2025年度工抵房项目工程质量保证协议书3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度工抵房项目工程质量保证协议书合同目录第一章总则第一条款定义和解释第二条款目的和依据第三条款协议范围第四条款协议期限第二章工程质量标准第一条款工程质量要求第二条款质量检查和验收第三条款质量保证期限第三章工程设计第一条款设计文件要求第二条款设计变更管理第三条款设计文件审查第四章工程施工第一条款施工单位资质要求第二条款施工组织与管理第三条款施工进度与工期第四条款施工质量控制第五章材料与设备第一条款材料与设备质量要求第二条款材料与设备采购第三条款材料与设备验收第六章质量保证措施第一条款质量保证体系第二条款质量保证责任第三条款质量保证执行第七章质量事故处理第一条款质量事故报告第二条款质量事故调查第三条款质量事故处理第八章监督检查第一条款监督检查机构第二条款监督检查内容第三条款监督检查方式第九章违约责任第一条款违约行为认定第二条款违约责任承担第三条款违约赔偿第十章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决机构第三条款争议解决程序第十一章保密条款第一条款保密内容第二条款保密责任第三条款保密期限第十二章合同生效与终止第一条款合同生效条件第二条款合同终止条件第三条款合同解除第十三章其他第一条款合同附件第二条款合同解释第三条款合同变更第四条款合同通知第五条款合同解除与终止第六条款不可抗力第七条款合同附件第八条款合同解释第九条款合同变更第十条款合同通知第十一条款合同解除与终止第十二条款不可抗力第十四章合同签署第一条款签署地点第二条款签署日期第三条款签署代表第四条款签署单位盖章合同编号_________第一章总则第一条款定义和解释1.1“工程”指本协议所涉及的建筑物、构筑物及其附属设施。1.2“工程质量”指工程符合国家及行业相关质量标准的要求。1.3“质量保证”指施工单位在工程完工后一定期限内对工程质量承担的责任。1.4“质量事故”指由于施工质量问题造成的工程损害或安全事故。1.5“本协议”指2025年度工抵房项目工程质量保证协议书。第二条款目的和依据2.1本协议旨在明确施工单位对工程质量的保证责任，确保工程质量达到合同要求。2.2本协议依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规制定。第三条款协议范围3.1本协议适用于2025年度工抵房项目的全部工程内容。3.2本协议自签订之日起生效，至工程竣工验收合格后三年止。第二章工程质量标准第一条款工程质量要求4.1工程质量必须符合国家及行业相关质量标准。4.2工程质量应符合设计文件和施工图纸的要求。第二条款质量检查和验收4.2.1施工单位应按照国家及行业相关质量标准进行自检。4.2.2施工单位应接受监理单位的监督检查。4.2.3工程验收应按照国家及行业相关验收标准进行。第三条款质量保证期限4.3质量保证期限自工程竣工验收合格之日起计算，为期三年。第三章工程设计第一条款设计文件要求5.1设计文件应满足工程质量和安全要求。5.2设计文件应符合国家及行业相关设计规范。第二条款设计变更管理5.2.1设计变更应由设计单位提出，经建设单位、施工单位和监理单位共同确认。5.2.2设计变更应严格按照设计变更程序进行。第三条款设计文件审查5.3施工单位应审查设计文件，确保设计文件符合工程质量和安全要求。第四章工程施工第一条款施工单位资质要求6.1施工单位应具备相应的施工资质。6.2施工单位应具备完善的质量管理体系。第二条款施工组织与管理6.2.1施工单位应制定合理的施工组织设计。6.2.2施工单位应建立完善的质量管理体系。第三条款施工进度与工期6.3施工单位应按照合同约定的工期完成施工任务。6.4施工单位应确保施工进度与工期相符。第四条款施工质量控制6.4.1施工单位应严格按照施工图纸和施工规范进行施工。6.4.2施工单位应加强施工过程中的质量控制。第五章材料与设备第一条款材料与设备质量要求7.1材料与设备必须符合国家及行业相关质量标准。7.2材料与设备应具有合格证明和检验报告。第二条款材料与设备采购7.2.1材料与设备采购应遵循公开、公平、公正的原则。7.2.2材料与设备采购应确保质量符合要求。第三条款材料与设备验收7.3施工单位应按照合同约定对材料与设备进行验收。7.4材料与设备验收不合格的，应予以退换。第六章质量保证措施第一条款质量保证体系8.1施工单位应建立完善的质量保证体系。8.2质量保证体系应包括质量管理制度、质量责任制等。第二条款质量保证责任8.2.1施工单位应对工程质量承担全面责任。8.2.2施工单位应确保工程质量达到合同要求。第三条款质量保证执行8.3施工单位应严格执行质量保证体系，确保工程质量。第七章质量事故处理第一条款质量事故报告9.1发生质量事故时，施工单位应立即向建设单位和监理单位报告。9.2质量事故报告应包括事故发生的时间、地点、原因、损失等。第二条款质量事故调查9.2.1建设单位和监理单位应组织调查组对质量事故进行调查。9.2.2调查组应查明事故原因，提出处理意见。第三条款质量事故处理9.3质量事故处理应按照国家及行业相关法规和标准进行。9.4质量事故处理结果应报建设单位和监理单位备案。第八章监督检查第一条款监督检查机构10.1本协议的监督检查由建设单位或其委托的监理单位负责。第二条款监督检查内容10.2监督检查内容包括但不限于工程进度、工程质量、施工安全、材料设备质量等。第三条款监督检查方式10.3监督检查方式包括现场检查、资料审查、抽样检测等。第九章违约责任第一条款违约行为认定11.1违约行为包括但不限于未按期完成工程、工程质量不合格、擅自变更设计等。第二条款违约责任承担11.2发生违约行为时，违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第三条款违约赔偿11.3违约赔偿的具体金额和计算方式由双方在合同中约定。第十章争议解决第一条款争议解决方式12.1争议解决方式包括协商、调解、仲裁或诉讼。第二条款争议解决机构12.2争议解决机构由双方在合同中约定，如未约定，则由合同签订地人民法院管辖。第三条款争议解决程序12.3争议解决程序应遵循相关法律法规和合同约定。第十一章保密条款第一条款保密内容13.1双方对本协议内容及项目信息负有保密义务。第二条款保密责任13.2违反保密义务的，应承担相应的法律责任。第三条款保密期限13.3保密期限自本协议签订之日起至合同终止后三年止。第十二章合同生效与终止第一条款合同生效条件14.1本协议自双方签字盖章之日起生效。第二条款合同终止条件14.2合同终止条件包括合同履行完毕、双方协商一致解除合同等。第三条款合同解除14.3合同解除需经双方书面同意，并按照约定的程序进行。第十三章其他第一条款合同附件15.1本协议附件与本协议具有同等法律效力。第二条款合同解释15.2本协议的未尽事宜，由双方协商解决。第三条款合同变更15.3合同变更需经双方书面同意，并按照约定的程序进行。第四条款合同通知15.4合同通知应以书面形式发送，自发送之日起生效。第五条款合同解除与终止15.5合同解除与终止应按照约定的程序进行。第六条款不可抗力15.6因不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担责任。第七条款合同附件15.7本协议附件与本协议具有同等法律效力。第八条款合同解释15.8本协议的未尽事宜，由双方协商解决。第九条款合同变更15.9合同变更需经双方书面同意，并按照约定的程序进行。第十条款合同通知15.10合同通知应以书面形式发送，自发送之日起生效。第十一条款合同解除与终止15.11合同解除与终止应按照约定的程序进行。第十二条款不可抗力15.12因不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担责任。第十四章合同签署第一条款签署地点16.1本协议签署地点为_______。第二条款签署日期16.2本协议签署日期为_______。第三条款签署代表（建设单位代表签字盖章）（施工单位代表签字盖章）（监理单位代表签字盖章，如有）（建设单位盖章）（施工单位盖章）（监理单位盖章，如有）（代表签字）（代表签字）（代表签字）（日期）（日期）（日期）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方责任条款1.1甲方负责提供工程项目的相关资料，包括但不限于项目批准文件、设计文件、施工图纸等。1.2甲方负责协调解决施工过程中涉及政府、公共设施等相关部门的审批和协调问题。1.3甲方负责确保项目资金的及时到位，并按照合同约定支付工程款项。2.甲方监督条款2.1甲方应指定专人负责对施工过程进行监督，确保工程质量符合合同要求。2.2甲方应定期对施工进度、工程质量进行检查，并向乙方提供检查报告。2.3甲方有权要求乙方对质量问题进行整改，直至满足合同要求。3.甲方协调条款3.1甲方应协调解决施工过程中可能出现的争议，确保施工顺利进行。3.2甲方应负责处理施工过程中可能出现的突发事件，如自然灾害、安全事故等。3.3甲方应协调乙方与其他相关方的合作，确保项目整体进度。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方责任条款1.1乙方负责按照合同约定完成工程施工任务，确保工程质量达到合同要求。1.2乙方应建立健全的质量管理体系，对施工过程进行全面质量控制。1.3乙方应按照甲方要求提供施工进度报告，确保工程按期完工。2.乙方施工条款2.1乙方应严格按照施工图纸和施工规范进行施工，确保施工质量。2.2乙方应确保施工过程中的安全措施得到有效执行，避免安全事故发生。2.3乙方应按照甲方要求提供材料、设备清单，并保证其质量符合合同要求。3.乙方沟通条款3.1乙方应定期与甲方进行沟通，汇报施工进度和质量情况。3.2乙方应积极配合甲方对施工过程中的问题进行协调和处理。3.3乙方应按照甲方要求提供施工过程中的相关资料，如施工记录、检验报告等。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.中介责任条款1.1中介应负责协调甲方、乙方及施工过程中涉及的第三方关系，确保项目顺利进行。1.2中介应监督施工过程，确保工程质量符合合同要求。1.3中介应定期向甲方、乙方报告施工进度和质量情况。2.中介费用条款2.1中介费用由甲方、乙方按比例承担，具体比例由双方在合同中约定。2.2中介费用支付方式为按月支付，乙方在每月底前向中介支付当月费用。3.中介监督条款3.1中介应监督乙方施工过程中的材料、设备采购和质量控制。3.2中介应监督乙方施工过程中的进度和质量，确保工程按期完工。3.3中介应监督乙方对质量问题的整改情况，直至满足合同要求。附件及其他补充说明一、附件列表：1.项目批准文件2.设计文件及图纸3.施工图纸会审纪要4.施工组织设计及施工方案5.材料设备清单及合格证明6.质量检验报告7.施工进度报告8.质量事故报告及处理意见9.争议解决协议10.合同变更协议11.中介服务协议12.保密协议13.合同签订及生效证明14.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按期完成工程；工程质量不合格；擅自变更设计；违反施工安全规定；违反合同约定，未支付工程款项；未按照合同约定提供材料、设备。2.违约行为认定：甲方或监理单位通过现场检查、资料审查、抽样检测等方式认定；争议解决机构根据双方提供的证据和事实进行认定。三、法律名词及解释：1.建筑法：调整建筑活动中的各种社会关系的法律规范。2.合同法：调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.质量标准：指国家对产品质量规定的统一要求。5.工程质量：指工程符合国家及行业相关质量标准的要求。6.监理单位：受建设单位委托，对工程建设项目进行监督管理和咨询服务的单位。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：乙方及时整改，甲方或监理单位监督整改过程，确保质量达到合同要求。2.问题：施工进度滞后。解决办法：乙方分析原因，制定赶工措施，甲方提供必要的支持和协助。3.问题：材料、设备供应不及时。解决办法：乙方提前与供应商沟通，确保材料、设备按时到位，甲方提供必要的协调。五、所有应用场景：1.新建工程项目；2.改扩建工程项目；3.工抵房项目；4.公共设施建设项目；5.市政工程项目；6.工业工程项目；7.农村建设项目。2025年度工抵房项目工程质量保证协议书1合同目录第一章协议双方基本信息第一条协议双方名称第二条协议双方法定代表人第三条协议双方住所地第四条协议双方联系方式第二章工程概况第一条工程名称第二条工程地点第三条工程规模第四条工程类型第三章工程质量要求第一条质量标准第二条质量检测第三条质量保证期限第四条质量责任第四章工程进度要求第一条进度计划第二条进度调整第三条进度验收第四条进度责任第五章工程验收第一条验收标准第二条验收程序第三条验收结果第四条验收责任第六章工程维修保养第一条维修保养范围第二条维修保养责任第三条维修保养期限第四条维修保养费用第七章违约责任第一条违约情形第二条违约责任第三条违约赔偿第四条违约处理第八章争议解决第一条争议解决方式第二条争议解决程序第三条争议解决机构第四条争议解决费用第九章合同解除第一条解除情形第二条解除程序第三条解除责任第四条解除费用第十章合同终止第一条终止情形第二条终止程序第三条终止责任第四条终止费用第十一章合同生效第一条生效条件第二条生效日期第三条生效范围第四条生效程序第十二章合同附件第一条附件内容第二条附件效力第三条附件修改第四条附件保管第十三章合同变更第一条变更条件第二条变更程序第三条变更内容第四条变更效力第十四章合同解除与终止第一条解除与终止条件第二条解除与终止程序第三条解除与终止责任第四条解除与终止费用合同编号_________第一章协议双方基本信息第一条协议双方名称（一）甲方名称：（二）乙方名称：第二条协议双方法定代表人（一）甲方法定代表人：（二）乙方法定代表人：第三条协议双方住所地（一）甲方住所地：（二）乙方住所地：第四条协议双方联系方式（一）甲方联系方式：（二）乙方联系方式：第二章工程概况第一条工程名称（一）甲方工程名称：（二）乙方工程名称：第二条工程地点（一）甲方工程地点：（二）乙方工程地点：第三条工程规模（一）甲方工程规模：（二）乙方工程规模：第四条工程类型（一）甲方工程类型：（二）乙方工程类型：第三章工程质量要求第一条质量标准（一）甲方质量标准：（二）乙方质量标准：第二条质量检测（一）甲方质量检测要求：（二）乙方质量检测要求：第三条质量保证期限（一）甲方质量保证期限：（二）乙方质量保证期限：第四条质量责任（一）甲方质量责任：（二）乙方质量责任：第四章工程进度要求第一条进度计划（一）甲方进度计划：（二）乙方进度计划：第二条进度调整（一）甲方进度调整程序：（二）乙方进度调整程序：第三条进度验收（一）甲方进度验收标准：（二）乙方进度验收标准：第四条进度责任（一）甲方进度责任：（二）乙方进度责任：第五章工程验收第一条验收标准（一）甲方验收标准：（二）乙方验收标准：第二条验收程序（一）甲方验收程序：（二）乙方验收程序：第三条验收结果（一）甲方验收结果确认：（二）乙方验收结果确认：第四条验收责任（一）甲方验收责任：（二）乙方验收责任：第六章工程维修保养第一条维修保养范围（一）甲方维修保养范围：（二）乙方维修保养范围：第二条维修保养责任（一）甲方维修保养责任：（二）乙方维修保养责任：第三条维修保养期限（一）甲方维修保养期限：（二）乙方维修保养期限：第四条维修保养费用（一）甲方维修保养费用承担：（二）乙方维修保养费用承担：第七章违约责任第一条违约情形（一）甲方违约情形：（二）乙方违约情形：第二条违约责任（一）甲方违约责任：（二）乙方违约责任：第三条违约赔偿（一）甲方违约赔偿标准：（二）乙方违约赔偿标准：第四条违约处理（一）甲方违约处理程序：（二）乙方违约处理程序：第八章争议解决第一条争议解决方式（一）争议解决方式为协商；（二）协商不成，争议解决方式为仲裁。第二条争议解决程序（一）协商解决争议的，双方应自争议发生之日起六十日内达成书面协议；（二）协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向约定的仲裁机构申请仲裁。第三条争议解决机构（一）双方同意将争议提交至[仲裁机构名称]进行仲裁；（二）仲裁机构应按照其仲裁规则进行仲裁。第四条争议解决费用（一）仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有规定；（二）诉讼费用由败诉方承担，除非法院判决另有规定。第九章合同解除第一条解除情形（一）因不可抗力导致合同无法履行；（二）一方违约，另一方在合理期限内未采取补救措施；（三）双方协商一致解除合同。第二条解除程序（一）任何一方提出解除合同，应书面通知对方；（二）收到解除通知的一方应在收到之日起[天数]内回复是否接受解除。第三条解除责任（一）因不可抗力解除合同的，双方互不承担违约责任；（二）因违约解除合同的，违约方应承担相应的违约责任。第四条解除费用（一）解除合同产生的费用由责任方承担；（二）双方另有约定的，从其约定。第十章合同终止第一条终止情形（一）合同约定的期限届满；（二）合同履行完毕；（三）双方协商一致终止合同。第二条终止程序（一）合同终止前，双方应进行必要的结算；（二）合同终止后，双方应相互交付已履行部分的权利和义务。第三条终止责任（一）合同终止后，双方互不承担违约责任；（二）双方另有约定的，从其约定。第四条终止费用（一）合同终止产生的费用由责任方承担；（二）双方另有约定的，从其约定。第十一章合同生效第一条生效条件（一）双方签字盖章；（二）合同条款完整、明确。第二条生效日期（一）自双方签字盖章之日起生效；（二）合同另有约定的，从其约定。第三条生效范围（一）本合同项下所有权利和义务；（二）合同附件及补充协议。第四条生效程序（一）双方按合同约定履行相关程序；（二）合同生效后，双方应按照合同约定履行各自义务。第十二章合同附件第一条附件内容（一）工程图纸；（二）工程量清单；（三）其他相关文件。第二条附件效力（一）附件与本合同具有同等法律效力；（二）附件与本合同不一致的，以附件为准。第三条附件修改（一）附件的修改需经双方协商一致；（二）修改后的附件作为合同的组成部分。第四条附件保管（一）双方应妥善保管附件；（二）一方遗失附件，应及时通知对方，并按原样补齐。第十三章合同变更第一条变更条件（一）双方协商一致；（二）合同变更不影响合同目的的实现。第二条变更程序（一）任何一方提出变更，应书面通知对方；（二）收到变更通知的一方应在收到之日起[天数]内回复是否接受变更。第三条变更内容（一）变更后的合同条款；（二）变更后的权利和义务。第四条变更效力（一）变更后的合同条款具有同等法律效力；（二）变更后的合同条款替代原合同条款。第十四章合同解除与终止第一条解除与终止条件（一）合同解除与终止的情形同第九章和第十章；（二）双方另有约定的，从其约定。第二条解除与终止程序（一）合同解除与终止的程序同第九章和第十章；（二）双方另有约定的，从其约定。第三条解除与终止责任（一）合同解除与终止后，双方互不承担违约责任；（二）双方另有约定的，从其约定。第四条解除与终止费用（一）合同解除与终止产生的费用由责任方承担；（二）双方另有约定的，从其约定。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：年月日篇条款及说明多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方决策权条款第一条甲方在项目实施过程中拥有最终决策权。第二条乙方应严格按照甲方的指示和决策执行项目工作。2.甲方监督权条款第一条甲方有权对乙方的工作进度、质量进行监督。第二条乙方应定期向甲方报告项目进展情况，接受甲方的监督。3.甲方支付条款第一条甲方按照合同约定支付乙方工程款项。第二条甲方有权对乙方的工程款项支付进行审核。4.甲方变更权条款第一条甲方有权根据项目实际情况对合同内容进行变更。第二条乙方应配合甲方进行合同变更，并按照变更后的合同执行。5.甲方保密条款第一条甲方对项目信息负有保密义务。第二条乙方应遵守甲方的保密要求，不得泄露项目信息。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导权条款第一条乙方在项目实施过程中拥有主导权。第二条甲方应尊重乙方的专业判断和决策。2.乙方技术支持条款第一条乙方应提供项目所需的技术支持和咨询服务。第二条甲方应配合乙方进行技术支持和咨询工作。3.乙方进度控制条款第一条乙方负责制定项目进度计划，并确保按计划执行。第二条甲方应提供必要的资源和支持，以保证项目进度。4.乙方质量保证条款第一条乙方保证项目质量符合合同约定。第二条甲方有权对项目质量进行验收，并要求乙方进行整改。5.乙方人员配备条款第一条乙方应按照项目需求配备足够的人员。第二条甲方有权对乙方人员的工作表现进行评估。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介责任条款第一条第三方中介负责协调甲方、乙方之间的沟通和合作。第二条第三方中介应保证其工作的中立性和公正性。2.第三方中介费用条款第一条第三方中介的费用由甲方、乙方按比例承担。第二条第三方中介的费用支付方式及时间由双方另行约定。3.第三方中介保密条款第一条第三方中介对项目信息负有保密义务。第二条第三方中介不得泄露甲方、乙方之间的任何商业秘密。4.第三方中介解除条款第一条当第三方中介未能履行职责时，任何一方均可要求解除中介协议。第二条解除中介协议后，第三方中介应退还已收取的未使用费用。5.第三方中介争议解决条款第一条第三方中介与甲方、乙方之间的争议，应通过协商解决。第二条协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.工程量清单3.项目进度计划4.质量标准文件5.甲方、乙方及第三方中介的营业执照副本6.甲方、乙方及第三方中介的法定代表人身份证明7.甲方、乙方及第三方中介的联系方式8.争议解决协议9.合同变更协议10.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定：违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按约定支付工程款项。认定：甲方未在约定的时间内支付工程款项，经乙方催告后仍未支付。2.违约行为：乙方未按约定完成工程。认定：乙方未在约定的时间内完成工程，经甲方验收后不合格。3.违约行为：第三方中介未能履行职责。认定：第三方中介未能按照协议约定履行协调、沟通职责，导致甲方、乙方合作受阻。4.违约行为：甲方、乙方或第三方中介泄露商业秘密。认定：甲方、乙方或第三方中介未经授权泄露对方商业秘密，造成损失。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.仲裁：指当事人根据仲裁协议将争议提交仲裁机构进行裁决的争议解决方式。3.诉讼：指当事人依法向人民法院提起诉讼，请求法院对争议进行裁判。4.违约责任：指一方当事人违反合同约定，应当承担的民事责任。5.保密义务：指当事人对合同内容及相关信息负有保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误。解决办法：及时沟通，调整进度计划，确保工程按期完成。2.问题：工程质量问题。解决办法：立即整改，确保工程质量符合合同约定。3.问题：支付纠纷。解决办法：按照合同约定和法律规定，妥善处理支付纠纷。4.问题：第三方中介职责不清。解决办法：明确第三方中介职责，加强沟通协调，确保中介工作高效。五、所有应用场景：1.工程项目合作。2.房地产开发项目。3.建设工程合作。4.技术咨询服务。5.争议解决合作。2025年度工抵房项目工程质量保证协议书2合同目录第一章协议双方基本信息第一条款协议双方名称第二条款协议双方法定代表人第三条款协议双方联系方式第四条款协议双方地址第二章工程概况第一条款工程名称第二条款工程地点第三条款工程规模第四条款工程类别第五条款工程工期第三章工程质量保证责任第一条款质量保证期限第二条款质量保证标准第三条款质量保证措施第四条款质量保证费用第四章质量监督与检验第一条款质量监督机构第二条款质量检验方式第三条款质量检验频率第四条款质量检验报告第五章质量问题处理第一条款质量问题报告第二条款质量问题处理流程第三条款质量问题处理期限第四条款质量问题处理费用第六章违约责任第一条款违约情形第二条款违约责任承担第三条款违约赔偿标准第七章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决机构第三条款争议解决程序第八章协议生效与终止第一条款协议生效条件第二条款协议终止条件第三条款协议解除条件第九章协议变更与解除第一条款协议变更程序第二条款协议解除程序第三条款协议变更与解除的效力第十章通知与送达第一条款通知方式第二条款送达地址第三条款送达效力第十一章合同附件第一条款附件清单第二条款附件效力第十二章其他第一条款本协议的解释第二条款本协议的适用法律第三条款本协议的争议解决第四条款本协议的生效日期合同编号_________第一章协议双方基本信息第一条款协议双方名称第二条款协议双方法定代表人第三条款协议双方联系方式第四条款协议双方地址第二章工程概况第一条款工程名称第二条款工程地点第三条款工程规模第四条款工程类别第五条款工程工期第三章工程质量保证责任第一条款质量保证期限第二条款质量保证标准第三条款质量保证措施第四条款质量保证费用第四章质量监督与检验第一条款质量监督机构第二条款质量检验方式第三条款质量检验频率第四条款质量检验报告第五章质量问题处理第一条款质量问题报告第二条款质量问题处理流程第三条款质量问题处理期限第四条款质量问题处理费用第六章违约责任第一条款违约情形第二条款违约责任承担第三条款违约赔偿标准第七章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决机构第三条款争议解决程序第八章协议生效与终止第一条款协议生效条件第二条款协议终止条件第三条款协议解除条件第九章协议变更与解除第一条款协议变更程序第二条款协议解除程序第三条款协议变更与解除的效力第十章通知与送达第一条款通知方式第二条款送达地址第三条款送达效力第十一章合同附件第一条款附件清单第二条款附件效力第十二章其他第一条款本协议的解释第二条款本协议的适用法律第三条款本协议的争议解决第四条款本协议的生效日期第十三章合同份数第一条款合同份数第二条款每份合同效力第十四章合同签署第一条款签署时间第二条款签署地点第三条款签署人合同签署人：________________（甲方代表签字）________________（乙方代表签字）年月日________________（甲方代表签字）________________（乙方代表签字）年月日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.第一条款：甲方决策权说明：在本协议执行期间，甲方对工程的质量、进度、资金等方面拥有最终决策权。乙方需服从甲方的安排和调整。2.第二条款：甲方监督权说明：甲方有权对乙方的工作进行定期或不定期的监督检查，包括但不限于施工现场、工程进度、质量状况等。3.第三条款：甲方验收权说明：工程完成后，甲方有权组织验收，验收合格后方可交付使用。如验收不合格，乙方需按照甲方要求进行整改。4.第四条款：甲方资金支付权说明：甲方根据工程进度和实际完成情况，有权对乙方进行资金支付。乙方需按照甲方要求提供相关证明材料。5.第五条款：甲方合同解除权说明：如乙方违反本协议约定，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.第一条款：