2025建设工程合同范本

合同编号：鉴于甲乙双方同意按照平等、自愿、公平、诚信的原则，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行建设工程的相关事宜，签订本合同，明确双方的权利义务。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程规模：1.5工程预算：第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：元整（小写）：元。2.2乙方在合同签订后个工作日内向甲方提交工程预算明细。第三条合同工期3.1工程预计开工日期：年__月__日。3.2工程预计竣工日期：年__月__日。3.3乙方应按照约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条乙方义务4.1乙方应按照约定的工程内容、工程规模和工程预算完成工程。4.2乙方应保证工程质量，确保工程达到约定的质量标准。4.3乙方应按照约定的工期完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。4.4乙方应遵守国家法律法规，确保工程安全，防止安全事故的发生。第五条甲方义务5.1甲方应按照约定的工期向乙方支付合同价款。5.2甲方应提供乙方进行工程建设所需的场地、资料、设备等条件。5.3甲方应协助乙方处理工程过程中出现的问题，确保工程顺利进行。第六条合同价款的支付与结算（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的%。（2）工程进度达到约定的%，甲方支付乙方合同总价款的%。（3）工程竣工并经验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的%。（4）剩余的合同总价款作为质量保证金，待质保期结束后支付。6.2甲方支付价款时，应提供合法的发票。第七条违约责任7.1乙方未按照约定的工程内容、工程规模和工程预算完成工程的，甲方有权要求乙方限期整改，并有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的%。7.2甲方未按照约定的工期支付价款的，乙方有权要求甲方限期支付，并有权要求甲方支付违约金，违约金为应付款项的%。7.3因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决办法。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工并经验收合格后失效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年__月__日注意事项及解决办法：1.合同的履行：双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。如一方未履行或未完全履行合同义务，另一方有权要求违约方承担违约责任。2.合同的变更：合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同内容，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。3.合同的解除：合同履行过程中，如一方违约严重，导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。4.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。5.合同的终止：本合同在合同约定的工程竣工并经验收合格后终止。法律名词及名词解释：1.甲方：指承担合同义务的一方，即委托人。2.乙方：指履行合同义务的一方，即被委托人。3.合同履行：双方按照合同约定的条款执行各自的权利和义务。4.违约责任：一方未履行或未完全履行合同义务，应承担的违约责任。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。6.合同解除：合同一方或双方根据合同约定或法律规定，终止合同关系的法律行为。7.争议解决：通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径，解决合同争议的过程。8.合同终止：合同关系因履行完毕、解除、无效或被撤销等原因而终止。应用场合：1.适用于甲方委托乙方进行建设工程的情况，包括但不限于房屋建筑工程、道路桥梁工程、水利工程、电力工程等。2.适用于乙方作为施工方，承担建筑工程的设计、施工、监理等任务。3.适用于双方在工程建设过程中，需要明确各自的权利、义务和责任。补充条款：1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化的，双方应签订书面变更协议，明确变更内容和价款。2.工期延误：因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。如甲方原因导致工期延误，甲方应支付乙方合理的停工损失。3.质量保证：乙方应保证工程质量，如工程出现质量问题，乙方应负责修复，并承担相应责任。4.安全事故：如工程建设过程中发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规承担相应责任。5.税务问题：乙方应依法纳税，如因乙方原因导致甲方被税务部门追缴税款、罚款等，乙方应承担全部责任。附件列