水电站施工合同环保能源新选择

水电站施工合同环保能源新选择合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于：甲方为水电站项目的业主，拥有项目的合法权益；乙方为具备环保能源施工资质的专业公司，愿意为甲方提供环保能源施工服务。双方为了共同实现水电站项目的环保能源新选择，保障项目的顺利进行，经友好协商，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：水电站项目1.2工程地点：（具体地址）1.3工程规模：（具体规模）1.4工程内容：包括但不限于环保能源设备的采购、安装、调试、验收等。二、合同价格与支付2.1合同总价：人民币（大写）（金额），小写（金额）。2.2支付方式：双方协商确定。2.3支付进度：按照工程进度分阶段支付。三、合同履行3.1乙方应按照约定的工程内容，提供合格的环保能源设备及服务。3.2乙方应按照约定的工期完成工程，确保工程进度。3.3乙方应保证所提供设备的质量，确保设备正常运行。3.4甲方应按照约定支付合同价款，提供施工所需场地、设施等。四、验收与保修4.1工程完成后，甲方应组织验收，乙方应配合。4.2验收合格后，乙方应提供相应的保修服务，保修期自验收合格之日起计算。五、违约责任5.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。5.2甲方未按照约定支付价款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。7.2合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。7.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.水电站项目工程设计文件2.环保能源设备技术规格书3.乙方施工资质证明文件4.环保能源设备采购合同5.施工进度计划表6.质量保证书7.保修服务协议8.验收标准和方法9.付款凭证和银行信息10.双方签署的补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工程内容、质量标准或工期完成工程，视为违约。2.甲方未按照约定的付款进度和金额支付合同价款，视为违约。3.任何一方未履行合同约定的其他义务，视为违约。4.违约行为的认定应基于合同条款和实际情况，由违约方承担相应的违约责任。三、法律名词及解释：1.甲方：指水电站项目的业主。2.乙方：指具备环保能源施工资质的专业公司。3.合同价款：指双方约定的合同总金额。4.工期：指双方约定的完成工程的时间段。5.验收：指对完成的工程进行质量、功能等方面的检查，以确认是否符合合同要求。6.保修：指乙方对所提供设备在一定期限内提供的免费维修或更换服务。7.违约金：指违约方应支付给对方的一种经济赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快进度，如有需要，甲方同意合理延长工期。2.设备质量问题：乙方应及时更换或修复不合格设备，确保工程质量。3.付款争议：双方应根据合同约定的支付条款进行协商，必要时可寻求法律途径解决。4.环保要求变更：双方应根据相关政策调整合同内容，确保工程符合最新环保要求。5.合同争议：通过友好协商解决，协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.水电站项目需要环保能源施工的情况。2.乙方拥有环保能源施工资质，有能力提供相关服务