版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年版新能源发电项目投资购销合同本合同目录一览1.合同订立依据与目的1.1合同订立依据1.2合同目的2.定义与解释2.1定义2.2解释3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目类型4.投资方与购销方4.1投资方4.2购销方5.投资方责任5.1投资资金5.2投资进度5.3投资风险6.购销方责任6.1购买新能源电量6.2电量接收6.3电量支付7.新能源电量计量与监测7.1计量方法7.2监测设备7.3数据传输8.价格条款8.1价格构成8.2价格调整8.3支付方式9.合同履行与监督9.1履行期限9.2履行方式9.3监督措施10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后果13.不可抗力13.1不可抗力定义13.2不可抗力通知13.3不可抗力处理14.合同附件14.1附件一:项目投资协议14.2附件二:购销电量协议14.3附件三:其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同订立依据与目的1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》以及其他相关法律法规,以及双方当事人共同协商一致的原则订立。1.2合同目的本合同旨在明确投资方和购销方在新能源发电项目中的权利、义务和责任,确保项目顺利实施,实现新能源电量的稳定供应和销售。2.定义与解释2.1定义(1)“新能源”指风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能等非传统能源;(2)“项目”指本合同约定的新能源发电项目;(3)“投资方”指在本合同中出资建设、运营新能源发电项目的当事人;(4)“购销方”指在本合同中购买、销售新能源电量的当事人;(5)“电量”指新能源发电项目所生产的电能;(6)“合同期限”指本合同的有效期限;2.2解释本合同中的解释应遵循本合同全文的文义,若文义不清,则应参照相关法律法规及行业惯例进行解释。3.项目概况3.1项目名称新能源发电项目3.2项目地点[具体项目地点]3.3项目规模[具体项目规模,如:100MW]3.4项目类型[具体项目类型,如:太阳能光伏发电]4.投资方与购销方4.1投资方[投资方全称]4.2购销方[购销方全称]5.投资方责任5.1投资资金投资方应按照项目进度要求,按时足额投入项目建设资金。5.2投资进度投资方应确保项目在合同约定的期限内完成建设,并达到预期发电能力。5.3投资风险投资方应对项目投资风险进行充分评估,并采取有效措施降低风险。6.购销方责任6.1购买新能源电量购销方应按照合同约定,购买投资方提供的新能源电量。6.2电量接收购销方应按照合同约定,接收投资方提供的新能源电量。6.3电量支付购销方应按照合同约定,支付新能源电量的电费。7.新能源电量计量与监测7.1计量方法新能源电量计量采用国家规定的标准和方法。7.2监测设备投资方应安装符合国家标准的监测设备,对新能源电量进行实时监测。7.3数据传输监测设备采集的数据应实时传输至购销方指定的数据接收平台。8.价格条款8.1价格构成(1)基础电价:根据国家规定的电价政策及市场行情确定;(2)附加费用:包括但不限于政府性基金、环保费用等;(3)其他费用:如调峰费用、备用容量费用等,根据合同约定及实际情况确定。8.2价格调整新能源电量的销售价格根据国家电价政策、市场行情及合同约定进行调整。8.3支付方式购销方应按照合同约定的支付方式和期限,将电费支付给投资方。9.合同履行与监督9.1履行期限本合同自双方签字盖章之日起生效,合同期限为[具体期限],自合同生效之日起计算。9.2履行方式投资方负责项目的建设、运营和维护,确保项目按期发电;购销方负责购买、接收和支付新能源电量。9.3监督措施双方应设立专门的项目监督管理机构,对合同履行情况进行监督,确保合同各项条款的执行。10.违约责任10.1违约情形(1)投资方未按期完成项目建设或未达到预期发电能力;(2)购销方未按期购买新能源电量或未按约定支付电费;(3)任何一方违反合同约定的其他义务。10.2违约责任(1)违约方应承担违约责任,向守约方支付违约金;(2)因违约行为给对方造成损失的,违约方应承担赔偿责任;10.3违约赔偿违约赔偿金额根据合同约定及实际损失确定。11.争议解决11.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商解决;协商不成的,提交[具体仲裁机构或法院]仲裁或诉讼。11.2争议解决机构[具体仲裁机构或法院名称]11.3争议解决程序争议双方应按照争议解决机构的程序进行争议解决。12.合同终止12.1合同终止条件(1)合同期限届满;(2)双方协商一致解除合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行;12.2合同终止程序合同终止前,双方应就终止事宜进行协商,达成一致后签订终止协议。12.3合同终止后果合同终止后,双方应按照合同约定办理相关事宜,包括但不限于资产清算、债务清偿等。13.不可抗力13.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、社会事件等因素导致合同无法履行,且双方均无法预见、无法避免和无法克服的情况。13.2不可抗力通知发生不可抗力事件的一方应立即通知对方,并提供相关证明材料。13.3不可抗力处理因不可抗力导致合同无法履行的,双方可根据实际情况协商处理,如延长合同期限、减免责任等。14.合同附件14.1附件一:项目投资协议14.2附件二:购销电量协议14.3附件三:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中,第三方是指除甲乙双方之外的,根据合同约定参与合同履行、提供专业服务或协助解决争议的个人、法人或其他组织。第三方包括但不限于中介方、监理方、评估机构、咨询机构、技术服务方等。15.2第三方责任限额15.2.1第三方责任限额的确定第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质、风险程度及合同约定确定。具体责任限额在合同附件中明确。15.2.2第三方责任限额的调整如第三方责任限额需要调整,应经甲乙双方协商一致,并在合同附件中予以更新。16.第三方责任界定16.1第三方责任第三方在履行其职责过程中,应遵守国家法律法规和合同约定,对因其自身原因造成的损失承担相应的责任。16.2第三方责任免除16.2.1因不可抗力导致的责任免除如第三方因不可抗力无法履行合同义务,其责任得以免除。16.2.2因甲乙双方原因导致的责任免除如第三方因甲乙双方未能履行合同义务或提供的信息不准确导致的责任,第三方不承担责任。17.第三方权利17.1第三方权利的行使第三方在合同履行过程中享有合同约定的权利,包括但不限于:(1)根据合同约定收取服务费用;(2)根据合同约定获取相关信息;(3)在合同履行过程中对甲乙双方进行监督和建议。18.第三方义务18.1第三方义务的履行(1)提供专业、高效的服务;(2)保守商业秘密和客户信息;(3)按照合同约定的时间、质量标准完成工作;(4)协助解决合同履行过程中出现的争议。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分第三方与甲方的关系是委托与被委托的关系,甲方委托第三方提供服务,第三方按照合同约定履行义务。19.2第三方与乙方的划分第三方与乙方的关系是服务与被服务的关系,乙方接受第三方提供的服务,并按照合同约定支付服务费用。19.3第三方与甲乙双方的划分第三方在合同履行过程中,应保持中立,不参与甲乙双方的内部事务,仅对合同约定的服务内容负责。20.第三方介入的具体条款20.1第三方介入的条件(1)合同中明确约定第三方介入的情形;(2)甲乙双方同意第三方介入;(3)第三方具备相应的资质和能力。20.2第三方介入的程序(1)甲乙双方协商确定第三方介入的具体事宜;(2)甲乙双方与第三方签订补充协议;(3)第三方按照补充协议履行相关义务。21.第三方介入后的合同变更21.1合同变更的条件(1)合同变更不影响合同目的的实现;(2)合同变更经甲乙双方同意;(3)合同变更不违反国家法律法规。21.2合同变更的程序(1)甲乙双方协商确定合同变更的具体内容;(2)甲乙双方与第三方协商确定第三方介入后的合同变更事宜;(3)签订变更协议,并按照变更协议履行相关义务。22.第三方介入后的争议解决22.1争议解决方式第三方介入后的争议解决方式与原合同约定一致。22.2争议解决机构第三方介入后的争议解决机构与原合同约定一致。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:项目投资协议详细要求:包括投资方和购销方的投资比例、投资进度、资金到位时间等。说明:本附件作为合同附件,用于明确投资方的投资责任和购销方的投资权益。2.附件二:购销电量协议详细要求:包括电量购销价格、计量方式、结算方式、违约责任等。说明:本附件作为合同附件,用于明确购销双方在电量交易中的权利和义务。3.附件三:项目可行性研究报告详细要求:包括项目背景、市场分析、技术方案、经济效益分析等。说明:本附件作为合同附件,用于证明项目的可行性和投资价值。4.附件四:项目环境影响评价报告详细要求:包括项目对环境的影响分析、环保措施、环保设施等。说明:本附件作为合同附件,用于证明项目符合环保要求。5.附件五:项目工程设计文件详细要求:包括项目设计图纸、设备选型、施工方案等。说明:本附件作为合同附件,用于指导项目的建设和施工。6.附件六:项目施工合同详细要求:包括施工方、施工内容、施工期限、质量要求等。说明:本附件作为合同附件,用于明确施工方的责任和义务。7.附件七:项目监理合同详细要求:包括监理方、监理内容、监理期限、监理费用等。说明:本附件作为合同附件,用于明确监理方的责任和义务。8.附件八:项目验收报告详细要求:包括项目验收时间、验收内容、验收结论等。说明:本附件作为合同附件,用于证明项目已按约定完成建设和验收。9.附件九:项目运营维护合同详细要求:包括运营维护内容、维护期限、维护费用等。说明:本附件作为合同附件,用于明确运营维护方的责任和义务。10.附件十:项目争议解决机制详细要求:包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明:本附件作为合同附件,用于明确争议解决的具体流程。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:投资方未按期完成项目建设或未达到预期发电能力;购销方未按期购买新能源电量或未按约定支付电费;第三方未按合同约定提供专业、高效的服务;任何一方违反合同约定的其他义务。2.责任认定标准:违约方应承担违约责任,向守约方支付违约金;因违约行为给对方造成损失的,违约方应承担赔偿责任;违约赔偿金额根据合同约定及实际损失确定。3.违约示例说明:投资方未按期完成项目建设,导致购销方无法按合同约定接收新能源电量,投资方应支付违约金,并赔偿购销方因此造成的损失。购销方未按期支付电费,投资方有权要求支付逾期付款利息,并保留追究违约责任的权利。第三方未按合同约定提供专业、高效的服务,导致项目进度延误或质量不合格,第三方应承担违约责任,并赔偿由此造成的损失。全文完。2024年版新能源发电项目投资购销合同1本合同目录一览1.合同概述1.1合同定义1.2合同目的1.3合同有效期1.4合同双方1.5合同签订地点与时间2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型2.5项目投资方2.6项目开发商3.发电设备与技术参数3.1发电设备品牌与型号3.2发电设备容量3.3发电设备技术参数3.4发电设备安装与调试3.5发电设备运行维护4.电力购销4.1电力购销方式4.2电力购销价格4.3电力购销期限4.4电力购销结算方式4.5电力购销质量标准5.项目投资与融资5.1投资总额5.2投资结构5.3融资方式5.4融资成本5.5融资期限6.项目建设与进度安排6.1建设进度安排6.2项目建设资金6.3项目建设风险6.4项目建设验收7.项目运营与维护7.1运营管理7.2维护责任7.3运营成本7.4运营收益8.电力市场与政策8.1电力市场分析8.2政策支持与优惠8.3电力市场风险9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止程序12.合同生效与备案12.1合同生效条件12.2合同备案13.合同附件13.1附件一:项目可行性研究报告13.2附件二:项目投资协议13.3附件三:电力购销协议13.4附件四:其他相关文件14.其他约定14.1不可抗力14.2合同变更14.3合同通知14.4合同解释14.5合同签署与生效第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同定义本合同是指甲方(投资方)与乙方(项目开发商)就甲方对乙方开发的2024年版新能源发电项目进行投资,并约定双方在项目运营期间进行电力购销的相关事宜所签订的合同。1.2合同目的本合同旨在明确双方的权利和义务,确保甲方对乙方新能源发电项目的投资得到合理回报,同时保证乙方项目顺利实施和电力安全稳定供应。1.3合同有效期本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为____年,自合同生效之日起计算。1.4合同双方甲方:_______(投资方全称)乙方:_______(项目开发商全称)1.5合同签订地点与时间本合同于____年____月____日在_______签订。2.项目概述2.1项目名称新能源发电项目2.2项目地点_______(具体地点)2.3项目规模项目总装机容量为_______兆瓦。2.4项目类型光伏发电项目2.5项目投资方甲方2.6项目开发商乙方3.发电设备与技术参数3.1发电设备品牌与型号项目使用的发电设备品牌为_______,型号为_______。3.2发电设备容量项目发电设备单机容量为_______千瓦。3.3发电设备技术参数设备技术参数详见附件一。3.4发电设备安装与调试乙方负责设备安装,调试工作由双方共同完成。3.5发电设备运行维护乙方负责设备日常运行维护,确保设备安全稳定运行。4.电力购销4.1电力购销方式电力购销采用_______方式。4.2电力购销价格电力购销价格按国家规定和市场行情确定。4.3电力购销期限电力购销期限为_______年,自合同生效之日起计算。4.4电力购销结算方式电力购销结算采用_______方式。4.5电力购销质量标准电力购销质量标准按国家规定执行。5.项目投资与融资5.1投资总额项目总投资额为_______万元。5.2投资结构甲方出资_______万元,乙方自筹_______万元。5.3融资方式项目融资方式为_______。5.4融资成本融资成本为_______。5.5融资期限融资期限为_______年。6.项目建设与进度安排6.1建设进度安排项目分_______期建设,具体进度安排详见附件二。6.2项目建设资金项目建设资金由甲方出资_______万元,乙方自筹_______万元。6.3项目建设风险项目建设风险包括_______。6.4项目建设验收项目建成后,由双方共同组织验收。8.争议解决8.1争议解决方式本合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构无8.3争议解决程序双方应在收到争议通知之日起____个工作日内协商解决争议;如协商不成,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.违约责任9.1违约情形本合同任何一方违反本合同约定的义务,均构成违约。9.2违约责任违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿违约赔偿金额根据违约情况及实际损失确定,但最高不超过合同总金额的____%。10.合同解除与终止10.1合同解除条件(1)一方严重违约,另一方给予书面通知后____个工作日内仍未纠正;(2)发生不可抗力,且解除合同符合双方利益;(3)法律法规或政策变化导致合同无法履行。10.2合同终止条件合同期满或双方协商一致终止合同,合同终止。10.3合同解除与终止程序一方要求解除或终止合同,应提前____个工作日向对方发出书面通知,经双方确认后生效。11.合同生效与备案11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同备案本合同签订后____个工作日内,双方应向相关部门备案。12.合同附件12.1附件一:项目可行性研究报告12.2附件二:项目投资协议12.3附件三:电力购销协议12.4附件四:其他相关文件13.其他约定13.1不可抗力因不可抗力导致本合同无法履行或部分条款失效,双方互不承担责任,但应及时通知对方,并提供相应证明。13.2合同变更本合同任何条款的变更,均应以书面形式进行,并经双方签字盖章后生效。13.3合同通知合同通知应以书面形式发出,自发出之日起____个工作日视为送达。13.4合同解释本合同条款的解释以中文为准。13.5合同签署与生效本合同一式____份,甲乙双方各执____份,自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念与介入范围1.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方之外的,因合同履行需要而介入合同关系的其他组织或个人。1.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于项目设计、设备供应、工程建设、融资、咨询、监理、检测、认证、保险等环节。2.第三方责任与义务2.1第三方责任第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲方、乙方或项目损失的,应承担相应的赔偿责任。2.2第三方义务第三方应按照合同约定,履行其职责,保证工作质量,遵守相关法律法规。3.第三方权利3.1第三方权利第三方在合同履行过程中,享有合同约定的权利,包括但不限于:(1)根据合同约定获取报酬;(2)依法享有知识产权;(3)依法获得相关证书或资质。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间的关系由合同约定,甲方对第三方的履约情况进行监督和管理。4.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间的关系由合同约定,乙方对第三方的履约情况进行监督和管理。4.3第三方与其他各方的责任划分第三方在合同履行过程中,其责任仅限于其与甲方或乙方签订的合同,与其他方之间不存在直接责任关系。5.第三方责任限额5.1责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,如未约定,则责任限额为____万元。5.2责任限额承担第三方责任限额由第三方在合同履行前向甲方或乙方缴纳,作为其履行合同责任的一种担保。6.第三方介入时的额外条款6.1甲方额外条款(1)甲方有权对第三方的资质、信誉、履约能力进行审查;(2)甲方有权要求第三方提供相关证明材料;(3)甲方有权要求第三方参加项目验收。6.2乙方额外条款(1)乙方有权对第三方的资质、信誉、履约能力进行审查;(2)乙方有权要求第三方提供相关证明材料;(3)乙方有权要求第三方参加项目验收;(4)乙方有权要求第三方按照合同约定,按时、保质完成工作。7.第三方介入时的合同变更7.1合同变更如第三方介入导致合同内容发生变化,甲乙双方应协商一致,对合同进行相应变更。7.2合同变更生效经甲乙双方签字盖章后,合同变更部分生效。8.第三方介入时的争议解决8.1争议解决方式第三方介入产生的争议,按照本合同“8.争议解决”条款执行。8.2争议解决机构第三方介入产生的争议,由争议解决机构进行裁决。9.第三方介入时的合同终止9.1合同终止条件如第三方介入导致合同无法履行,甲乙双方可协商一致终止合同。9.2合同终止程序合同终止程序按照本合同“10.合同解除与终止”条款执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:项目可行性研究报告详细要求:报告应包含项目背景、市场分析、技术方案、投资估算、财务分析、风险评估等内容,并由具备相应资质的单位出具。2.附件二:项目投资协议详细要求:协议应明确甲乙双方的投资比例、投资方式、资金到位时间、投资退出机制等内容。3.附件三:电力购销协议详细要求:协议应明确电力购销方式、价格、期限、结算方式、质量标准等内容。4.附件四:设备采购合同详细要求:合同应明确设备品牌、型号、数量、质量标准、价格、交货时间、售后服务等内容。5.附件五:工程承包合同详细要求:合同应明确工程范围、工期、质量标准、价格、付款方式、验收标准等内容。6.附件六:融资协议详细要求:协议应明确融资方式、融资成本、融资期限、还款方式等内容。7.附件七:项目验收报告详细要求:报告应包含项目概况、设备安装调试情况、运行情况、验收结论等内容。8.附件八:项目运营维护手册详细要求:手册应包含设备操作规程、维护保养方法、应急预案等内容。9.附件九:第三方资质证明文件详细要求:证明文件应包含第三方单位的企业法人营业执照、资质证书、相关许可证等。10.附件十:其他相关文件详细要求:根据项目实际情况,可能涉及到的其他相关文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)甲方违约:a.未按时足额支付投资款项;b.违反合同约定,擅自变更投资比例;c.未按时完成项目建设;d.未按约定进行电力购销。(2)乙方违约:a.未按时足额支付工程款项;b.违反合同约定,擅自变更工程范围;c.未按约定进行设备采购;d.未按约定进行电力购销。(3)第三方违约:a.未按时完成设计、设备供应、工程建设等工作;b.工作质量不符合合同约定;c.未按约定提供相关证明文件;d.其他违约行为。2.责任认定标准:(1)违约金:根据违约情况,按合同约定支付违约金。(2)赔偿损失:因违约行为造成损失,违约方应赔偿损失。(3)解除合同:违约情节严重,可解除合同。简要示例说明:示例一:甲方未按时足额支付投资款项,乙方有权要求甲方支付违约金,并赔偿因延迟付款造成的损失。示例二:第三方未按时完成设备供应,甲方有权要求乙方按照合同约定支付违约金,并赔偿因设备供应延迟造成的损失。示例三:乙方未按约定进行电力购销,甲方有权要求乙方支付违约金,并赔偿因电力购销违约造成的损失。全文完。2024年版新能源发电项目投资购销合同2本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同签订日期1.2合同生效日期1.3合同签订地点2.投资方与被投资方信息2.1投资方基本信息2.2被投资方基本信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目类型4.投资额及资金来源4.1投资总额4.2资金来源4.3投资进度安排5.项目建设及运营5.1建设工期5.2运营期限5.3运营维护责任6.发电及上网电量6.1发电能力6.2上网电量6.3上网电价7.购电方信息7.1购电方基本信息7.2购电方资质要求8.购销合同条款8.1发电量及上网电量8.2购电价格8.3购销结算方式8.4付款时间及方式9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约金计算10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同变更12.1合同变更条件12.2合同变更程序13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序14.其他约定事项14.1保密条款14.2法律适用14.3合同附件第一部分:合同如下:1.合同订立与生效1.1合同签订日期:本合同自双方代表签字盖章之日起生效。1.2合同生效日期:2024年1月1日。1.3合同签订地点:北京市朝阳区。2.投资方与被投资方信息2.1投资方基本信息:投资方名称:新能源投资公司注册地址:北京市海淀区路号法定代表人:联系电话:1382.2被投资方基本信息:被投资方名称:新能源发电有限公司注册地址:浙江省杭州市西湖区路号法定代表人:联系电话:13956783.项目概况3.1项目名称:新能源发电项目3.2项目地点:浙江省杭州市西湖区3.3项目规模:装机容量100MW3.4项目类型:太阳能光伏发电项目4.投资额及资金来源4.1投资总额:人民币1亿元4.2资金来源:投资方自有资金及银行贷款4.3投资进度安排:2024年1月1日至2024年6月30日:完成项目前期准备工作2024年7月1日至2024年12月31日:完成项目建设2025年1月1日至2025年6月30日:完成项目调试及试运行5.项目建设及运营5.1建设工期:12个月5.2运营期限:20年5.3运营维护责任:被投资方负责项目的日常运营和维护投资方负责提供必要的资金支持和技术指导6.发电及上网电量6.1发电能力:100MW6.2上网电量:根据国家能源局规定及项目实际情况确定6.3上网电价:按照国家能源局规定的光伏发电上网电价执行8.购电方信息8.1购电方基本信息:购电方名称:电力公司注册地址:上海市浦东新区路号法定代表人:联系电话:13787658.2购电方资质要求:持有有效的电力业务许可证具备电力系统安全稳定运行的相关资质具备电力市场交易资格9.购销合同条款9.1发电量及上网电量:被投资方应保证所发电量符合合同约定的上网电量要求上网电量由双方根据实际发电量及国家电力调度机构指令确定9.2购电价格:上网电价按照国家能源局规定的光伏发电上网电价执行,并根据市场变化进行动态调整9.3购销结算方式:结算周期为每月结算方式为银行转账,具体账户信息由双方在合同附件中约定9.4付款时间及方式:购电方应在每月结算日后5个工作日内支付当月电费逾期付款的,应向被投资方支付按日万分之五计算的滞纳金10.违约责任10.1违约情形:被投资方未按合同约定完成项目建设或达到设计发电能力购电方未按合同约定支付电费双方违反合同约定的其他行为10.2违约责任:违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失违约金的具体数额由双方协商确定,并在合同中明确10.3违约金计算:违约金按照实际损失的一定比例计算,最高不超过合同总额的5%11.争议解决11.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议如协商不成,可提交合同约定的争议解决机构解决11.2争议解决机构:中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁地点:北京市11.3争议解决程序:双方应在争议发生后30日内提交仲裁机构仲裁裁决为终局裁决,对双方具有法律约束力12.合同解除12.1合同解除条件:双方协商一致因不可抗力导致合同无法履行一方违约,经对方催告后仍未履行12.2合同解除程序:解除合同应书面通知对方合同解除后,双方应立即停止履行合同约定的义务13.合同变更13.1合同变更条件:双方协商一致法律、法规及政策发生变化,导致合同内容需进行调整13.2合同变更程序:变更内容应以书面形式达成一致经双方代表签字盖章后生效14.其他约定事项14.1保密条款:双方对本合同内容及项目信息负有保密义务未经对方同意,不得向任何第三方泄露14.2法律适用:本合同适用中华人民共和国法律14.3合同附件:资金支付方式争议解决机构的具体信息双方约定的其他事项第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:本合同所称第三方,是指在本合同履行过程中,由甲乙双方邀请或允许介入合同关系,提供专业服务、监督管理或其他相关支持的个人或机构。15.2第三方类型:工程咨询公司法务顾问会计师事务所项目监理公司其他专业服务机构16.第三方介入程序16.1第三方选择:甲乙双方应共同协商确定第三方的选择,并签订服务协议。第三方应具备履行其职责所需的资质和条件。16.2第三方介入时间:第三方介入时间应在合同约定的时间范围内,并在甲乙双方同意的情况下进行。17.第三方职责与权利17.1第三方职责:提供专业服务,如工程咨询、法律咨询、财务审计等。监督和管理合同执行,确保项目按约定进行。协助解决合同执行过程中出现的问题。17.2第三方权利:获取合同执行的相关信息。对合同执行进行监督和检查。对甲乙双方提出建议或要求。18.第三方与其他各方的划分18.1与甲方的划分:第三方应向甲方提供报告和意见,甲方应根据第三方建议采取相应措施。第三方不得直接与甲方签订任何与合同无关的协议。18.2与乙方的划分:第三方应向乙方提供报告和意见,乙方应根据第三方建议采取相应措施。第三方不得直接与乙方签订任何与合同无关的协议。18.3与购电方的划分:第三方在提供相关服务时,应确保不干涉购电方的权利和义务。第三方应向购电方提供必要的信息和报告,但不得泄露商业秘密。19.第三方责任限额19.1责任限额定义:本合同所称责任限
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年至2025年物业管理服务合同
- 2025版特许经营权许可与保密协议5篇
- 2024年版:市场营销策划外包协议
- 2025年度高速公路第三方施工服务合同范本3篇
- 2025版金融借贷法务咨询与风险防范合同
- 2025年度办公室无障碍设施设计与装潢合同3篇
- 2025年度家用净水器滤芯更换及售后服务合同范本3篇
- 2024年离婚协议书起草与婚姻法律风险防范合同3篇
- 2024年石材加工代加工生产合同3篇
- 2025版房地产项目配套厂房收购合作协议3篇
- 重庆气体行业协会
- 公司走账合同范本
- 获奖一等奖QC课题PPT课件
- 企业中高层人员安全管理培训--责任、案例、管理重点
- 人教版小学三年级数学上册判断题(共3页)
- 国际项目管理手册The Project Manager’s Manual
- 小学五年级思政课教案三篇
- 高强螺栓施工记录
- 一亿以内的质数表(一)
- (完整版)倒插、翻口、评点文件
- 病理生理学缺氧
评论
0/150
提交评论