版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑工程绿色施工与环境保护合同范本本合同目录一览1.定义和解释1.1术语定义1.2合同双方定义2.合同目的和原则2.1施工目的2.2环境保护原则3.项目范围和地点3.1项目范围3.2施工地点4.施工进度和工期4.1施工进度计划4.2工期安排5.施工质量标准5.1质量要求5.2质量检验6.环境保护措施6.1减排措施6.2污水处理6.3噪音控制7.资源利用与节约7.1节能措施7.2节约用水8.合同价款和支付方式8.1合同价款8.2支付方式9.保险和责任9.1保险要求9.2责任承担10.施工变更和调整10.1变更程序10.2调整方式11.合同解除和终止11.1解除条件11.2终止条件12.违约责任和争议解决12.1违约责任12.2争议解决方式13.合同生效和修改13.1合同生效13.2合同修改14.其他条款14.1通知和送达14.2合同附件14.3合同语言和适用法律第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1术语定义1.1.1绿色施工:指在建筑工程施工过程中,采取节约资源、保护环境、降低污染、提高施工质量等措施,实现施工过程与环境的和谐共生。1.1.2环境保护:指在建筑工程施工过程中,采取有效措施,防止和减少对环境的污染和破坏,保护生态环境。1.1.3施工单位:指从事建筑工程施工的企业或个人。1.1.4业主单位:指委托施工单位进行建筑工程施工的法人或其他组织。1.2合同双方定义1.2.1本合同双方指施工单位和业主单位。1.2.2施工单位应具备相应的资质和施工能力,确保施工质量和环境保护措施的实施。1.2.3业主单位应提供施工所需的土地、资金、资料等,并配合施工单位完成施工任务。2.合同目的和原则2.1施工目的2.1.1按照国家相关法律法规和行业标准,确保建筑工程施工质量。2.1.2在施工过程中,采取绿色施工和环境保护措施,降低施工对环境的影响。2.2环境保护原则2.2.1预防为主,防治结合,综合治理。2.2.2节约资源,保护环境,提高施工效率。2.2.3尽量减少施工过程中对周边环境的影响,保护生态环境。3.项目范围和地点3.1项目范围3.1.1本合同项目范围包括:施工图纸范围内的建筑工程施工,包括土建、安装、装饰等工程。3.1.2项目范围不包括:施工图纸范围外的工程、临时设施、绿化工程等。3.2施工地点3.2.1施工地点为:业主单位提供的施工场地。3.2.2施工地点应满足施工要求,确保施工安全和环境保护。4.施工进度和工期4.1施工进度计划4.1.1施工单位应根据施工图纸、工程量和施工条件,编制详细的施工进度计划。4.1.2施工进度计划应包括:施工项目、施工顺序、施工时间、责任人等。4.2工期安排4.2.1本合同工期为:自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。4.2.2施工单位应按照施工进度计划,合理安排施工进度,确保工程按期完工。5.施工质量标准5.1质量要求5.1.1施工单位应严格按照国家相关法律法规和行业标准,确保施工质量。5.1.2施工单位应建立健全质量管理体系,确保工程质量。5.2质量检验5.2.1施工单位应进行自检、互检、专检,确保施工质量。5.2.2业主单位有权对施工质量进行监督检查,施工单位应予以配合。6.环境保护措施6.1减排措施6.1.1施工单位应采取有效措施,减少施工过程中的废气、废水、固体废弃物排放。6.1.2施工单位应使用环保材料和设备,降低施工过程中的环境污染。6.2污水处理6.2.1施工单位应设置污水处理设施,对施工过程中的污水进行处理,达到排放标准。6.2.2施工单位应定期对污水处理设施进行检查和维护,确保设施正常运行。6.3噪音控制6.3.1施工单位应采取有效措施,降低施工过程中的噪音污染。6.3.2施工单位应在规定的时间内,采取措施减少噪音对周边环境的影响。7.资源利用与节约7.1节能措施7.1.1施工单位应采取节能措施,提高施工效率,降低能源消耗。7.1.2施工单位应合理使用施工材料,减少浪费。7.2节约用水7.2.1施工单位应采取措施,节约用水,降低水资源消耗。7.2.2施工单位应定期检查用水设施,确保设施正常运行。8.合同价款和支付方式8.1合同价款8.1.1本合同价款为人民币______元,包括但不限于工程量清单中的所有费用。8.1.2合同价款应按照工程进度和实际完成情况进行调整。8.2支付方式8.2.1业主单位应按照合同约定的时间和比例支付工程进度款。8.2.2首付款:合同签订后____个工作日内支付合同价款的____%。8.2.3进度款:根据工程进度,每月支付合同价款的____%,直至累计支付至合同价款的____%。8.2.4结算款:工程竣工验收合格后____个工作日内支付剩余的合同价款。9.保险和责任9.1保险要求9.1.1施工单位应为其施工人员投保意外伤害保险。9.1.2业主单位应为其财产投保建筑工程一切险。9.2责任承担9.2.1施工单位对因施工原因造成的工程质量问题承担修复或赔偿责任。9.2.2施工单位对因施工原因造成的第三方损害承担赔偿责任。10.施工变更和调整10.1变更程序10.1.1业主单位提出变更要求时,应提前____个工作日向施工单位书面提出。10.1.2施工单位应在收到变更要求后____个工作日内回复业主单位。10.2调整方式10.2.1变更后的工程量、工期和费用应经双方协商一致后调整。10.2.2变更后的费用调整应按照合同约定和实际情况进行。11.合同解除和终止11.1解除条件11.1.1双方协商一致解除合同。11.1.2因不可抗力导致合同无法履行。11.2终止条件11.2.1工程竣工验收合格。11.2.2合同约定的解除和终止条件成就。12.违约责任和争议解决12.1违约责任12.1.1违约方应承担因违约行为造成的损失。12.1.2违约方应支付违约金,违约金金额按照合同约定执行。12.2争议解决方式12.2.1双方应友好协商解决合同争议。12.2.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.合同生效和修改13.1合同生效13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.1.2合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力。13.2合同修改13.2.1合同的修改必须以书面形式进行,并由双方签字盖章。13.2.2未经双方同意的任何修改均无效。14.其他条款14.1通知和送达14.1.1除非合同另有约定,所有通知应以书面形式发送。14.1.2通知应以挂号信或特快专递方式发送,并在发送后____个工作日视为送达。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于:工程量清单、施工图纸、环境保护方案等。14.2.2合同附件与本合同具有同等法律效力。14.3合同语言和适用法律14.3.1本合同以中文书写,具有法律效力。14.3.2本合同的解释和执行适用中华人民共和国法律。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同履行并提供专业服务的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询顾问等。15.2第三方介入条件15.2.1甲乙双方协商一致,认为需要第三方介入以保障合同履行或提高服务质量。15.2.2第三方具备相应的资质和能力,能够提供专业服务。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方应共同确定第三方介入的事项、范围和职责。15.3.2甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确双方的权利和义务。15.4第三方职责15.4.1第三方应根据甲乙双方的要求,对施工过程进行监督、检测、评估或咨询。15.4.2第三方应保证其提供的服务符合国家相关法律法规和行业标准。15.5第三方权利15.5.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以完成其职责。15.5.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督,并提出意见和建议。15.6第三方与其他各方的划分说明15.6.1第三方与甲乙双方是独立的合同关系,第三方不承担甲乙双方之间的责任。15.6.2第三方与施工人员、材料供应商等是独立的合同关系,第三方不承担这些关系中的责任。16.甲乙双方额外条款及说明16.1甲方额外条款16.1.1甲方应保证第三方介入事项的合法性,并承担由此产生的法律责任。16.1.2甲方应向第三方支付相应的服务费用。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应配合第三方的工作,提供必要的资料和条件。16.2.2乙方应接受第三方的监督和评估,并对第三方提出的要求予以配合。17.第三方责任限额17.1第三方责任17.1.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失的,应承担相应的赔偿责任。17.1.2第三方不承担因甲乙双方违约或不可抗力造成的损失。17.2责任限额17.2.1第三方的责任限额由甲乙双方在第三方协议中约定,并应合理、明确。17.2.2若第三方责任超过约定的限额,超出部分由甲乙双方根据实际情况分担。17.3保险17.3.1第三方应为其提供的服务购买相应的保险,以保障其自身和甲乙双方的利益。17.3.2保险范围和金额应在第三方协议中明确约定。17.4争议解决17.4.1若第三方与甲乙双方之间发生争议,应通过协商解决。17.4.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求:列出所有工程项目的名称、规格、数量、单价和总价。说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于确定工程价款和支付方式。2.施工图纸详细要求:包括建筑设计图纸、结构设计图纸、设备安装图纸等。说明:施工图纸是施工的依据,必须准确无误。3.环境保护方案详细要求:包括环境保护措施、污染物排放标准、监测计划等。说明:环境保护方案是合同履行过程中保护环境的重要文件。4.施工进度计划详细要求:包括施工项目、施工顺序、施工时间、责任人等。说明:施工进度计划是确保工程按期完成的重要工具。5.质量检验报告详细要求:包括质量检验结果、检验日期、检验人员等。说明:质量检验报告是确保施工质量的重要依据。6.第三方协议详细要求:包括第三方名称、服务内容、费用、责任等。说明:第三方协议是明确第三方责任和权利的重要文件。7.保险单详细要求:包括保险种类、保险金额、保险期间等。说明:保险单是保障合同履行和第三方利益的重要文件。8.合同变更记录详细要求:包括变更原因、变更内容、变更日期等。说明:合同变更记录是合同履行过程中对变更事项的记录。9.竣工验收报告详细要求:包括工程概况、验收结论、验收日期等。说明:竣工验收报告是工程竣工验收的重要文件。10.其他相关文件说明:包括但不限于政府部门审批文件、技术规范、行业标准等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为甲乙双方未按合同约定的时间完成工程或提供服务。甲乙双方未按合同约定支付工程款或服务费用。施工单位未按合同约定保证施工质量。第三方未按合同约定提供专业服务。2.责任认定标准违约方应承担因其违约行为造成的直接损失。违约方应支付违约金,违约金金额按合同约定执行。违约方应承担因其违约行为给对方造成的间接损失。3.违约责任示例甲方未按合同约定支付工程款,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付逾期付款利息。乙方未按合同约定保证施工质量,甲方有权要求乙方进行整改,并承担由此产生的费用。第三方未按合同约定提供专业服务,甲方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。全文完。2024版建筑工程绿色施工与环境保护合同范本1合同目录第一章合同概述1.1合同签订依据1.2合同目的和意义1.3合同适用范围第二章合同主体2.1承包人2.2业主2.3监理单位第三章绿色施工原则3.1绿色施工的定义3.2绿色施工标准3.3绿色施工目标第四章环境保护措施4.1施工现场环境保护4.2环境污染治理4.3环境监测与评估第五章施工组织与管理5.1施工组织机构5.2施工进度管理5.3施工质量管理5.4施工安全管理第六章绿色材料与资源利用6.1绿色材料选择6.2资源节约与循环利用6.3节能减排措施第七章施工现场废弃物处理7.1废弃物分类与处理7.2废弃物回收与再利用7.3废弃物无害化处理第八章施工现场环境保护设施8.1施工现场环境保护设施要求8.2环保设施设计与施工8.3环保设施运行与维护第九章合同履行与变更9.1合同履行期限9.2合同履行方式9.3合同变更与解除第十章质量责任与验收10.1质量责任主体10.2质量验收标准10.3质量验收程序第十一章环境保护责任与赔偿11.1环境保护责任主体11.2环境污染赔偿责任11.3环境损害赔偿程序第十二章合同争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序第十三章合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除与终止程序第十四章合同附件14.1合同附件清单14.2合同附件内容合同编号_________第一章合同概述1.1合同签订依据1.1.1《中华人民共和国合同法》1.1.2《中华人民共和国建筑法》1.1.3《建筑工程绿色施工与环境保护管理规定》1.2合同目的和意义1.2.1通过绿色施工和环境保护措施,提高建筑工程质量和效率1.2.2减少建筑工程对环境的影响,促进可持续发展1.3合同适用范围1.3.1本合同适用于所有建筑工程项目,包括新建、改建、扩建等第二章合同主体2.1承包人2.1.1承包人名称2.1.2承包人资质2.1.3承包人联系方式2.2业主2.2.1业主名称2.2.2业主联系方式2.3监理单位2.3.1监理单位名称2.3.2监理单位资质2.3.3监理单位联系方式第三章绿色施工原则3.1绿色施工的定义3.1.1绿色施工是指在建筑工程施工过程中,采用节能、节地、节水、节材和环境保护的施工方法和技术。3.2绿色施工标准3.2.1符合国家绿色施工相关标准和技术规范3.2.2达到节能减排和环境保护的要求3.3绿色施工目标3.3.1提高建筑工程的能源利用效率3.3.2减少建筑工程对环境的污染第四章环境保护措施4.1施工现场环境保护4.1.1施工现场围挡设置4.1.2施工现场扬尘控制4.1.3施工现场噪声控制4.2环境污染治理4.2.1废水处理与排放4.2.2废气处理与排放4.2.3固体废弃物处理与回收4.3环境监测与评估4.3.1环境监测计划4.3.2环境监测数据记录与分析第五章施工组织与管理5.1施工组织机构5.1.1施工组织架构5.1.2各部门职责5.2施工进度管理5.2.1进度计划编制5.2.2进度控制措施5.3施工质量管理5.3.1质量管理体系5.3.2质量控制措施5.4施工安全管理5.4.1安全管理体系5.4.2安全控制措施第六章绿色材料与资源利用6.1绿色材料选择6.1.1绿色材料定义6.1.2绿色材料选择标准6.2资源节约与循环利用6.2.1节约用水用电6.2.2资源循环利用措施6.3节能减排措施6.3.1节能减排技术6.3.2节能减排效果评估第七章施工现场废弃物处理7.1废弃物分类与处理7.1.1废弃物分类标准7.1.2废弃物处理方法7.2废弃物回收与再利用7.2.1废弃物回收程序7.2.2废弃物再利用措施7.3废弃物无害化处理7.3.1无害化处理设施7.3.2无害化处理效果评估第八章合同履行与变更8.1合同履行期限8.1.1合同工期自双方签字之日起计算8.1.2合同工期不得超过合同约定的期限8.2合同履行方式8.2.1承包人按照合同约定的内容和方法进行施工8.2.2业主按照合同约定提供必要的条件和协助8.3合同变更与解除8.3.1合同变更需经双方协商一致,并以书面形式确认8.3.2合同解除需符合法定或约定的事由,并以书面形式通知对方第九章质量责任与验收9.1质量责任主体9.1.1承包人对施工质量承担全面责任9.1.2业主对施工质量进行监督和验收9.2质量验收标准9.2.1符合国家及行业标准9.2.2达到合同约定的质量要求9.3质量验收程序9.3.1验收前进行自查9.3.2验收时双方共同参与第十章环境保护责任与赔偿10.1环境保护责任主体10.1.1承包人对施工现场的环境保护负直接责任10.1.2业主对施工现场的环境保护负监督责任10.2环境污染赔偿责任10.2.1承包人因施工造成环境污染,应承担赔偿责任10.2.2业主应协助承包人采取措施减少环境污染10.3环境损害赔偿程序10.3.1环境损害赔偿应通过协商解决10.3.2协商不成,可依法向人民法院提起诉讼第十一章合同争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同争议11.1.2协商不成,可提交仲裁机构仲裁11.1.3仲裁不成,可依法向人民法院提起诉讼11.2争议解决机构11.2.1仲裁机构应具备相应的资质和权威性11.2.2法院应依法独立行使审判权11.3争议解决程序11.3.1双方应在争议发生后一定期限内提交争议解决申请11.3.2争议解决机构应在规定期限内作出裁决第十二章合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1合同双方协商一致解除合同12.1.2出现法定或约定解除合同的事由12.2合同终止条件12.2.1合同履行完毕12.2.2合同期限届满12.3合同解除与终止程序12.3.1合同解除或终止前,双方应进行必要的清理工作12.3.2合同解除或终止后,双方应签署解除或终止协议第十三章合同附件13.1合同附件清单施工组织设计环境保护方案质量保证书安全生产责任书13.2合同附件内容13.2.1各附件内容应符合本合同的相关规定合同方签字:甲方(盖章):乙方(盖章):签字/盖章日期:甲方(盖章):乙方(盖章):签字/盖章日期:多方为主导时的,附件条款及说明1.当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方主导权1.1.1甲方有权对施工过程中的设计方案、施工工艺和环境保护措施进行审批和调整。1.1.2甲方应确保施工过程中各项环保措施符合国家及地方相关法律法规。1.2甲方责任1.2.1甲方应负责提供施工场地、相关资料和必要的技术支持。1.2.2甲方应负责协调与施工相关的政府、社区及公众关系。1.3甲方义务1.3.1甲方应按照合同约定,及时支付工程进度款和环境保护费用。1.3.2甲方应配合乙方进行环境保护设施的运行和维护。1.4甲方监督1.4.1甲方应设立专门的监督管理机构,对施工过程进行监督检查。1.4.2甲方有权对施工过程中的违规行为进行制止和纠正。2.当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方主导权2.1.1乙方有权根据工程实际情况调整施工方案和环境保护措施。2.1.2乙方应确保施工过程中的各项环保措施符合合同约定和法律法规。2.2乙方责任2.2.1乙方应负责施工过程中的质量控制、进度管理和安全监管。2.2.2乙方应确保施工现场的环保设施正常运行,并及时处理废弃物。2.3乙方义务2.3.1乙方应按照合同约定,及时完成施工任务和环境保护工作。2.3.2乙方应配合甲方进行工程进度款的支付和环境保护费用的结算。2.4乙方监督2.4.1乙方应设立专门的监督管理机构,对施工过程中的环保措施进行监督检查。2.4.2乙方有权对施工过程中的违规行为进行制止和纠正。3.当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1第三方中介机构3.1.1第三方中介机构应具备相应的资质和权威性,由双方共同选定。3.1.2第三方中介机构负责对施工过程中的环保措施进行监督和评估。3.2第三方中介责任3.2.1第三方中介机构应独立、客观、公正地履行职责,对施工过程中的环保问题提出整改意见。3.2.2第三方中介机构应定期向双方提交监督报告,报告内容包括但不限于环保措施的执行情况、存在问题及整改建议。3.3第三方中介义务3.3.1第三方中介机构应严格按照合同约定和法律法规进行工作,确保监督工作的有效性和公正性。3.3.2第三方中介机构应保守双方商业秘密,不得泄露合同内容。3.4第三方中介费用3.4.1第三方中介费用由双方按比例分摊,具体比例由合同约定。3.4.2第三方中介费用支付方式及时间由合同约定。3.5第三方中介解除3.5.1如第三方中介机构违反合同约定或出现重大失误,双方有权解除合同。3.5.2第三方中介机构解除合同后,双方应根据实际情况进行费用结算。附件及其他补充说明一、附件列表:1.施工组织设计2.环境保护方案3.质量保证书4.安全生产责任书5.第三方中介机构资质证明6.环境监测报告7.施工进度计划8.环保设施运行记录9.废弃物处理记录10.合同变更及解除协议11.第三方中介监督报告12.费用结算凭证二、违约行为及认定:1.承包人未按合同约定的时间和质量完成施工任务,认定为违约。2.承包人未按合同约定采取环保措施,造成环境污染,认定为违约。3.业主未按合同约定支付工程进度款和环境保护费用,认定为违约。4.第三方中介机构未按合同约定履行监督职责,认定为违约。5.双方未按合同约定解决争议,认定为违约。三、法律名词及解释:1.合同法:调整合同关系的法律规范,规定合同的订立、履行、变更、解除和终止等方面的内容。2.建筑法:调整建筑活动关系的法律规范,规定建筑工程的规划、设计、施工、监理和竣工验收等方面的内容。3.绿色施工:采用节能、节地、节水、节材和环境保护的施工方法和技术,减少建筑工程对环境的影响。4.环境保护:采取各种措施,防止环境污染,保护生态环境,保障人体健康。5.质量保证:确保工程质量和环境保护措施达到合同约定的标准。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现设计变更,导致工期延误。解决办法:双方协商一致后,及时调整施工计划,并相应调整合同工期。2.问题:环保设施运行不正常,造成环境污染。解决办法:及时通知承包人进行维修,并要求承包人采取措施减轻污染影响。3.问题:业主未按时支付工程进度款。解决办法:双方协商解决支付问题,必要时可申请仲裁或提起诉讼。五、所有应用场景:1.新建建筑工程项目2.改建、扩建建筑工程项目3.环保要求较高的建筑工程项目4.对绿色施工有特殊要求的建筑工程项目5.需要第三方中介机构进行监督的建筑工程项目全文完。2024版建筑工程绿色施工与环境保护合同范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:(填写甲方名称)地址:(填写甲方地址)联系人:(填写甲方联系人)联系电话:(填写甲方联系电话)2.乙方:名称:(填写乙方名称)地址:(填写乙方地址)联系人:(填写乙方联系人)联系电话:(填写乙方联系电话)3.其他相关方:名称:(如有,填写相关方名称)地址:(如有,填写相关方地址)联系人:(如有,填写相关方联系人)联系电话:(如有,填写相关方联系电话)二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲乙双方在建筑工程绿色施工与环境保护方面的权利、义务及责任,确保建筑工程在施工过程中符合国家及地方环保法规,实现绿色、环保、可持续的发展。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程绿色施工与环境保护规范》等法律法规及相关政策制定。三、定义与解释3.1专业术语(1)绿色施工:指在建筑工程施工过程中,采用节能、节水、节地、节材和环境保护的施工技术和方法,实现建筑工程建设与自然环境的和谐共生。(2)环境保护:指在建筑工程施工过程中,采取措施减少污染物的排放,降低对周围环境的影响,保护生态环境。3.2关键词解释(1)环境保护设施:指用于减少污染物排放、处理废弃物、节约资源等设施。(2)绿色施工方案:指为实现绿色施工目标而编制的施工组织设计。(3)环境保护措施:指在施工过程中采取的具体措施,如减少扬尘、控制噪音、处理废水等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)要求乙方严格按照合同约定,执行绿色施工与环境保护措施;(2)监督乙方在施工过程中的环保工作;(3)对乙方违反合同约定,造成环境污染的行为,有权要求乙方承担相应的法律责任。4.2乙方的权利和义务(1)按照合同约定,制定绿色施工方案,并报甲方备案;(2)在施工过程中,严格执行绿色施工与环境保护措施;(3)对因自身原因造成环境污染的行为,承担相应的法律责任。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,合同期限为(填写合同期限)年。5.2合同履行地点本合同约定的履行地点为(填写合同履行地点)。5.3合同履行方式乙方按照合同约定,在施工过程中,严格执行绿色施工与环境保护措施,确保建筑工程施工过程中的环境保护工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)合同期限届满;(2)甲乙双方协商一致解除合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序(1)甲乙双方协商一致解除合同,应书面通知对方;(2)因不可抗力导致合同无法履行,甲方应向乙方提供相关证明材料。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应立即停止施工,并清理现场;(2)甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程款;(3)因乙方原因导致合同终止,乙方应承担相应的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成(1)建筑工程绿色施工与环境保护费用:包括绿色施工方案编制费、环保设施购置及安装费、环保措施实施费等;(2)建筑工程施工费用:包括人工费、材料费、机械使用费、临时设施费等;(3)其他费用:包括设计费、监理费、检测费、保险费等。7.2支付方式(1)甲方按照合同约定的时间和比例,向乙方支付上述费用;(2)乙方应提供相应的发票和结算凭证,甲方在收到后应及时支付;(3)支付方式可采用银行转账、支票、现金等,具体方式由双方协商确定。7.3支付时间(1)建筑工程绿色施工与环境保护费用:在合同签订后,甲方应支付部分费用作为预付款;(2)建筑工程施工费用:在工程进度达到约定节点时,甲方应支付相应比例的进度款;(3)其他费用:在相关服务或产品交付后,甲方应支付相应费用。7.4支付条款(1)甲方应在收到乙方提供的发票和结算凭证后(填写具体天数)内支付相应费用;(2)如因乙方原因导致费用增加,甲方有权要求乙方承担相应费用;(3)如因不可抗力导致工程延期,甲方应按照实际进度支付相应费用。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按约定支付费用的,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金按逾期付款金额的(填写具体比例)计算;(2)甲方违反合同约定,导致工程延期或质量不合格的,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约(1)乙方未按约定执行绿色施工与环境保护措施的,应向甲方支付违约金,违约金按实际损失金额的(填写具体比例)计算;(2)乙方因自身原因导致工程延期或质量不合格的,应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式(1)违约方应按照合同约定,向守约方支付违约金;(2)违约金不足以弥补损失的,违约方还应承担相应的赔偿责任。九、保密条款9.1保密内容(1)建筑工程绿色施工与环境保护的技术和方案;(2)双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密;(3)其他双方约定应保密的内容。9.2保密期限本合同约定的保密期限为自合同签订之日起(填写具体年限)。9.3保密履行方式(1)双方应采取合理的保密措施,防止保密内容的泄露;(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所指的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:如地震、洪水、台风等;(2)政府行为:如政策调整、法律法规变更等;(3)社会异常事件:如罢工、骚乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并采取一切可能措施减轻损失;(2)因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例(1)地震、洪水等自然灾害;(2)政府政策调整、法律法规变更;(3)罢工、骚乱等社会异常事件。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向(填写仲裁机构名称)申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)合同中约定的保密内容;(2)合同中约定的知识产权;(3)法律法规禁止转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对建筑工程绿色施工与环境保护方案的最终审核权;(2)乙方在合同履行过程中,如需变更绿色施工与环境保护措施,应事先取得甲方同意。13.2特殊权力保留(1)在合同履行期间,如遇紧急情况,甲方有权暂停或终止施工,并要求乙方立即采取补救措施;(2)乙方在施工过程中,如发现潜在的环境风险,应及时通知甲方,并共同制定应对措施。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)任何一方要求修改或补充合同内容,应书面提出,经双方协商一致后,以书面形式签订补充协议;(2)补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力(1)修改或补充协议自双方签字盖章之日起生效;(2)未经双方书面同意,任何一方不得擅自修改或补充合同内容。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)双方应相互配合,共同确保建筑工程绿色施工与环境保护工作的顺利进行;(2)在施工过程中,如遇技术难题,双方应共同研究解决方案。15.2协作与配合方式(1)双方应定期召开协调会议,讨论施工过程中的问题;(2)双方应保持沟通渠道畅通,及时解决施工过程中的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件,与双方签订的其他合同或协议无关。16.3增减条款(1)未经双方书面同意,任何一方不得擅自增减合同条款;(2)合同增减条款与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):年月日附件及其他说明解释一、附件列表:1.建筑工程绿色施工与环境保护方案2.环保设施购置及安装清单3.环保措施实施记录4.环境监测报告5.施工进度表6.费用结算凭证7.争议解决相关文件8.不可抗力事件证明材料9.协议书、补充协议10.其他相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:a.未按约定支付费用;b.违反合同约定,导致工程延期或质量不合格。乙方违约:a.未按约定执行绿色施工与环境保护措施;b.因自身原因导致工程延期或质量不合格。2.违约行为的认定:违约行为的认定以合同约定为准,双方应按照合同条款和相关法律法规进行认定。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.绿色施工:指在建筑工程施工过程中,采用节能、节水、节地、节材和环
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 副园长个人述职报告(12篇)
- 幼儿园的表扬信范文集锦7篇
- 专业认知实习报告范文汇编6篇
- 2024年版建筑工人个人劳务服务协议版
- 销售上半年工作总结感想10篇
- 财务年度工作总结七篇
- 前台的实习报告模板集合9篇
- 八年级道德与法治上册 第三单元 法律在我心中 第九课 从署名权说起 第2框 信守合同教学实录 人民版
- 辞职申请书模板集锦7篇
- 新进员工试用期总结范文
- 北京市石景山区2023-2024学年七年级上学期期末考试数学试卷(含答案)
- 2025版寒假特色作业
- Unit 7 Will people have robots Section B 1a-1e 教学实录 2024-2025学年人教版英语八年级上册
- 江西省吉安市2023-2024学年高一上学期1月期末考试政治试题(解析版)
- 国内外航空安全形势
- 《雷达原理》课件-1.1.6教学课件:雷达对抗与反对抗
- 2024年版汽车4S店商用物业租赁协议版B版
- 微信小程序云开发(赤峰应用技术职业学院)知到智慧树答案
- 辽宁省抚顺市清原县2024届九年级上学期期末质量检测数学试卷(含解析)
- 2024-2025学年上学期福建高二物理期末卷2
- 2024-2025年第一学期小学德育工作总结:点亮德育灯塔引领小学生全面成长的逐梦之旅
评论
0/150
提交评论