版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑工地专用脚手架安装与维护劳务分包服务合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.服务内容3.1脚手架安装3.1.1安装要求3.1.2安装流程3.1.3安装验收3.2脚手架维护3.2.1维护要求3.2.2维护流程3.2.3维护验收4.服务标准4.1脚手架质量标准4.2安装质量标准4.3维护质量标准5.技术规范5.1脚手架设计规范5.2安装施工规范5.3维护保养规范6.人员要求6.1分包方人员要求6.2总包方人员要求7.材料供应7.1脚手架材料供应7.2施工材料供应8.施工进度8.1安装进度安排8.2维护进度安排9.质量保证9.1质量保证措施9.2质量保证期限10.安全管理10.1安全管理制度10.2安全责任划分10.3安全事故处理11.付款方式11.1付款比例11.2付款时间11.3付款条件12.违约责任12.1分包方违约责任12.2总包方违约责任13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同解除条件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称:脚手架安装有限公司1.1.2分包方法定代表人:1.1.3分包方注册地址:省市区路号1.1.4分包方联系电话:1381.1.5分包方开户银行:银行支行1.1.6分包方银行账号:0561.2总包方基本信息1.2.1总包方名称:建筑有限公司1.2.2总包方法定代表人:1.2.3总包方注册地址:省市区路号1.2.4总包方联系电话:13956781.2.5总包方开户银行:银行支行1.2.6总包方银行账号:65432109876543212.项目概况2.1项目名称:住宅小区建设项目2.2项目地点:省市区路号2.3项目规模:总建筑面积万平方米,共计栋楼2.4项目工期:自2024年4月1日至2025年3月31日3.服务内容3.1脚手架安装3.1.1安装要求:按照国家相关标准和规范进行安装,确保脚手架结构安全、牢固3.1.2安装流程:现场勘察、设计、材料准备、现场施工、验收3.1.3安装验收:安装完成后,由总包方组织验收,合格后方可投入使用3.2脚手架维护3.2.1维护要求:定期对脚手架进行检查、清洗、润滑、紧固等维护工作3.2.2维护流程:制定维护计划、实施维护、记录维护情况、验收维护效果3.2.3维护验收:由总包方组织验收,合格后方可继续使用4.服务标准4.1脚手架质量标准:符合GBJ2312010《建筑施工安全检查标准》的要求4.2安装质量标准:按照GB502032011《建筑施工模板安全技术规范》执行4.3维护质量标准:参照GB502052010《建筑施工安全检查标准》进行5.技术规范5.1脚手架设计规范:参照GBJ6083《建筑施工脚手架安全技术规范》5.2安装施工规范:参照GB502032011《建筑施工模板安全技术规范》5.3维护保养规范:参照GB502052010《建筑施工安全检查标准》6.人员要求6.1分包方人员要求:具备相关资质证书的施工人员,包括但不限于安装工、维护工等6.2总包方人员要求:设立专职安全员,负责现场安全监督检查7.材料供应7.1脚手架材料供应:由分包方负责提供符合标准的脚手架材料7.2施工材料供应:由总包方负责提供施工所需的材料,包括但不限于钢筋、水泥、砂石等8.施工进度8.1安装进度安排:脚手架安装工程应在项目开工后30日内完成,具体进度安排如下:8.1.1第15天:完成现场勘察和施工图纸会审8.1.2第610天:完成脚手架基础施工和材料准备8.1.3第1120天:完成脚手架主体结构安装8.1.4第2125天:完成脚手架附属设施安装8.1.5第2630天:完成脚手架安装验收8.2.1每周至少进行一次全面检查8.2.2发现问题及时进行维修8.2.3每季度进行一次全面维护9.质量保证9.1.1严格执行国家相关标准和规范9.1.2定期对施工人员进行培训和考核9.1.3对施工过程进行全程监控和记录9.2质量保证期限:本合同项下的脚手架安装与维护服务,质量保证期限为自竣工验收合格之日起一年10.安全管理10.1.1建立健全安全生产责任制10.1.2制定安全操作规程10.1.3定期进行安全教育培训10.2安全责任划分:分包方负责脚手架安装与维护过程中的安全工作,总包方负责现场整体安全管理10.3安全事故处理:发生安全事故时,双方应立即采取措施进行处理,并按照相关规定报告相关部门11.付款方式11.1付款比例:按照合同约定,分阶段支付劳务费用,具体比例为:11.1.1安装工程款:安装完成后支付60%11.1.2维护工程款:每月支付20%,一期在合同到期后支付11.2付款时间:每个付款节点应在工程完成或达到约定条件后的10个工作日内支付11.3付款条件:工程验收合格,且相关手续齐全12.违约责任12.1分包方违约责任:如分包方未按合同约定完成工作,或工作质量不符合要求,应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等12.2总包方违约责任:如总包方未按时支付劳务费用,或未提供必要的施工条件,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等13.争议解决13.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议13.2争议解决机构:如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼14.合同生效与终止14.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效14.2合同终止条件:合同期满或双方协商一致解除合同14.3.1另一方严重违约14.3.2发生不可抗力导致合同无法履行14.3.3双方协商一致解除合同第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲方或乙方邀请或指定的,为合同履行提供专业服务、技术支持、监督管理的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方包括但不限于监理公司、检测机构、咨询公司、保险公司等。15.2第三方责任限额15.2.1第三方在履行其职责过程中,如因自身原因导致合同履行出现瑕疵或损失,其责任限额由双方在合同中约定,并书面通知对方。15.2.2第三方责任限额应在合同签订前确定,并在合同中明确列明。15.3第三方职责15.3.1第三方应按照合同约定,对脚手架安装与维护过程进行监督和管理,确保工程质量、安全、进度等符合要求。15.3.2第三方应定期向甲方和乙方报告工作进展情况,并对发现的问题提出整改意见。15.4第三方权利15.4.1第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和条件,以便其履行监督和管理职责。15.4.2第三方有权要求甲方和乙方配合其进行现场检查和验收。15.5第三方与其他各方的关系15.5.1第三方与甲方、乙方之间的关系为委托代理关系,第三方应独立履行其职责,不得损害甲方和乙方的合法权益。15.5.2第三方在履行职责过程中,如需与分包方或其他施工方沟通,应通过甲方或乙方进行协调。16.第三方介入时的额外条款16.1甲方和乙方应根据本合同约定,在合同履行过程中,根据项目需要引入第三方。16.2甲方和乙方应在引入第三方前,与第三方签订书面协议,明确第三方的职责、权利、义务及责任限额。16.3甲方和乙方应确保第三方具备相应的资质和条件,能够胜任合同约定的职责。17.第三方介入时的合同调整17.1第三方的介入不得影响本合同的履行,甲方和乙方应确保合同条款的完整性和有效性。17.2如第三方介入导致合同条款需要调整,甲方和乙方应协商一致,并书面修改合同相关条款。18.第三方介入时的费用承担18.1第三方介入产生的费用,包括但不限于监理费、检测费、咨询费等,由甲方和乙方按约定的比例分担。18.2第三方介入的费用应在合同中明确列明,并作为合同履行的一部分。19.第三方介入时的争议解决19.1第三方介入过程中产生的争议,应由甲方和乙方协商解决。19.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。20.第三方介入时的保密条款20.1第三方在履行职责过程中,应对甲方和乙方提供的信息和资料予以保密,未经甲方和乙方同意,不得向任何第三方泄露。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:本合同2.附件二:施工图纸及技术规范3.附件三:脚手架设计计算书4.附件四:施工组织设计5.附件五:施工进度计划6.附件六:人员资质证书7.附件七:材料设备清单及合格证明8.附件八:安全生产管理制度9.附件九:质量保证体系文件10.附件十:第三方介入协议11.附件十一:验收报告12.附件十二:工程款支付凭证13.附件十三:违约金支付凭证14.附件十四:争议解决协议15.附件十五:保密协议附件详细要求和说明:1.附件一:本合同为合同主体文件,应包含所有合同条款,双方签字盖章后生效。2.附件二:施工图纸及技术规范,应详细说明脚手架安装与维护的具体要求和标准。3.附件三:脚手架设计计算书,应包含脚手架的结构设计、荷载计算等内容。4.附件四:施工组织设计,应详细说明施工方案、进度安排、人员配置等。5.附件五:施工进度计划,应明确每个阶段的开始和结束时间。6.附件六:人员资质证书,应包括施工人员的资格证书和身份证复印件。7.附件七:材料设备清单及合格证明,应列出所有材料设备的名称、规格、数量和合格证明文件。8.附件八:安全生产管理制度,应包括安全生产责任制、安全操作规程等。9.附件九:质量保证体系文件,应包括质量管理体系文件和质量控制措施。10.附件十:第三方介入协议,应明确第三方的职责、权利、义务及责任限额。11.附件十一:验收报告,应详细记录验收时间、验收结果、存在问题及整改措施。12.附件十二:工程款支付凭证,应包括支付金额、支付时间、支付方式等。13.附件十三:违约金支付凭证,应包括违约金金额、支付时间、支付方式等。14.附件十四:争议解决协议,应包括争议解决方式、争议解决机构等。15.附件十五:保密协议,应包括保密内容、保密期限、违约责任等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1分包方未按合同约定的时间完成脚手架安装与维护工作。1.2分包方提供的脚手架材料不符合合同约定的质量标准。1.3分包方未按照合同要求进行现场安全管理和质量控制。1.4总包方未按时支付劳务费用。1.5第三方未按照合同约定履行监督和管理职责。2.责任认定标准:2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2.2违约金的标准应在合同中明确约定。2.3如违约行为导致安全事故,违约方应承担相应的法律责任。3.违约责任示例说明:3.1分包方未在合同约定的时间内完成脚手架安装,导致工期延误。分包方应承担工期延误的违约责任,并支付相应的违约金。3.2分包方提供的脚手架材料存在质量问题,导致安全事故发生。分包方应承担安全事故的全部责任,包括赔偿损失、支付违约金等。3.3第三方未按照合同约定履行监督和管理职责,导致工程质量不合格。第三方应承担相应的违约责任,并赔偿由此产生的损失。全文完。2024版建筑工地专用脚手架安装与维护劳务分包服务合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同期限5.合同目的6.合同背景二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程类型5.工程进度安排三、服务内容1.脚手架安装2.脚手架维护3.脚手架拆除4.脚手架材料供应5.脚手架安全检查四、合同价格1.合同总价2.分包费用构成3.付款方式4.付款时间节点5.付款条件五、工期要求1.安装工期2.维护工期3.拆除工期4.工期延误责任六、质量要求1.脚手架安装质量标准2.脚手架维护质量标准3.脚手架拆除质量标准4.质量检查与验收5.质量责任七、安全要求1.脚手架安全操作规程2.安全防护措施3.安全培训4.安全事故处理5.安全责任八、环境保护1.环境保护要求2.环境污染处理3.环境保护责任九、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.合同变更与解除程序4.合同变更与解除后的处理十、违约责任1.违约行为认定2.违约责任承担3.违约金计算4.违约处理十一、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决期限十二、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后的处理十三、其他约定1.合同附件2.合同附件效力3.合同生效条件4.合同终止条件十四、合同附件1.脚手架安装方案2.脚手架维护方案3.脚手架拆除方案4.安全防护措施方案5.环境保护措施方案合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2024版建筑工地专用脚手架安装与维护劳务分包服务合同2.合同双方:分包方:[分包方全称]承包方:[承包方全称]3.合同签订日期:[签订日期]4.合同期限:自[开始日期]至[结束日期]5.合同目的:明确双方在建筑工地专用脚手架安装与维护方面的权利、义务和责任。6.合同背景:[背景描述]7.合同附件:[附件清单]二、工程概况1.工程名称:[工程名称]2.工程地点:[工程地点]3.工程规模:[工程规模描述]4.工程类型:[工程类型]5.工程进度安排:[进度安排表格]三、服务内容1.脚手架安装:安装标准:[安装标准描述]安装材料:[安装材料清单]安装时间:[安装时间安排]2.脚手架维护:维护标准:[维护标准描述]维护周期:[维护周期安排]维护内容:[维护内容清单]3.脚手架拆除:拆除标准:[拆除标准描述]拆除时间:[拆除时间安排]拆除材料:[拆除材料清单]4.脚手架材料供应:材料质量:[材料质量要求]供应时间:[供应时间安排]供应方式:[供应方式描述]5.脚手架安全检查:检查频率:[检查频率安排]检查内容:[检查内容清单]检查记录:[检查记录要求]四、合同价格1.合同总价:[合同总价金额]2.分包费用构成:安装费用:[安装费用明细]维护费用:[维护费用明细]拆除费用:[拆除费用明细]材料费用:[材料费用明细]3.付款方式:[付款方式描述]4.付款时间节点:[付款时间节点安排]5.付款条件:[付款条件描述]五、工期要求1.安装工期:[安装工期安排]2.维护工期:[维护工期安排]3.拆除工期:[拆除工期安排]4.工期延误责任:延期责任:[延期责任描述]延期赔偿:[延期赔偿标准]六、质量要求1.脚手架安装质量标准:材料质量:[材料质量标准]安装工艺:[安装工艺标准]安全性能:[安全性能标准]2.脚手架维护质量标准:维护内容:[维护内容标准]维护效果:[维护效果标准]3.脚手架拆除质量标准:拆除效果:[拆除效果标准]残留物处理:[残留物处理标准]4.质量检查与验收:检查方式:[检查方式描述]验收标准:[验收标准描述]5.质量责任:分包方责任:[分包方质量责任]承包方责任:[承包方质量责任]七、安全要求1.脚手架安全操作规程:操作规程:[操作规程描述]安全措施:[安全措施描述]2.安全防护措施:防护设施:[防护设施清单]防护用品:[防护用品清单]3.安全培训:培训内容:[培训内容描述]培训时间:[培训时间安排]4.安全事故处理:事故报告:[事故报告要求]事故调查:[事故调查程序]事故处理:[事故处理措施]5.安全责任:分包方安全责任:[分包方安全责任]承包方安全责任:[承包方安全责任]八、环境保护1.环境保护要求:遵守国家及地方环保法规减少施工过程中的噪音和粉尘排放合理利用和处置施工废弃物2.环境污染处理:制定污染处理方案定期监测环境质量及时处理污染事件3.环境保护责任:分包方负责施工过程中的环境保护承包方负责监督分包方的环境保护工作九、合同变更与解除1.合同变更条件:因不可抗力导致合同无法履行双方协商一致,且不违反法律法规2.合同解除条件:一方严重违约合同目的无法实现3.合同变更与解除程序:提出变更或解除合同的通知双方协商确定变更或解除的具体内容形成书面文件4.合同变更与解除后的处理:完成现有工作的结算清理现场退还保证金十、违约责任1.违约行为认定:违约行为的类型和程度违约行为的认定标准2.违约责任承担:违约责任的承担方式违约赔偿的计算方法3.违约金计算:违约金的计算公式违约金的支付时间4.违约处理:违约的处理程序违约处理的后果十一、争议解决1.争议解决方式:协商解决仲裁解决司法解决2.争议解决机构:仲裁委员会人民法院3.争议解决程序:提出争议解决申请进行争议解决程序执行争议解决结果4.争议解决期限:争议解决的时间限制争议解决的时效性十二、合同终止1.合同终止条件:合同期限届满合同双方协商一致一方违约导致合同解除2.合同终止程序:提出合同终止通知完成现有工作的结算清理现场3.合同终止后的处理:退还保证金清理合同关系十三、其他约定1.合同附件:附件名称附件内容2.合同附件效力:合同附件与合同具有同等法律效力3.合同生效条件:合同双方签字盖章合同内容符合法律法规4.合同终止条件:合同期限届满合同双方协商一致一方违约导致合同解除十四、合同附件1.脚手架安装方案2.脚手架维护方案3.脚手架拆除方案4.安全防护措施方案5.环境保护措施方案[分包方签字](签字)[分包方代表姓名][分包方代表职务][日期][承包方签字](签字)[承包方代表姓名][承包方代表职务][日期]多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.甲方主导条款说明:在甲方为主导的情况下,甲方对项目的整体规划和进度有最终决定权。内容:甲方有权根据项目进度调整分包工作计划。甲方有权对分包方的工作提出具体要求,包括但不限于脚手架的规格、材料等。甲方负责协调项目相关方的沟通和合作。2.甲方监督条款说明:甲方对分包方的施工过程和质量进行监督,确保项目顺利进行。内容:甲方应定期对分包方的工作进行检查,包括但不限于脚手架的安装、维护和拆除。分包方应配合甲方的监督工作,提供必要的资料和条件。甲方有权要求分包方对不符合要求的工作进行整改。3.甲方支付条款说明:甲方负责支付分包方的劳务费用,并确保及时性。内容:甲方应按照合同约定的时间和金额支付分包方劳务费用。如甲方未按时支付,应向分包方支付违约金。分包方有权要求甲方提供支付凭证。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.乙方主导条款说明:在乙方为主导的情况下,乙方对项目的实施有主导权,负责项目的具体执行。内容:乙方有权决定脚手架的安装、维护和拆除方案。乙方有权选择合适的材料和设备。乙方应向甲方提供详细的工作计划和进度报告。2.乙方质量控制条款说明:乙方负责确保脚手架安装与维护的质量,符合相关标准和要求。内容:乙方应制定严格的质量控制体系,包括材料检验、施工过程监控等。乙方应定期进行自检和第三方检测,确保脚手架的质量。乙方对因质量问题导致的损失负责赔偿。3.乙方安全责任条款说明:乙方负责脚手架安装与维护过程中的安全工作,确保施工安全。内容:乙方应制定安全操作规程,对施工人员进行安全培训。乙方应配备必要的安全防护设施和用品。乙方对因安全责任造成的伤亡事故负责。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.中介责任条款说明:第三方中介作为合同双方的中介,负责协调双方的沟通和合同履行。内容:中介应保证合同的公正性,维护双方的合法权益。中介应定期向双方通报合同履行情况,协调解决争议。中介对因自身过错导致的合同纠纷承担责任。2.中介费用条款说明:第三方中介提供服务的费用由合同双方承担。内容:中介费用包括但不限于协调费、咨询服务费等。中介费用应在合同中明确约定,并在合同履行过程中支付。中介费用支付方式按合同约定执行。3.中介保密条款说明:中介对在合同履行过程中知悉的双方商业秘密负有保密义务。内容:中介不得泄露任何一方商业秘密。中介对因泄露商业秘密造成的损失承担责任。保密期限自合同签订之日起至合同终止后一定年限。附件及其他补充说明一、附件列表:1.脚手架安装方案2.脚手架维护方案3.脚手架拆除方案4.安全防护措施方案5.环境保护措施方案6.甲方提供的工程图纸和资料7.双方签订的补充协议8.付款凭证9.质量检查报告10.安全事故报告11.争议解决协议12.中介服务协议(如有)二、违约行为及认定:1.违约行为:未按时完成脚手架安装、维护或拆除工作。安装、维护或拆除质量不符合合同约定。未按时支付分包费用。未履行安全责任,导致安全事故。违反环境保护要求,造成环境污染。2.违约行为的认定:根据合同约定和实际情况,由甲方或中介进行认定。违约行为需有明确的证据支持。双方协商无法解决的,可提交仲裁或司法解决。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约金:指当事人一方违约时,应向对方支付的一定数额的金钱。3.仲裁:指双方当事人将争议提交给仲裁机构进行审理并作出裁决的一种争议解决方式。4.司法解决:指双方当事人将争议提交给人民法院进行审理并作出判决的一种争议解决方式。5.保证金:指为保证合同履行,一方当事人预先支付给另一方的一定数额的金钱。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:分包方未能按时完成工作。解决办法:根据合同约定,要求分包方支付违约金,并协商延长工期。2.问题:脚手架质量不符合要求。解决办法:要求分包方进行整改,如无法整改,则解除合同并要求赔偿。3.问题:安全事故发生。解决办法:立即启动应急预案,调查事故原因,追究责任,并采取预防措施。4.问题:环境污染事件。解决办法:立即停止污染行为,采取措施消除污染,并承担相应责任。五、所有应用场景:1.建筑工地脚手架安装与维护劳务分包。2.建设工程安全与环保要求。3.劳务分包合同履行与违约责任。4.争议解决与合同终止。5.第三方中介服务。全文完。2024版建筑工地专用脚手架安装与维护劳务分包服务合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方(建筑工地业主方):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________2.乙方(脚手架安装与维护劳务分包方):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________3.其他相关方(如有):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________二、合同前言2.1背景:鉴于甲方在其建筑工地项目施工过程中,需要使用脚手架进行建筑施工,为确保施工安全,提高施工效率,甲方决定将脚手架的安装与维护工作委托给乙方进行劳务分包。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在建筑工地专用脚手架安装与维护劳务分包服务过程中的权利、义务、责任及违约责任,以确保项目的顺利进行。三、定义与解释3.1专业术语:1.脚手架:指用于建筑施工中,支撑施工人员作业的临时性结构,包括脚手架主体、支撑结构、防护设施等。2.安装:指乙方根据甲方提供的施工图纸和现场实际情况,对脚手架进行组装、搭设、固定等作业。3.维护:指乙方在脚手架使用过程中,对脚手架进行检查、保养、维修等工作,确保脚手架的安全、稳定。3.2关键词解释:1.质量保证:指乙方在安装与维护脚手架过程中,确保脚手架符合国家相关标准,满足施工需求。2.施工安全:指在脚手架安装与维护过程中,采取必要的安全措施,确保施工人员的人身安全和脚手架的稳定性。3.进度保证:指乙方按照合同约定的时间节点,完成脚手架的安装与维护工作。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、质量完成脚手架的安装与维护工作。2.甲方有权对乙方的施工过程进行监督,确保施工安全。3.甲方有权要求乙方对脚手架进行定期检查、保养,确保脚手架的安全、稳定。4.甲方有权要求乙方在合同履行过程中,及时提供相关证明材料。4.2乙方的权利和义务:1.乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸、资料和施工场地。2.乙方有权要求甲方按照合同约定支付劳务费用。3.乙方应按照合同约定的时间、地点、质量完成脚手架的安装与维护工作。4.乙方应采取必要的安全措施,确保施工人员的人身安全和脚手架的稳定性。5.乙方应定期对脚手架进行检查、保养,确保脚手架的安全、稳定。6.乙方应按照甲方要求,及时提供相关证明材料。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,合同履行期限为______个月。5.2合同履行地点:甲方建筑工地施工现场。5.3合同履行方式:乙方按照甲方提供的施工图纸和现场实际情况,对脚手架进行安装与维护,确保施工安全和进度。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件:1.合同履行完毕;2.双方协商一致;3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序:1.双方协商一致终止合同时,应签署终止协议;2.因不可抗力导致合同无法履行时,乙方应及时通知甲方,并提供相关证明材料。6.4终止后果:1.合同终止后,乙方应将脚手架拆除并清理现场;2.甲方应支付乙方已完成的劳务费用。七、费用与支付7.1费用构成:1.安装费用:包括但不限于脚手架材料费、人工费、运输费、安装费等。2.维护费用:包括但不限于日常检查费、保养费、维修费、更换费等。3.其他费用:包括但不限于保险费、税费、管理费等。7.2支付方式:1.乙方在合同签订后,甲方应预付乙方合同总金额的30%作为预付款。2.乙方在完成脚手架的安装工作并经甲方验收合格后,甲方应支付合同总金额的40%。3.乙方在完成脚手架的维护工作并经甲方验收合格后,甲方应支付合同总金额的20%。4.剩余的10%作为质保金,在合同终止后且无违约行为的情况下,甲方应无息退还乙方。7.3支付时间:1.预付款应在合同签订后5个工作日内支付。2.安装工作完成后验收合格后的支付应在验收合格后10个工作日内支付。3.维护工作完成后验收合格后的支付应在验收合格后15个工作日内支付。7.4支付条款:1.甲方应在支付款项前收到乙方提供的正规发票和验收报告。2.甲方应在规定的时间内完成支付,否则应向乙方支付逾期付款违约金,违约金比例为每日万分之五。八、违约责任8.1甲方违约:1.若甲方未按时支付款项,应向乙方支付逾期付款违约金。2.若甲方因自身原因导致合同无法履行,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿乙方损失。8.2乙方违约:1.若乙方未按合同约定完成安装或维护工作,应承担相应的违约责任,包括但不限于重新安装或维护费用、赔偿甲方损失。2.若乙方在施工过程中出现安全事故,应承担相应的法律责任和赔偿甲方损失。8.3赔偿金额和方式:1.违约赔偿金额应根据实际情况,按照损失的大小进行确定。2.赔偿方式包括但不限于货币赔偿、实物赔偿、恢复原状等。九、保密条款9.1保密内容:1.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等。2.任何与本合同相关的非公开信息。9.2保密期限:本合同履行期间及终止后,双方均应履行保密义务,保密期限为合同终止后5年。9.3保密履行方式:1.双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性。2.双方不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件:1.自然灾害:地震、洪水、台风、暴雨等。2.政府行为:政策调整、法律法规变更等。3.社会异常事件:罢工、暴乱、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:1.当不可抗力事件发生时,双方应及时通知对方。2.双方应共同努力,采取措施减轻不可抗力事件的影响。3.若不可抗力事件导致合同无法履行,双方可协商延长合同期限或解除合同。10.4不可抗力实例:1.自然灾害:地震导致施工无法进行。2.政府行为:政府禁止使用某种材料导致项目暂停。3.社会异常事件:罢工导致施工人员无法到位。十一、争议解决11.1协商解决:1.双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。2.协商期限为自争议发生后30日内。11.2调解、仲裁或诉讼:1.若协商不成,双方可申请调解或仲裁。2.若调解或仲裁不成,双方可依法向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定:1.未经对方同意,任何一方不得将本合同的权利、义务全部或部分转让给第三方。2.转让行为应书面通知对方,并取得对方的书面同意。12.2不得转让的情形:1.本合同项下的权利、义务涉及国家安全、机密等特殊事项。2.本合同项下的权利、义务涉及双方当事人之间的特定信任关系。十三、权利的保留13.1权力保留:1.甲方保留在合同履行期间对乙方施工质量、进度和安全的监督检查权。2.乙方保留在合同履行期间对甲方提供的技术资料、图纸和设备的合理使用权。13.2特殊权力保留:1.甲方保留在合同履行期间对脚手架设计方案、材料选择等关键环节的最终决定权。2.乙方保留在合同履行期间对施工过程中发现的问题提出合理化建议的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:1.合同的修改和补充应经甲乙双方协商一致,并以书面形式进行。2.修改和补充的内容应作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力:1.合同的修改和补充自双方签字盖章之日起生效。2.修改和补充的内容对本合同原有条款的效力不产生影响。十五、协助与配合15.1相互协作事项:1.双方应相互配合,确保施工进度和质量。2.双方应共同解决施工过程中出现的问题,提高施工效率。15.2协作与配合方式:1.双方应定期召开会议,沟通施工进度和质量情况。2.双方应相互提供必要的协助,共同应对施工过程中的风险。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成甲乙双方之间关于建筑工地专用脚手架安装与维护劳务分包服务的完整协议,取代了双方之前所有关于本事项的口头或书面协议。16.3增减条款:1.本合同如有增减条款,应以书面形式进行,并由双方签字盖章。2.增减条款与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(建筑工地业主方):签字:____________________日期:____________________盖章:____________________乙方(脚手架安装与维护劳务分包方):签字:____________________日期:____________________盖章:____________________见证人:签字:____________________日期:____________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲乙双方签署的2024版建筑工地专用脚手架安装与维护劳务分包服务合同文本。2.脚手架安装施工图纸及设计说明书。3.脚手架材料清单及质量检验报告。4.甲方提供的施工场地条件说明及安全措施。5.乙方提交的施工组织设计和安全施工方案。6.双方协商确定的合同修改和补充协议。7.争议解决过程中的相关文件和记录。8.任何双方认为需要作为合同附件的其他文件。二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按时支付款项:甲方应在规定时间内支付款项,否则构成违约。未提供施工图纸及资料:甲方应在合同签订后及时提供施工图纸及资料,否则构成违约。因自身原因导致合同无法履行:甲方应承担相应的违约责任,包括赔偿乙方
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年中国标志型雕塑市场调查研究报告
- 2025至2031年中国压力校验系统行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2025至2030年中国警报喇叭数据监测研究报告
- 2025至2030年中国尘埃测试器数据监测研究报告
- 2025至2030年中国双黄连片剂数据监测研究报告
- 2025至2030年中国化妆品形象展架数据监测研究报告
- 二零二五年度家居用品授权经销合同范本3篇
- 二零二五年版项目部劳务班组安全生产与质量保障协议3篇
- 讲述校园生活的诗歌朗诵5篇
- 二零二五版五金电料产品贸易代理与佣金分成合同3篇
- 医院科室考勤表
- 春节期间化工企业安全生产注意安全生产
- 数字的秘密生活:最有趣的50个数学故事
- 移动商务内容运营(吴洪贵)任务一 移动商务内容运营关键要素分解
- 基于ADAMS的汽车悬架系统建模与优化
- 当前中国个人极端暴力犯罪个案研究
- 中国象棋比赛规则
- 7天减肥餐食谱给你最能瘦的一周减肥食谱
- GB/T 31525-2015图形标志电动汽车充换电设施标志
- 最新北师大版八年级数学下册教学课件全册
- 装饰业务员培训教程方案
评论
0/150
提交评论