____日书面通知甲方或乙方,并妥善处理后续事宜。15.2.2第三方退出后,其职责和责任由甲乙双方另行协商确定。16.争议解决与法律适用16.1争议解决第三方介入引发的争议,应通过协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。16.2法律适用本合同及第三方介入相关事宜,适用中华人民共和国法律。17.本合同修正本合同修正条款与本合同具有同等法律效力,任何一方不得以未在本合同中约定为由拒绝执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:旋挖钻机型号及技术参数详细要求:包含旋挖钻机的型号、主要技术参数、性能指标等详细信息。说明:此附件作为合同附件,用于明确旋挖钻机的规格和性能。2.附件二:旋挖钻机设备清单详细要求:列出旋挖钻机及其配套设备的名称、型号、数量、规格等。说明:此附件用于明确合同标的物,确保乙方收到完整设备。3.附件三:旋挖钻机运输及安装要求详细要求:包含旋挖钻机的运输方式、运输时间、安装步骤、验收标准等。说明:此附件用于指导旋挖钻机的运输和安装过程,确保设备安全到达施工现场。4.附件四:施工进度计划详细要求:列出施工项目的各个阶段、时间节点、预计完成时间等。说明:此附件用于监督施工进度,确保项目按计划进行。5.附件五:施工质量控制标准详细要求:明确施工过程中的质量控制要求、检验标准、整改措施等。说明:此附件用于确保施工质量符合国家及行业相关标准。6.附件六:施工管理人员职责详细要求:明确项目经理、技术负责人、安全员等管理人员的职责和权限。说明:此附件用于规范施工现场管理,提高施工效率。7.附件七:施工现场管理制度详细要求:包含人员管理、设备管理、材料管理、安全管理等方面的制度。说明:此附件用于规范施工现场管理,保障施工安全。8.附件八:施工现场安全管理详细要求:列出施工现场的安全规定、应急预案、安全培训等内容。说明:此附件用于提高施工现场的安全意识,预防安全事故。9.附件九:合同价款详细要求:明确合同总价款、支付方式、支付时间等。说明:此附件用于明确合同价款,确保双方对付款事项无异议。10.附件十:价格调整方式详细要求:列出价格调整的条件、幅度、时间等。说明:此附件用于明确价格调整机制,保障双方权益。11.附件十一:支付方式及时间详细要求:明确各期付款的时间、金额、支付方式等。说明:此附件用于规范付款流程,确保款项及时到位。12.附件十二:旋挖钻机维护保养规定详细要求:包含维护保养的周期、内容、标准等。说明:此附件用于规范旋挖钻机的维护保养,确保设备性能。13.附件十三:维护保养周期及费用详细要求:列出维护保养的周期、费用、承担方等。说明:此附件用于明确维护保养的安排和费用承担。14.附件十四:保养材料及工具详细要求:列出维护保养所需的材料及工具清单。说明:此附件用于确保维护保养工作顺利进行。15.附件十五:保养记录详细要求:记录每次保养的时间、内容、结果等。说明:此附件用于跟踪保养情况,确保设备处于良好状态。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按约定时间支付租金或保证金。甲方未按约定提供旋挖钻机及附件设备。任何一方未履行合同约定的违约责任。2.违约责任认定标准:逾期付款:每逾期一日,应向对方支付合同价款的____%作为违约金。未按时提供设备:甲方应承担因延误造成的损失,包括但不限于延误工期、额外费用等。违约责任:违约方应承担因其违约行为给对方造成的直接经济损失。3.违约责任示例:乙方逾期付款:如乙方未在约定付款时间内支付租金,每逾期一日,应向甲方支付合同价款的1%作为违约金。甲方未提供设备:如甲方未在约定时间内提供旋挖钻机,导致乙方延误工期,甲方应赔偿乙方因延误工期造成的直接经济损失。全文完。2024版旋挖钻机在水电站建设施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址1.2法定代表人或授权代表1.3联系方式2.合同标的及范围2.1旋挖钻机型号及规格2.2施工项目名称及地点2.3施工内容概述3.合同价格及支付方式3.1合同总价3.2分阶段支付比例及时间3.3付款方式及账户信息4.交货及验收4.1交货时间及地点4.2验收标准及程序4.3验收不合格的处理5.施工期限及进度要求5.1施工总期限5.2各阶段施工期限5.3进度调整及延误处理6.技术服务及培训6.1技术服务内容6.2培训对象及时间6.3培训方式及费用7.质量保证及售后服务7.1质量保证期限7.2售后服务内容7.3故障处理及维修8.违约责任8.1违约情形及定义8.2违约责任承担方式8.3违约赔偿计算方法9.保险9.1保险种类及范围9.2保险费用及承担方式9.3保险理赔程序10.知识产权10.1知识产权归属10.2保密条款10.3技术改进成果分享11.违约处理11.1违约通知11.2争议解决方式11.3仲裁或诉讼程序12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3解除或终止后的处理13.合同生效及期限13.1合同生效条件13.2合同期限13.3合同续签及终止14.其他约定14.1法律适用及管辖14.2合同份数及生效日期14.3合同附件及补充协议第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址1.1.1甲方名称:____________________1.1.2甲方地址:____________________1.1.3乙方名称:____________________1.1.4乙方地址:____________________1.2法定代表人或授权代表1.2.1甲方法定代表人/授权代表姓名:____________________1.2.2甲方法定代表人/授权代表身份证号码:____________________1.2.3乙方法定代表人/授权代表姓名:____________________1.2.4乙方法定代表人/授权代表身份证号码:____________________1.3联系方式1.3.1甲方联系人:____________________1.3.2甲方联系电话:____________________1.3.3乙方联系人:____________________1.3.4乙方联系电话:____________________2.合同标的及范围2.1旋挖钻机型号及规格:____________________2.2施工项目名称及地点:____________________2.3施工内容概述:____________________3.合同价格及支付方式3.1合同总价:人民币____________________元整3.2分阶段支付比例及时间:3.2.1首付款:合同签订后____________________日内支付总额的_____%;3.2.2中间款:施工进度达到____________________后支付总额的_____%;3.2.3尾款:施工验收合格后支付总额的_____%;3.3付款方式及账户信息:____________________4.交货及验收4.1交货时间及地点:____________________4.2验收标准及程序:____________________4.3验收不合格的处理:____________________5.施工期限及进度要求5.1施工总期限:____________________5.2各阶段施工期限:____________________5.3进度调整及延误处理:____________________6.技术服务及培训6.1技术服务内容:____________________6.2培训对象及时间:____________________6.3培训方式及费用:____________________7.质量保证及售后服务7.1质量保证期限:____________________7.2售后服务内容:____________________7.3故障处理及维修:____________________8.违约责任8.1违约情形及定义8.1.1甲方违约情形:8.1.1.1未按时支付款项;8.1.1.2未按合同约定提供施工场地;8.1.1.3施工质量不符合约定标准;8.1.2乙方违约情形:8.1.2.1未能按时交付旋挖钻机;8.1.2.2旋挖钻机存在质量问题;8.1.2.3未按合同约定提供技术服务。8.2违约责任承担方式8.2.1甲方违约:8.2.1.1甲方应向乙方支付违约金,违约金为未付款项的_____%;8.2.1.2甲方应赔偿乙方因此遭受的直接经济损失;8.2.2乙方违约:8.2.2.1乙方应向甲方支付违约金,违约金为合同总价的_____%;8.2.2.2乙方应赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。8.3违约赔偿计算方法8.3.1违约金计算方法:按实际损失或约定比例计算;8.3.2直接经济损失计算方法:按实际发生损失计算。9.保险9.1保险种类及范围9.1.1甲方应投保工程一切险;9.1.2乙方应投保第三者责任险;9.2保险费用及承担方式9.2.1保险费用由双方各自承担;9.2.2保险费用应在合同签订后____日内支付;9.3保险理赔程序9.3.1发生保险事故后,双方应立即通知保险公司;9.3.2保险公司应在接到通知后____日内进行现场查勘;9.3.3保险公司应在查勘后____日内作出赔付决定。10.知识产权10.1知识产权归属10.1.1旋挖钻机的知识产权归乙方所有;10.1.2施工过程中产生的技术成果,双方共同所有;10.2保密条款10.2.1双方应对合同内容及相关技术信息保密;10.2.2保密期限为合同签订之日起____年;10.3技术改进成果分享10.3.1双方应对技术改进成果进行共享,具体方式由双方协商确定。11.违约处理11.1违约通知11.1.1一方违约时,另一方应书面通知对方;11.2争议解决方式11.2.1双方应友好协商解决争议;11.2.2协商不成的,提交____________________仲裁委员会仲裁;11.3仲裁或诉讼程序11.3.1仲裁或诉讼程序应遵循中华人民共和国相关法律法规;11.3.2仲裁或诉讼费用由败诉方承担。12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致解除合同;12.1.2发生不可抗力事件导致合同无法履行;12.2合同终止条件12.2.1合同期限届满;12.2.2双方协商一致终止合同;12.3解除或终止后的处理12.3.1双方应结清所有款项;12.3.2双方应妥善处理合同终止后的遗留问题。13.合同生效及期限13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章;13.1.2合同经甲方所在地人民政府批准;13.2合同期限13.2.1合同期限自合同生效之日起至施工验收合格之日止;13.3合同续签及终止13.3.1双方可协商续签合同;13.3.2合同期满后,如未续签,则合同自动终止。14.其他约定14.1法律适用及管辖14.1.1合同适用中华人民共和国法律;14.1.2争议解决地点为____________________;14.2合同份数及生效日期14.2.1合同一式____份,甲乙双方各执____份;14.2.2本合同自双方签字盖章之日起生效;14.3合同附件及补充协议14.3.1本合同附件包括但不限于:旋挖钻机技术参数、施工图纸等;14.3.2本合同如有未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1第三方是指在本合同执行过程中,由甲乙双方共同认可的,为特定目的提供专业服务或协助的独立第三方实体。15.1.2第三方包括但不限于中介方、监理方、检测机构、设计单位、咨询服务机构等。15.2第三方的责任15.2.1第三方应遵守本合同及甲乙双方的相关约定,按照合同要求提供专业服务或协助。15.2.2第三方对提供的服务或协助结果承担相应的责任。15.3第三方的权利15.3.1第三方有权根据合同约定获取服务费用;15.3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和条件以完成服务。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方的划分:15.4.1.1第三方对甲方负责,但甲方对第三方的服务或协助结果承担最终责任。15.4.1.2甲方有权对第三方的服务或协助提出意见和建议。15.4.2第三方与乙方的划分:15.4.2.1第三方对乙方负责,但乙方对第三方的服务或协助结果承担最终责任。15.4.2.2乙方有权对第三方的服务或协助提出意见和建议。15.4.3第三方与甲乙双方的共同责任:15.4.3.1甲乙双方应共同确保第三方能够顺利履行其职责。15.4.3.2甲乙双方应协调解决第三方在履行职责过程中遇到的问题。16.第三方介入的具体条款16.1第三方的选择16.1.1甲乙双方应共同协商确定第三方的选择;16.1.2第三方的资质、经验和服务内容应符合合同要求。16.2第三方的介入程序16.2.1第三方的介入应经甲乙双方书面同意;16.2.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订相应的服务协议。16.3第三方的责任限额16.3.1第三方的责任限额应根据其服务内容和服务费用协商确定;16.3.2第三方的责任限额应在服务协议中明确约定。16.4第三方的更换16.4.1如第三方无法履行其职责或存在重大违约行为,甲乙双方有权要求更换第三方;16.4.2更换第三方时应遵循原第三方的更换程序。17.第三方介入的合同变更17.1第三方的介入可能导致合同内容的变更;17.2合同变更应经甲乙双方书面同意,并形成书面文件。18.第三方介入的争议解决18.1第三方介入过程中发生的争议,应由甲乙双方与第三方协商解决;18.2协商不成的,可提交合同约定的争议解决机构或程序。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.旋挖钻机技术参数表详细列出旋挖钻机的型号、规格、性能参数、使用说明等。2.施工图纸及技术规范提供施工项目的详细图纸,包括但不限于平面图、剖面图、立面图等。列出施工过程中应遵循的技术规范和标准。3.付款凭证包括但不限于银行汇款凭证、转账记录等,用于证明付款的真实性和合法性。4.验收报告详细记录施工项目的验收结果,包括质量、进度、安全等方面。5.争议解决协议记录双方就争议解决达成的一致意见和协议。6.第三方服务协议记录甲乙双方与第三方签订的服务协议,包括服务内容、费用、责任等。7.合同变更协议记录合同变更的内容、原因、双方同意的条款等。8.保密协议约定双方在合同执行过程中对保密信息的保护义务。9.保险单提供甲乙双方购买的相关保险单据,包括但不限于工程一切险、第三者责任险等。10.相关政府批文及许可证提供项目所需的政府批文、许可证等文件。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定1.1未按时支付款项责任认定:甲方应向乙方支付违约金,违约金为未付款项的_____%。示例:甲方应在合同约定的付款期限内支付款项,逾期支付则构成违约。1.2未按合同约定提供施工场地责任认定:甲方应赔偿乙方因此遭受的直接经济损失。示例:甲方未按约定时间提供施工场地,导致乙方工程延误,甲方应赔偿乙方的损失。2.乙方违约行为及责任认定2.1未能按时交付旋挖钻机责任认定:乙方应向甲方支付违约金,违约金为合同总价的_____%。示例:乙方未按约定时间交付旋挖钻机,甲方有权要求乙方支付违约金。2.2旋挖钻机存在质量问题责任认定:乙方应向甲方赔偿因质量问题造成的直接经济损失。示例:旋挖钻机存在质量问题,导致甲方工程受损,乙方应赔偿损失。3.第三方违约行为及责任认定3.1第三方未按约定履行职责责任认定:第三方应向甲乙双方承担相应的违约责任。示例:第三方未按约定时间完成检测工作,导致工程进度延误,第三方应承担违约责任。3.2第三方提供的服务存在质量问题责任认定:第三方应向甲乙双方承担相应的赔偿责任。示例:第三方提供的咨询服务存在重大失误,导致甲方遭受损失,第三方应赔偿损失。全文完。2024版旋挖钻机在水电站建设施工合同2本合同目录一览1.1合同订立依据1.2合同双方基本信息1.3合同标的及范围1.4合同工期及进度1.5旋挖钻机技术参数及性能要求1.6旋挖钻机交付及验收1.7施工现场管理及安全1.8旋挖钻机操作及维护1.9施工费用及支付方式1.10风险承担及保险1.11违约责任及争议解决1.12合同变更及解除1.13合同终止及善后处理1.14合同生效及其他2.1旋挖钻机型号及数量2.2技术参数及性能指标2.3钻孔直径及深度范围2.4钻孔速度及钻具配置2.5旋挖钻机功率及油耗2.6旋挖钻机液压系统参数2.7旋挖钻机电气系统参数2.8旋挖钻机操作控制系统2.9旋挖钻机维护保养周期2.10旋挖钻机故障排除及维修3.1合同工期3.2施工进度计划3.3进度调整及延误责任3.4验收标准及流程3.5验收时间及方式3.6验收结果及处理4.1施工现场管理4.2安全生产责任4.3安全生产措施4.4环境保护要求4.5施工现场交通组织4.6施工现场临时设施4.7施工现场用电及用水4.8施工现场废弃物处理4.9施工现场文明施工5.1旋挖钻机操作人员资质5.2旋挖钻机操作及培训5.3旋挖钻机维护保养5.4钻孔施工工艺5.5钻孔质量控制5.6钻孔安全措施5.7钻孔施工记录5.8钻孔施工资料归档6.1施工费用构成6.2施工费用支付方式6.3预付款及进度款支付6.4结算方式及时间6.5争议解决及处理6.6退赔及违约责任7.1风险识别及评估7.2风险承担及责任划分7.3保险责任及赔偿范围7.4保险费用及支付7.5保险事故处理8.1违约责任8.2违约金及赔偿标准8.3违约责任解除8.4违约责任追究8.5违约责任解除及处理9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点9.4争议解决费用9.5争议解决期限9.6争议解决结果及执行10.1合同变更10.2合同解除10.3合同终止10.4合同续签10.5合同终止后义务10.6合同终止后责任11.1合同生效条件11.2合同生效时间11.3合同履行11.4合同变更及解除11.5合同终止及善后处理11.6合同争议解决12.1合同附件12.2合同附件说明12.3合同附件效力12.4合同附件修改12.5合同附件解除13.1合同履行及监督13.2合同履行期限13.3合同履行方式13.4合同履行责任13.5合同履行变更13.6合同履行解除14.1合同解释14.2合同生效14.3合同终止14.4合同解除14.5合同争议解决第一部分:合同如下:1.1合同订立依据1.2合同双方基本信息1.2.1甲方:名称:_________地址:_________法定代表人:_________联系电话:_________1.2.2乙方:名称:_________地址:_________法定代表人:_________联系电话:_________1.3合同标的及范围1.3.1合同标的:乙方提供的2024版旋挖钻机及其相关配套设备,用于甲方水电站建设施工中的钻孔作业。1.3.2合同范围:包括但不限于旋挖钻机的租赁、操作、维护、运输、安装、拆除等全过程。1.4合同工期及进度1.4.1合同工期:自本合同生效之日起至水电站建设施工钻孔作业完成之日止,预计工期为____个月。1.4.2施工进度计划:乙方应根据甲方提供的施工进度计划,合理安排旋挖钻机的使用,确保施工进度。1.5旋挖钻机技术参数及性能要求1.5.1旋挖钻机型号:_________1.5.2钻孔直径:____mm1.5.3钻孔深度:____m1.5.4钻孔速度:____m/h1.5.5功率:____kW1.5.6油耗:____L/h1.5.7液压系统参数:____MPa1.5.8电气系统参数:____V1.5.9操作控制系统:____1.5.10维护保养周期:____1.6旋挖钻机交付及验收1.6.1旋挖钻机交付:乙方应在合同生效后____个工作日内,将旋挖钻机及配套设备完好无损地交付甲方。1.6.2验收标准:旋挖钻机及配套设备应符合国家相关标准和合同约定,经双方验收合格后方可投入使用。1.6.3验收流程:验收前,乙方应向甲方提供相关技术资料;验收时,双方应共同参与,验收合格后签署验收报告。1.7施工现场管理及安全1.7.1施工现场管理:乙方应按照甲方的要求,对施工现场进行合理规划和管理,确保施工顺利进行。1.7.2安全生产责任:乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规,确保施工现场安全生产。1.7.3安全生产措施:乙方应制定并落实安全生产措施,包括但不限于:安全教育、现场巡查、事故处理等。1.7.4环境保护要求:乙方应遵守国家环境保护法律法规,采取有效措施保护施工现场环境。第二部分:合同如下:2.1旋挖钻机型号及数量旋挖钻机型号:_________数量:____台2.2技术参数及性能指标2.2.1钻孔直径:____mm2.2.2钻孔深度:____m2.2.3钻孔速度:____m/h2.2.4功率:____kW2.2.5油耗:____L/h2.2.6液压系统参数:____MPa2.2.7电气系统参数:____V2.2.8操作控制系统:____2.2.9维护保养周期:____2.3钻孔直径及深度范围钻孔直径:____mm钻孔深度:____m2.4钻孔速度及钻具配置钻孔速度:____m/h钻具配置:____2.5旋挖钻机功率及油耗功率:____kW油耗:____L/h2.6旋挖钻机液压系统参数液压系统参数:____MPa2.7旋挖钻机电气系统参数电气系统参数:____V2.8旋挖钻机操作控制系统操作控制系统:____2.9旋挖钻机维护保养周期维护保养周期:____2.10旋挖钻机故障排除及维修故障排除及维修:____第三部分:合同如下:3.1合同工期合同工期:自本合同生效之日起至水电站建设施工钻孔作业完成之日止,预计工期为____个月。3.2施工进度计划乙方应根据甲方提供的施工进度计划,合理安排旋挖钻机的使用,确保施工进度。3.3进度调整及延误责任3.3.1乙方应严格按照施工进度计划执行,如因乙方原因导致进度延误,乙方应承担相应的责任。3.3.2如因不可抗力等因素导致进度延误,双方应协商解决,合理调整进度计划。3.4验收标准及流程3.4.1验收标准:旋挖钻机及配套设备应符合国家相关标准和合同约定,经双方验收合格后方可投入使用。3.4.2验收流程:验收前,乙方应向甲方提供相关技术资料;验收时,双方应共同参与,验收合格后签署验收报告。3.5验收时间及方式3.5.1验收时间:自旋挖钻机交付之日起____个工作日内。3.5.2验收方式:现场验收。3.6验收结果及处理3.6.1验收结果:经双方验收,旋挖钻机及配套设备符合合同约定,验收合格。3.6.2如验收不合格,乙方应在验收结果通知后____个工作日内进行整改,直至验收合格。第四部分:合同如下:4.1施工现场管理4.1.1乙方应根据甲方的要求,对施工现场进行合理规划和管理,确保施工顺利进行。4.1.2乙方应遵守施工现场的各项规章制度,确保施工安全、文明、有序。4.2安全生产责任4.2.1乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规,确保施工现场安全生产。4.2.2乙方应建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全责任。4.3安全生产措施4.3.1乙方应制定并落实安全生产措施,包括但不限于:安全教育、现场巡查、事故处理等。4.3.2乙方应定期对施工现场进行安全检查,及时消除安全隐患。4.4环境保护要求4.4.1乙方应遵守国家环境保护法律法规,采取有效措施保护施工现场环境。4.4.2乙方应制定并落实环境保护措施,包括但不限于:废水、废气、噪声等污染物的处理。4.5施工现场交通组织4.5.1乙方应按照甲方的要求,对施工现场交通进行合理组织,确保交通畅通、安全。4.5.2乙方应设置交通标志、标线,规范施工现场交通秩序。4.6施工现场临时设施4.6.1乙方应根据施工需要,合理设置施工现场临时设施,包括但不限于:办公室、宿舍、食堂等。4.6.2乙方应确保临时设施的安全生产,符合相关法律法规的要求。4.7施工现场用电及用水4.7.1乙方应按照甲方的要求,合理布置施工现场用电及用水设施,确保用电、用水安全、可靠。4.7.2乙方应定期对施工现场用电、用水设施进行检查、维护,确保设施正常运行。4.8施工现场废弃物处理4.8.1乙方应按照国家相关法律法规和甲方的要求,对施工现场废弃物进行分类、收集、运输、处置。4.8.2乙方应确保废弃物处理过程符合环保要求,不污染环境。4.9施工现场文明施工4.9.1乙方应遵守施工现场文明施工规定,保持施工现场整洁、有序。4.9.2乙方应加强施工现场文明施工教育,提高现场人员文明施工意识。8.1旋挖钻机操作人员资质8.1.1旋挖钻机操作人员应具备相应的操作资格证书,并经过甲方认可。8.1.2乙方应向甲方提供操作人员的资格证书复印件,并确保操作人员具备熟练的操作技能和安全意识。8.2旋挖钻机操作及培训8.2.1乙方应负责对甲方操作人员进行旋挖钻机的操作培训,确保甲方操作人员能够熟练掌握操作技能。8.2.2培训内容应包括旋挖钻机的操作规程、安全注意事项、故障排除等。8.3旋挖钻机维护保养8.3.1乙方应按照设备制造商的维护保养手册,对旋挖钻机进行定期维护保养。8.3.2乙方应确保旋挖钻机在良好状态下工作,并及时更换磨损的零部件。8.4施工费用及支付方式8.4.1施工费用包括但不限于旋挖钻机租赁费用、操作人员工资、维护保养费用、运输费用等。8.4.2支付方式:甲方应按照合同约定的时间和金额向乙方支付施工费用。8.5风险承担及保险8.5.1乙方应承担旋挖钻机在施工过程中由于操作不当、设备故障等原因造成的风险。8.5.2乙方应购买相应的保险,包括但不限于第三者责任险、财产险等,并将保险单复印件提交给甲方。8.6违约责任及争议解决8.6.1如一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.6.2争议解决:双方应友好协商解决合同争议,协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.7合同变更及解除8.7.1合同变更:经双方协商一致,可以对本合同进行变更,变更内容应以书面形式确定。8.7.2合同解除:在合同履行过程中,如遇不可抗力或其他特殊原因,经双方协商一致,可以解除合同。8.8合同终止及善后处理8.8.1合同终止:本合同履行完毕或双方协商一致解除后,合同终止。8.8.2善后处理:合同终止后,双方应妥善处理善后事宜,包括但不限于设备回收、费用结算等。8.9合同生效及其他8.9.1合同生效:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。8.9.2其他:本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。952779.1争议解决方式9.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议。9.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序9.2.1双方应在争议发生后____个工作日内提出书面争议通知。9.2.2双方应在接到争议通知后____个工作日内进行协商。9.3争议解决地点争议解决地点:合同签订地。9.4争议解决费用9.4.1争议解决过程中产生的费用,由败诉方承担。9.4.2如双方协商解决争议,协商费用由双方各自承担。9.5争议解决期限9.5.1双方应在争议发生后____个工作日内解决争议。9.5.2如协商不成,任何一方可在争议发生后____个工作日内向人民法院提起诉讼。9.6争议解决结果及执行9.6.1争议解决结果应形成书面文件,并由双方签字(或盖章)确认。9.6.2争议解决结果具有法律效力,双方应予以执行。10527710.1合同变更10.1.1合同变更应经双方协商一致,并以书面形式确定。10.1.2合同变更不影响合同其他条款的效力。10.2合同解除10.2.1合同解除应经双方协商一致,并以书面形式确定。10.2.2合同解除不影响已履行合同义务的效力。10.3合同终止10.3.1合同履行完毕或双方协商一致解除后,合同终止。10.3.2合同终止后,双方应妥善处理善后事宜。10.4合同续签10.4.1如双方同意继续合作,可以协商签订新的合同。10.4.2新合同应与本合同具有同等法律效力。10.5合同终止后义务10.5.1合同终止后,双方应履行合同终止后的义务,包括但不限于设备回收、费用结算等。10.6合同终止后责任10.6.1合同终止后,双方应承担合同终止后的责任,包括但不限于违约责任、赔偿责任等。11527711.1合同生效条件11.1.1双方应在本合同上签字(或盖章)并交换合同文本。11.1.2本合同经双方签字(或盖章)后,自合同生效之日起生效。11.2合同生效时间11.2.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。11.3合同履行11.3.1双方应按照合同约定履行各自的义务。11.3.2合同履行过程中,双方应相互配合,确保合同目的的实现。11.4合同变更及解除11.4.1合同变更及解除应按照本合同第八条的规定执行。11.5合同终止及善后处理11.5.1合同终止及善后处理应按照本合同第八条的规定执行。11.6合同争议解决11.6.1合同争议解决应按照本合同第九条的规定执行。12527712.1合同附件旋挖钻机技术参数表旋挖钻机操作手册旋挖钻机维护保养手册旋挖钻机租赁协议12.2合同附件说明12.2.1合同附件与本合同具有同等法律效力。12.3合同附件效力12.3.1合同附件的效力受本合同条款的约束。12.4合同附件修改12.4.1合同附件的修改应经双方协商一致,并以书面形式确定。12.5合同附件解除12.5.1合同附件的解除应经双方协商一致,并以书面形式确定。13527713.1合同履行及监督13.1.1双方应按照合同约定履行各自的义务,并接受对方对合同履行情况的监督。13.2合同履行期限13.2.1本合同履行期限自合同生效之日起至合同终止之日止。13.3合同履行方式13.3.1合同履行方式应按照合同约定执行,如无约定,应按照双方协商一致的方式履行。13.4合同履行责任13.4.1双方应按照合同约定承担相应的履行责任,包括但不限于违约责任、赔偿责任等。13.5合同履行变更13.5.1合同履行变更应经双方协商一致,并以书面形式确定。13.6合同履行解除13.6.1合同履行解除应经双方协商一致,并以书面形式确定。14527714.1合同解释14.1.1本合同条款的解释应依照国家法律法规和合同文义进行。14.2合同生效14.2.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。14.3合同终止14.3.1合同终止的条件和程序应按照本合同约定执行。14.4合同解除14.4.1合同解除的条件和程序应按照本合同约定执行。14.5合同争议解决14.5.1合同争议解决的方式和程序应按照本合同约定执行。第二部分:第三方介入后的修正15.1第三方介入的概念15.1.1本合同中所述的“第三方”是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入本合同关系中的独立第三方,包括但不限于中介方、监理方、评估方、咨询方等。15.2第三方介入的同意15.2.1甲乙双方同意,在合同履行过程中,根据实际情况和需要,可引入第三方介入本合同关系。15.3第三方介入的引入程序15.3.1第三方的引入应经甲乙双方协商一致,并以书面形式确定。15.3.2第三方的引入应向甲乙双方提供相关资质证明和履约能力证明。15.4第三方的责权利15.4.1第三方在本合同中的责任、权利和义务应在本合同中明确约定。15.4.2第三方的权利包括但不限于:获取相关信息、提出建议、监督合同履行等。15.4.3第三方的义务包括但不限于:遵守合同约定、履行监督职责、提供专业意见等。15.5
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024版购销简单的合同范本
- 2025年度建筑照明材料采购合同范本3篇
- 杭州公司合作合同范本
- 2024酒店劳动合同模板
- 2025年度GRC构件生产与装配安全责任合同3篇
- 影视作品海外发行与推广2025年度合同2篇
- 二零二五年度跨区域LNG管道运输及仓储服务合同3篇
- 2025年度电机维修智能化改造升级合同3篇
- 2025年度电子元器件专用纸箱采购与仓储管理合同3篇
- 2024珠宝首饰租赁与购买合同
- 人教版二年级下册口算题大全1000道可打印带答案
- 《创伤失血性休克中国急诊专家共识(2023)》解读
- 仓库智能化建设方案
- 海外市场开拓计划
- 2024年度国家社会科学基金项目课题指南
- 供应链组织架构与职能设置
- 幼儿数学益智图形连线题100题(含完整答案)
- 七上-动点、动角问题12道好题-解析
- 2024年九省联考新高考 数学试卷(含答案解析)
- 红色历史研学旅行课程设计
- 如何避免护理患者投诉
评论
0/150
提交评论