版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度海上风电场工程模板施工合同合同目录第一章合同当事人信息第一条款合同双方名称第二条款合同双方地址第三条款合同双方联系方式第四条款合同双方法定代表人第二章合同标的及范围第一条款合同标的描述第二条款施工范围及内容第三条款施工期限及进度要求第三章合同价款及支付方式第一条款合同价款总额第二条款支付方式及时间第三条款预付款及进度款比例第四条款结算方式及时间第四章技术标准与规范第一条款施工技术标准第二条款施工规范与要求第三条款工程验收标准第五章工程施工组织与管理第一条款施工组织架构第二条款施工计划及调度第三条款质量安全责任第六章材料供应与设备租赁第一条款材料供应要求第二条款设备租赁要求第三条款材料及设备验收标准第七章工程验收与移交第一条款验收标准与程序第二条款验收时间与条件第三条款验收不合格的处理第八章违约责任与争议解决第一条款违约情形及责任第二条款争议解决方式第三条款诉讼管辖法院第九章合同变更与解除第一条款合同变更条件第二条款合同解除条件第三条款合同解除后的处理第十章保密条款第一条款保密信息范围第二条款保密义务第三条款违反保密义务的处理第十一章合同解除与终止第一条款合同解除条件第二条款合同终止条件第三条款合同解除或终止后的处理第十二章合同生效与终止第一条款合同生效条件第二条款合同终止条件第三条款合同解除或终止后的处理第十三章其他约定第一条款合同附件第二条款合同生效日期第三条款合同份数及使用第十四章合同附件第一条款附件一:合同签订确认书第二条款附件二:施工图纸及技术规范第三条款附件三:工程量清单及预算表合同编号_________第一章合同当事人信息第一条款合同双方名称第二条款合同双方地址第三条款合同双方联系方式第四条款合同双方法定代表人第二章合同标的及范围第一条款合同标的描述第二条款施工范围及内容第三条款施工期限及进度要求第三章合同价款及支付方式第一条款合同价款总额第二条款支付方式及时间第三条款预付款及进度款比例第四条款结算方式及时间第四章技术标准与规范第一条款施工技术标准第二条款施工规范与要求第三条款工程验收标准第五章工程施工组织与管理第一条款施工组织架构第二条款施工计划及调度第三条款质量安全责任第六章材料供应与设备租赁第一条款材料供应要求第二条款设备租赁要求第三条款材料及设备验收标准第七章工程验收与移交第一条款验收标准与程序第二条款验收时间与条件第三条款验收不合格的处理第八章违约责任与争议解决第一条款违约情形及责任第二条款违约赔偿计算方式第三条款争议解决方式第四条款诉讼管辖法院第九章合同变更与解除第一条款合同变更条件第二条款合同解除条件第三条款合同解除后的处理第四条款变更或解除合同的通知方式第十章保密条款第一条款保密信息范围第二条款保密义务第三条款违反保密义务的处理第十一章合同解除与终止第一条款合同解除条件第二条款合同终止条件第三条款合同解除或终止后的处理第十二章合同生效与终止第一条款合同生效条件第二条款合同终止条件第三条款合同解除或终止后的处理第十三章其他约定第一条款合同附件第二条款合同生效日期第三条款合同份数及使用第四条款合同解释顺序第十四章合同附件第一条款附件一:合同签订确认书第二条款附件二:施工图纸及技术规范第三条款附件三:工程量清单及预算表甲方(签字):____________________日期:____________________乙方(签字):____________________日期:____________________附件:1.合同签订确认书2.施工图纸及技术规范3.工程量清单及预算表多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方负责项目决策第一条款:甲方对项目的整体决策权,包括但不限于施工方案、技术标准、材料选择等。第二条款:甲方应确保决策的科学性和合理性,避免因决策失误导致项目延误或成本增加。2.甲方提供设计图纸及规范第一条款:甲方应在合同签订后一定期限内提供完整的设计图纸及施工规范。第二条款:设计图纸及规范应满足国家相关法律法规及行业标准,确保工程质量和安全。3.甲方负责协调资源第一条款:甲方应负责协调施工过程中所需的各类资源,包括人力、物力、财力等。第二条款:甲方应确保资源供应及时,避免因资源不足导致施工进度延误。4.甲方承担部分风险责任第一条款:甲方对因设计原因导致的工程缺陷、质量问题承担相应的责任。第二条款:甲方应承担因政策调整、市场波动等不可抗力因素导致的项目成本增加。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方负责施工组织与管理第一条款:乙方应按照合同约定,对施工组织、进度、质量进行全面管理。第二条款:乙方应建立健全施工现场管理制度,确保工程质量和安全。2.乙方提供施工方案及技术措施第一条款:乙方应在合同签订后一定期限内提交施工方案及技术措施。第二条款:施工方案及技术措施应符合国家相关法律法规及行业标准,确保工程质量和安全。3.乙方承担施工过程中的风险责任第一条款:乙方对因施工原因导致的工程缺陷、质量问题承担相应的责任。第二条款:乙方应采取有效措施,降低施工过程中的风险,确保工程顺利进行。4.乙方提供施工人员及设备第一条款:乙方应按照合同约定,提供合格的施工人员及施工设备。第二条款:施工人员及设备应满足工程需求,确保施工质量和进度。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责第一条款:第三方中介负责对施工过程中的技术、质量、进度等方面进行监督和评估。第二条款:第三方中介应具备相关资质,确保其监督和评估的公正性和权威性。2.第三方中介的权力第一条款:第三方中介有权对不符合合同要求的施工行为提出整改意见。第二条款:第三方中介有权对严重违反合同的行为提出警告或暂停施工。3.第三方中介的收费及支付第一条款:第三方中介的收费应根据合同约定,由甲方承担。第二条款:第三方中介的收费应在合同签订后一定期限内支付。4.第三方中介的争议解决第一条款:若第三方中介在监督过程中与甲方或乙方发生争议,应通过协商解决。第二条款:若协商无果,可提交合同约定的争议解决机构进行调解或仲裁。附件及其他补充说明一、附件列表:1.合同签订确认书2.施工图纸及技术规范3.工程量清单及预算表4.第三方中介资质证明5.甲方提供的设计图纸及技术规范6.乙方提交的施工方案及技术措施7.施工人员及设备清单8.验收报告9.争议解决协议10.保密协议二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按时提供设计图纸及技术规范。认定:甲方应在合同签订后一定期限内提供,逾期未提供视为违约。2.违约行为:乙方未按合同约定提供合格的施工人员及设备。认定:乙方应在合同签订后一定期限内提供,提供的施工人员及设备不符合要求视为违约。3.违约行为:乙方未按合同约定完成工程进度。认定:乙方应在合同约定的期限内完成工程,逾期完成视为违约。4.违约行为:第三方中介在监督过程中发现严重违反合同的行为。认定:第三方中介有权提出警告或暂停施工,若乙方未整改或拒绝整改视为违约。三、法律名词及解释:1.合同:指双方当事人之间就权利义务关系达成的一致协议。2.违约:指合同一方未能履行合同约定的义务。3.不可抗力:指合同签订后发生的、不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.争议解决:指合同双方就合同履行过程中产生的争议进行协商、调解或仲裁。5.保密协议:指合同双方就合同内容及相关信息达成的不公开协议。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中材料供应不及时。解决办法:甲方应提前与材料供应商沟通,确保材料供应及时。2.问题:施工过程中发现设计图纸存在缺陷。解决办法:乙方应及时通知甲方,甲方应提供修改后的设计图纸。3.问题:施工过程中发生争议。解决办法:双方应通过协商解决,协商无果可提交合同约定的争议解决机构。五、所有应用场景:1.海上风电场工程的建设与施工。2.需要第三方中介进行工程质量监督的项目。3.甲方或乙方为主导的工程合作项目。4.合同双方对工程质量、进度、支付等方面有明确约定的项目。2025年度海上风电场工程模板施工合同2合同目录第一章合同概述第一条款合同双方基本信息第二条款合同标的第三条款合同签订日期和生效日期第四条款合同期限第二章工程概述第一条款工程名称及地点第二条款工程规模及内容第三条款工程进度安排第三章施工组织与管理第一条款施工单位及人员配备第二条款施工现场管理第三条款质量管理第四章材料与设备第一条款材料采购及验收第二条款设备租赁及验收第三条款材料及设备保管第五章工程施工第一条款施工工艺及技术要求第二条款施工方案及施工图纸第三条款施工现场安全管理第六章质量控制第一条款质量标准及检验方法第二条款质量保证体系第三条款质量事故处理第七章风险管理第一条款风险识别与评估第二条款风险控制措施第三条款风险责任划分第八章付款与结算第一条款付款方式及期限第二条款结算程序及争议解决第三条款拖欠付款处理第九章合同变更与解除第一条款合同变更条件第二条款合同解除条件第三条款合同变更及解除的程序第十章违约责任第一条款违约行为及认定第二条款违约责任承担第三条款违约争议解决第十一章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决机构第三条款争议解决程序第十二章合同解除第一条款合同解除条件第二条款合同解除程序第三条款合同解除后的处理第十三章合同终止第一条款合同终止条件第二条款合同终止程序第三条款合同终止后的处理第十四章合同附件第一条款附件内容及格式第二条款附件签署及效力合同编号_________第一章合同概述第一条款合同双方基本信息第二条款合同标的第三条款合同签订日期和生效日期第四条款合同期限第二章工程概述第一条款工程名称及地点第二条款工程规模及内容第三条款工程进度安排第三章施工组织与管理第一条款施工单位及人员配备第二条款施工现场管理第三条款质量管理第四章材料与设备第一条款材料采购及验收第二条款设备租赁及验收第三条款材料及设备保管第五章工程施工第一条款施工工艺及技术要求第二条款施工方案及施工图纸第三条款施工现场安全管理第六章质量控制第一条款质量标准及检验方法第二条款质量保证体系第三条款质量事故处理第七章风险管理第一条款风险识别与评估第二条款风险控制措施第三条款风险责任划分第八章付款与结算第一条款付款方式及期限第二条款结算程序及争议解决第三条款拖欠付款处理第九章合同变更与解除第一条款合同变更条件第二条款合同解除条件第三条款合同变更及解除的程序第十章违约责任第一条款违约行为及认定第二条款违约责任承担第三条款违约争议解决第十一章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决机构第三条款争议解决程序第十二章合同解除第一条款合同解除条件第二条款合同解除程序第三条款合同解除后的处理第十三章合同终止第一条款合同终止条件第二条款合同终止程序第三条款合同终止后的处理第十四章合同附件第一条款附件内容及格式第二条款附件签署及效力合同签署甲方(签字):____________________日期:_________________________乙方(签字):____________________日期:_________________________附件:1.工程量清单2.技术规范3.材料设备清单4.其他相关文件多方为主导时的,附件条款及说明1.当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:第一附加条款:甲方责任与义务(1)提供工程所需土地、海域使用权等相关证明文件;(2)确保工程所需各项审批手续齐全,并承担相关审批费用;(3)负责组织工程前期准备工作,包括但不限于设计、招投标等;(4)按照合同约定的时间节点,向乙方提供施工图纸及施工组织设计;(5)对乙方施工过程中的合理意见和建议予以采纳,确保工程顺利进行。第二附加条款:甲方付款进度(1)合同签订后5个工作日内,支付合同总价的10%作为预付款;(2)工程开工前,支付合同总价的20%作为开工款;(3)工程进度达到合同约定节点时,支付相应工程款项;(4)工程完工并验收合格后,支付合同总价的60%;(5)保修期满后,支付剩余10%的尾款。第三附加条款:甲方违约责任(1)未按时提供施工图纸及施工组织设计的,每延误一天,支付乙方合同总价的0.1%作为违约金;(2)未按时支付工程款项的,每延误一天,支付乙方合同总价的0.1%作为违约金;(3)因甲方原因导致工程延期,每延误一天,支付乙方合同总价的0.1%作为违约金。2.当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:第一附加条款:乙方责任与义务(1)按照甲方提供的施工图纸及施工组织设计进行施工;(2)确保工程质量符合国家及行业相关标准;(3)按照合同约定的时间节点完成工程;(4)对甲方提出的合理意见和建议予以采纳,确保工程顺利进行。第二附加条款:乙方施工进度(1)工程开工后,每月完成合同约定工程量的20%;(2)工程进度达到合同约定节点时,完成相应工程量;(3)工程完工并验收合格后,提交保修服务。第三附加条款:乙方违约责任(1)未按时完成工程量的,每延误一天,支付甲方合同总价的0.1%作为违约金;(2)工程质量不符合国家及行业相关标准的,乙方应承担修复费用,并支付甲方合同总价的0.1%作为违约金;(3)因乙方原因导致工程延期,每延误一天,支付甲方合同总价的0.1%作为违约金。3.当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:第一附加条款:第三方中介职责(1)对合同双方进行协调,确保合同顺利履行;(2)对工程进度、质量、安全等方面进行监督,确保符合合同约定;(3)对合同双方的争议进行调解,提出解决方案。第二附加条款:第三方中介费用(1)甲方承担50%;(2)乙方承担50%。第三附加条款:第三方中介违约责任(1)未按时完成协调工作的,每延误一天,支付合同双方各0.1%的违约金;(2)未按时完成监督工作的,每延误一天,支付合同双方各0.1%的违约金;(3)未按时完成调解工作的,每延误一天,支付合同双方各0.1%的违约金。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程量清单2.技术规范3.材料设备清单4.施工图纸及施工组织设计5.合同双方基本信息6.付款进度安排7.施工进度计划8.质量标准及检验方法9.风险管理计划10.争议解决协议11.合同变更记录12.违约责任记录13.第三方中介服务协议14.附件一:工程验收报告15.附件二:工程保修书16.附件三:第三方中介费用明细17.附件四:合同签订及履行过程中的相关文件二、违约行为及认定:违约行为:1.甲方违约行为:未按时提供施工图纸、未按时支付工程款项、未按时完成审批手续等。2.乙方违约行为:未按时完成工程量、工程质量不
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年贵州工业职业技术学院高职单招语文历年参考题库含答案解析
- 2025年度二零二五年度个人小额贷款担保合同范本2篇
- 2025年岳麓版必修1英语下册阶段测试试卷含答案
- 二零二五年度高端制造业劳务派遣与工艺改进合同3篇
- 2025年度项目部人员合同协议书:新能源项目人员招聘及培训协议2篇
- 2024年财务内控优化服务合同
- 2024年绵阳飞行职业学院高职单招语文历年参考题库含答案解析
- 2025年沪科版九年级科学上册月考试卷含答案
- 2025年华东师大版九年级科学上册阶段测试试卷含答案
- 2025年华师大新版七年级物理上册阶段测试试卷含答案
- 北师大版七年级数学寒假班讲义(基础班)
- 2025年驾照C1证考试科目一必考题库770题及答案
- 2023年广东广州中医药大学第三附属医院招聘考试真题
- 老年康养活动策划方案
- 初三生活学习总结模板
- 2024年新课标培训2022年小学英语新课标学习培训课件
- 2024年xx村集体资金使用用途四议两公开专题会议记录
- 软件平台运维技术方案2项目人员配备与人员管理方案
- 2024年道路运输企业两类人员安全考核试题库-下(判断题)
- 工业数字孪生要求
- 固体矿产资源储量核实报告编写规范2
评论
0/150
提交评论