2025版智慧城市建设工程总承包合同执行手册3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版智慧城市建设工程总承包合同执行手册本合同目录一览1.合同概述1.1合同订立1.2合同主体1.3合同目的2.项目范围与内容2.1项目概述2.2项目范围2.3项目内容3.项目实施3.1项目实施计划3.2项目进度管理3.3项目质量管理4.投资估算与资金管理4.1投资估算4.2资金管理4.3资金支付5.人员配备与管理5.1人员配备5.2人员管理5.3人员培训6.设备与材料采购6.1设备采购6.2材料采购6.3供应商管理7.项目验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收报告8.项目变更8.1变更原因8.2变更程序8.3变更费用9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决期限11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后果12.合同终止12.1终止条件12.2终止程序12.3终止后果13.保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约责任14.其他约定14.1其他事项14.2违约责任14.3合同生效与解除第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同订立1.2合同主体甲方：_______乙方：_______1.3合同目的本合同旨在明确甲乙双方在2024版智慧城市建设工程中的权利、义务和责任，确保项目按期、保质、高效完成。2.项目范围与内容2.1项目概述项目名称：2024版智慧城市建设工程项目地点：_______项目规模：_______2.2项目范围（1）智慧城市基础设施建设；（2）智慧城市公共服务平台建设；（3）智慧城市应用系统开发；（4）相关配套设备采购及安装。2.3项目内容（1）智慧城市基础设施建设：包括通信网络、数据中心、城市感知系统等；（2）智慧城市公共服务平台建设：包括政务服务平台、公共服务平台、企业服务平台等；（3）智慧城市应用系统开发：包括城市管理、公共安全、环境保护、交通出行等领域的应用系统；（4）相关配套设备采购及安装：包括服务器、存储设备、网络设备、感知设备等。3.项目实施3.1项目实施计划乙方应按照甲方要求，制定详细的项目实施计划，包括项目进度、质量、成本等控制措施。3.2项目进度管理乙方应按照项目实施计划，合理安排项目进度，确保项目按期完成。3.3项目质量管理乙方应确保项目质量符合国家相关标准和规范，对项目质量负全责。4.投资估算与资金管理4.1投资估算项目总投资估算为______万元人民币。4.2资金管理甲方负责提供项目所需资金，乙方负责资金的使用和管理工作。4.3资金支付资金支付按照项目进度和合同约定进行，具体支付方式和时间由双方另行协商确定。5.人员配备与管理5.1人员配备乙方应按照项目需求，配备充足的技术、管理、施工等人员。5.2人员管理乙方应对项目人员进行有效管理，确保项目人员的工作质量和效率。5.3人员培训乙方应定期对项目人员进行专业培训，提高其业务水平。6.设备与材料采购6.1设备采购乙方应根据项目需求，采购必要的设备，确保设备质量。6.2材料采购乙方应根据项目需求，采购必要的材料，确保材料质量。6.3供应商管理乙方应选择合格、可靠的供应商，确保采购的设备、材料符合项目需求。8.项目变更8.1变更原因因不可抗力、政策调整、甲方需求变更等原因，导致项目范围、内容、进度等发生变更。8.2变更程序任何一方提出项目变更，应提前____天书面通知对方，双方协商一致后，签署变更协议。8.3变更费用项目变更产生的费用，按变更协议约定执行，若变更增加费用，由甲方承担；若变更减少费用，由乙方承担。9.违约责任9.1违约情形（1）乙方未按合同约定完成项目；（2）乙方未按合同约定进行质量管理；（3）乙方未按合同约定进行人员管理；（4）乙方未按合同约定进行设备与材料采购；（5）乙方违反保密条款；（6）乙方违反合同其他约定。9.2违约责任（1）乙方未按合同约定完成项目，甲方有权要求乙方赔偿损失；（2）乙方未按合同约定进行质量管理，甲方有权要求乙方进行整改，直至符合要求；（3）乙方未按合同约定进行人员管理，甲方有权要求乙方进行整改，直至符合要求；（4）乙方未按合同约定进行设备与材料采购，甲方有权要求乙方更换或赔偿；（5）乙方违反保密条款，甲方有权要求乙方承担法律责任；（6）乙方违反合同其他约定，甲方有权要求乙方承担相应责任。9.3违约处理任何一方违约，对方有权要求违约方承担违约责任，并可根据实际情况采取法律手段维护自身合法权益。10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中的争议，协商不成时，提交____仲裁委员会仲裁。10.2争议解决程序提交仲裁委员会仲裁的，按照仲裁委员会的仲裁规则进行。10.3争议解决期限仲裁委员会应在收到仲裁申请之日起____个月内作出仲裁裁决。11.合同解除11.1解除条件（1）合同约定的解除条件成就；（2）一方违约，另一方在合理期限内未采取补救措施；（3）发生不可抗力，导致合同无法履行。11.2解除程序任何一方提出解除合同，应提前____天书面通知对方，双方协商一致后，签署解除协议。11.3解除后果合同解除后，双方应按照协议约定处理善后事宜。12.合同终止12.1终止条件（1）合同约定的终止条件成就；（2）合同履行完毕；（3）双方协商一致解除合同。12.2终止程序合同终止，双方应按照协议约定处理善后事宜。12.3终止后果合同终止后，双方不再承担合同约定的权利义务。13.保密条款13.1保密内容本合同涉及的商业秘密、技术秘密、财务信息等。13.2保密期限保密期限自合同签订之日起____年。13.3违约责任任何一方违反保密条款，应承担相应的法律责任。14.其他约定14.1其他事项本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2违约责任任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。14.3合同生效与解除本合同自双方签字盖章之日起生效，解除合同按本合同第11条、第12条约定执行。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供咨询、服务、监理、检测、鉴定等辅助角色的独立法人或其他组织。15.2第三方介入方式1.咨询服务：第三方为甲方或乙方提供专业咨询服务；2.监理服务：第三方对项目实施过程进行监督管理；3.检测服务：第三方对项目质量进行检测；4.鉴定服务：第三方对项目成果进行鉴定。15.3第三方选择与授权15.3.1第三方选择甲乙双方应根据项目需求，共同选择合适的第三方介入。15.3.2第三方授权甲乙双方应将第三方介入的相关事宜以书面形式通知对方，并明确第三方的权利、义务和责任。16.第三方责任16.1责任限额第三方在本合同项下的责任限额为______万元人民币。超过责任限额的部分，由甲乙双方共同承担。16.2责任划分16.2.1第三方责任第三方应根据合同约定，履行其职责，并对自身行为的后果承担相应责任。16.2.2甲乙双方责任甲乙双方应按照合同约定，各自履行其权利和义务，并对第三方行为的后果承担连带责任。16.2.3第三方与其他各方第三方与其他各方（包括甲方、乙方）之间的关系由各自签订的协议另行约定。17.第三方介入后的额外条款17.1通知义务甲乙双方应在第三方介入前，将第三方介入的相关事宜通知对方。17.2费用承担第三方介入产生的费用，按照合同约定或双方协商确定的方式承担。17.3第三方变更若需更换第三方，甲乙双方应提前____天书面通知对方，并协商一致后，签署变更协议。18.第三方介入的终止18.1终止条件1.合同履行完毕；2.第三方不再履行其职责；3.第三方违反合同约定；4.甲乙双方协商一致。18.2终止程序第三方介入终止，甲乙双方应按照协议约定处理善后事宜。19.第三方介入的特殊规定19.1法律法规第三方介入应遵守国家相关法律法规。19.2保密义务第三方应遵守保密条款，对涉及商业秘密、技术秘密、财务信息等内容负有保密义务。19.3独立性第三方在介入过程中应保持独立性，不受甲乙双方或其他第三方的影响。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：项目实施计划要求：详细列出项目实施的时间节点、工作内容、责任人、质量标准等。说明：本附件为项目实施的指导性文件，需双方共同审核并签字确认。2.附件二：人员配备表要求：列出项目所需人员名单、岗位、职责、资质等。说明：本附件为人员管理的依据，需双方共同审核并签字确认。3.附件三：设备与材料采购清单要求：详细列出所需设备与材料的名称、规格、数量、供应商、价格等。说明：本附件为设备与材料采购的依据，需双方共同审核并签字确认。4.附件四：项目变更协议要求：详细记录项目变更的原因、内容、影响、费用等。说明：本附件为项目变更的正式文件，需双方共同签字确认。5.附件五：违约责任认定书要求：详细记录违约行为、违约方、违约责任认定等。说明：本附件为违约责任认定的依据，需双方共同签字确认。6.附件六：争议解决协议要求：详细记录争议解决的方式、程序、期限等。说明：本附件为争议解决的正式文件，需双方共同签字确认。7.附件七：保密协议要求：明确保密内容、保密期限、违约责任等。说明：本附件为保密事项的正式文件，需双方共同签字确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）未按合同约定完成项目；（2）未按合同约定进行质量管理；（3）未按合同约定进行人员管理；（4）未按合同约定进行设备与材料采购；（5）违反保密条款；（6）违反合同其他约定。2.责任认定标准：（1）违约行为发生，甲方有权要求违约方承担违约责任；（2）违约行为导致项目进度延误，违约方应承担相应责任；（3）违约行为导致项目质量不合格，违约方应负责整改并承担相应费用；（4）违约行为导致他人权益受损，违约方应承担相应责任。3.违约责任示例：（1）乙方未按合同约定完成项目，导致项目进度延误，甲方有权要求乙方赔偿延误期间的损失；（2）乙方未按合同约定进行质量管理，导致项目质量不合格，甲方有权要求乙方进行整改并承担整改费用；（3）乙方违反保密条款，泄露甲方商业秘密，乙方应承担相应的法律责任。全文完。2024版智慧城市建设工程总承包合同执行手册1本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同终止日期1.5合同金额1.6合同履行地点2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容2.5工程建设标准3.工程进度计划3.1工程建设阶段划分3.2各阶段时间节点3.3进度控制措施4.工程设计4.1设计依据4.2设计原则4.3设计范围4.4设计质量要求4.5设计变更管理5.工程施工5.1施工单位资质要求5.2施工方案5.3施工组织设计5.4施工质量控制5.5施工安全措施5.6施工进度管理6.工程材料及设备6.1材料及设备采购6.2材料及设备质量要求6.3材料及设备验收6.4材料及设备保管7.工程监理7.1监理单位资质要求7.2监理范围7.3监理内容7.4监理方法7.5监理报告8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收组织8.4验收报告9.工程保修9.1保修范围9.2保修期限9.3保修责任10.付款方式及进度10.1付款方式10.2付款进度10.3付款条件10.4付款时间11.合同变更及解除11.1变更条件11.2变更程序11.3解除条件11.4解除程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同补充条款14.3合同附件清单第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同双方1.1.1发包方：市政府1.1.2承包方：智慧城市科技有限公司1.2合同签订日期：2024年4月1日1.3合同生效日期：2024年5月1日1.4合同终止日期：2028年4月30日1.5合同金额：人民币伍亿元整1.6合同履行地点：市区2.工程概况2.1工程名称：智慧城市建设工程2.2工程地点：市区2.3工程规模：占地面积约100平方公里2.4工程建设内容：包括智慧交通、智慧安防、智慧医疗、智慧环保等2.5工程建设标准：按照国家及行业标准执行3.工程进度计划3.1工程建设阶段划分：分为前期准备、设计、施工、验收四个阶段3.2各阶段时间节点：3.2.1前期准备阶段：2024年5月1日至2024年7月31日3.2.2设计阶段：2024年8月1日至2025年2月28日3.2.3施工阶段：2025年3月1日至2027年4月30日3.2.4验收阶段：2027年5月1日至2027年6月30日3.3进度控制措施：设立进度监控小组，定期召开进度会议，确保工程按计划推进4.工程设计4.1设计依据：国家及行业标准、地方政策法规4.2设计原则：以人为本、安全可靠、经济合理、环境友好4.3设计范围：包括总体设计、详细设计、施工图设计4.4设计质量要求：符合国家及行业标准，满足工程实际需求4.5设计变更管理：任何设计变更需经双方协商一致，并形成书面文件5.工程施工5.2施工方案：根据设计文件及工程实际情况，制定合理的施工方案5.3施工组织设计：明确施工组织架构、人员配备、设备材料配置等5.4施工质量控制：建立健全质量管理体系，确保工程质量5.5施工安全措施：制定施工安全管理制度，落实安全责任5.6施工进度管理：按计划合理安排施工进度，确保工程按期完成6.工程材料及设备6.1材料及设备采购：按照招标文件要求，选择合格的材料及设备供应商6.2材料及设备质量要求：符合国家及行业标准，满足工程实际需求6.3材料及设备验收：按照相关规范进行验收，确保材料及设备质量6.4材料及设备保管：建立健全材料及设备保管制度，确保材料及设备安全7.工程监理7.2监理范围：包括工程设计、施工、验收全过程7.3监理内容：对工程质量、进度、安全、合同等进行监督检查7.4监理方法：采用现场巡查、旁站监理、平行检验等方式7.5监理报告：定期编制监理报告，及时反馈工程情况8.工程验收8.1验收标准：按照国家及行业标准、合同约定及设计文件要求进行验收8.2验收程序：8.2.1验收准备：双方共同成立验收小组，制定验收方案8.2.2验收实施：验收小组对工程进行实地检查，对关键部位进行重点验收8.2.3验收记录：详细记录验收过程及结果8.2.4验收报告：验收完成后，验收小组出具验收报告8.3验收组织：由发包方牵头，承包方、监理单位、设计单位等参与8.4验收报告：验收报告需经双方签字确认，作为工程交付使用的依据9.工程保修9.1保修范围：包括因施工质量问题导致的工程缺陷9.2保修期限：自工程竣工验收合格之日起，保修期为五年9.3保修责任：承包方负责保修期内出现的质量问题，免费维修或更换10.付款方式及进度10.1付款方式：采用分阶段支付，具体支付节点及比例见附件10.2付款进度：根据工程进度及验收结果，按合同约定的时间节点支付10.3付款条件：工程进度符合要求，质量合格，验收合格10.4付款时间：每月一个工作日11.合同变更及解除11.1变更条件：因政策调整、设计变更、不可抗力等因素导致合同内容需调整11.2变更程序：双方协商一致，签订书面变更协议11.3解除条件：合同一方严重违约，经另一方书面通知后，合同解除11.4解除程序：解除合同需双方协商一致，并签订书面解除协议12.违约责任12.1违约情形：包括逾期付款、质量不合格、进度延误等12.2违约责任：违约方承担违约责任，赔偿守约方损失12.3违约赔偿：赔偿金额根据合同约定及实际损失确定13.争议解决13.1争议解决方式：通过友好协商解决，协商不成则提交仲裁13.2争议解决机构：选择具有管辖权的人民法院或仲裁机构13.3争议解决程序：按照争议解决机构的程序进行14.其他约定事项14.1合同附件：包括工程图纸、设计文件、技术规范、付款计划等14.2合同补充条款：双方根据实际情况约定的其他条款14.3合同附件清单：附件清单列明所有附件的名称及编号第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可或根据合同约定引入的，为合同履行提供咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同双方及其员工、代理人、顾问等。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。15.2.2第三方介入的领域和范围需在合同中明确约定。15.3第三方职责15.3.1第三方应根据合作协议及合同约定，独立、客观、公正地履行职责。15.3.2第三方应遵守国家法律法规、行业标准及职业道德规范。15.4第三方权利15.4.1第三方有权根据合作协议及合同约定，要求甲乙双方提供必要的资料和协助。15.4.2第三方有权根据检测结果、评估结果等，提出合理的建议和意见。15.5第三方义务15.5.1第三方应按时完成合同约定的服务内容，确保服务质量。15.5.2第三方应保守甲乙双方商业秘密，不得泄露给任何第三方。16.甲乙双方额外条款16.1.1合同主要内容16.1.2项目背景及需求16.1.3项目进度及质量要求16.1.4第三方介入的相关协议及合同16.2甲乙双方应确保第三方在合同履行过程中，不得损害对方的合法权益。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额应根据第三方提供服务的性质、内容、风险等因素确定。17.2第三方责任限额应在合作协议中明确约定，并在合同附件中予以说明。17.3第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不超过合同约定的第三方责任限额。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲乙双方的关系为独立服务合同关系，第三方对甲乙双方不承担连带责任。18.2第三方与其他各方的关系根据第三方提供服务的性质和内容确定，但原则上第三方不得与其他各方直接签订合同或进行交易。18.3第三方在履行职责过程中，如需与其他各方进行沟通或协调，应通过甲乙双方进行，并遵守合同约定。19.第三方介入的终止19.1第三方介入的终止条件应在合作协议中明确约定。19.2第三方介入终止后，甲乙双方应根据合同约定处理相关事宜，包括但不限于合同终止后的服务费用结算、资料移交等。20.争议解决20.1第三方介入过程中产生的争议，应通过协商解决。20.2协商不成的，任何一方均可向合同约定的争议解决机构提起仲裁或诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同附件清单详细要求：列明合同中所有附件的名称、编号、页码及用途。说明：附件清单作为合同的一部分，与合同具有同等法律效力。2.工程图纸详细要求：包括总体设计图纸、详细设计图纸、施工图等。说明：图纸应清晰、准确，符合国家及行业标准。3.设计文件详细要求：包括设计说明书、设计计算书、设计变更通知等。说明：设计文件应完整、详细，便于施工和验收。4.技术规范详细要求：包括国家及行业标准、地方政策法规等。说明：技术规范作为施工和验收的依据，应具备权威性。5.付款计划详细要求：包括付款节点、付款比例、付款条件等。说明：付款计划应明确、合理，确保工程资金充足。6.施工组织设计详细要求：包括施工方案、人员配备、设备材料配置等。说明：施工组织设计应科学、合理，确保工程顺利进行。7.质量管理体系文件详细要求：包括质量管理制度、质量控制措施、质量检验标准等。说明：质量管理体系文件应完善，确保工程质量。8.安全管理制度文件详细要求：包括安全管理制度、安全操作规程、安全防护措施等。说明：安全管理制度文件应全面，确保施工安全。9.第三方合作协议详细要求：包括第三方介入的领域、范围、职责、权利、义务等。说明：第三方合作协议应明确双方的权利义务，确保合作顺利进行。10.验收报告详细要求：包括验收过程、验收结果、验收结论等。说明：验收报告应真实、客观，作为工程交付使用的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1逾期付款：未按合同约定时间支付工程款项。1.2质量不合格：工程不符合国家及行业标准、合同约定及设计文件要求。1.3进度延误：未按合同约定时间完成工程。1.4违反安全规定：未按安全管理制度执行，造成安全事故。2.责任认定标准：2.1逾期付款：按逾期付款金额的千分之五每日计算违约金。2.2质量不合格：由承包方负责修复或更换，并承担由此产生的费用。2.3进度延误：按延误工期每日计算违约金，最高不超过合同总价的5%。2.4违反安全规定：由责任方承担事故的全部责任，赔偿损失。3.违约责任示例：3.1发包方逾期付款：发包方未按合同约定支付工程款项，承包方有权要求支付逾期付款违约金，并可根据实际情况暂停工程。3.2承包方质量不合格：承包方施工的某部位质量不合格，发包方有权要求承包方进行修复，并承担修复费用。3.3承包方进度延误：承包方未按合同约定时间完成工程，发包方有权要求支付进度延误违约金。3.4施工现场发生安全事故：由责任方承担事故的全部责任，赔偿损失，并承担由此产生的罚款。全文完。2024版智慧城市建设工程总承包合同执行手册2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1工程概况2.2工程范围2.3工程地点3.合同签订依据3.1法律法规3.2相关政策3.3行业标准4.合同工期4.1工期总天数4.2分阶段工期4.3工期延误责任5.工程质量标准5.1设计质量标准5.2施工质量标准5.3质量验收标准6.工程造价6.1工程总造价6.2工程分部分项造价6.3工程变更及签证造价7.工程进度款支付7.1支付方式7.2支付比例7.3支付时间8.风险责任及分担8.1政策风险8.2市场风险8.3技术风险8.4环境风险9.保险责任9.1工程保险9.2人员保险9.3财产保险10.合同变更及解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3合同变更及解除程序11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.违约责任13.1违约责任种类13.2违约责任承担13.3违约责任赔偿14.合同附件14.1附件一：工程图纸14.2附件二：工程量清单14.3附件三：其他相关文件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：智慧城市建设有限公司乙方：建筑工程集团有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1工程概况工程名称：智慧城市建设工程工程地点：市区建设规模：占地面积万平方米，总建筑面积万平方米2.2工程范围（1）基础设施建设工程：道路、桥梁、供水、供电、供气、排水、通信等；（2）公共服务设施建设工程：教育、医疗、文化、体育等；（3）住宅及商业配套设施建设工程；（4）景观绿化建设工程。2.3工程地点市区，具体位置以甲方提供的现场地形图为准。3.合同签订依据3.1法律法规《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等。3.2相关政策《关于推进智慧城市建设的指导意见》、《市智慧城市建设实施方案》等。3.3行业标准《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑工程施工安全统一标准》等。4.合同工期4.1工期总天数合同工期为365天，自合同生效之日起计算。4.2分阶段工期（1）前期准备阶段：30天；（2）主体结构施工阶段：120天；（3）装饰装修施工阶段：60天；（4）竣工验收阶段：45天。4.3工期延误责任如因甲方原因导致工期延误，由甲方承担相应责任；如因乙方原因导致工期延误，由乙方承担相应责任。5.工程质量标准5.1设计质量标准符合国家及行业相关设计规范、标准。5.2施工质量标准符合国家及行业相关施工规范、标准。5.3质量验收标准按照《建筑工程施工质量验收统一标准》进行验收。6.工程造价6.1工程总造价合同总价为人民币万元整。6.2工程分部分项造价详见工程量清单。6.3工程变更及签证造价因设计变更、施工签证等原因发生的费用，由双方协商确定。8.风险责任及分担8.1政策风险因国家政策调整导致合同无法继续履行或成本增加，由双方协商解决，如协商不成，可依法向合同约定的仲裁机构申请仲裁。8.2市场风险因市场价格波动导致材料、设备价格变动，超过合同约定范围的部分，由双方按实际发本承担。8.3技术风险因技术原因导致工程无法按期完成或质量不达标，由乙方承担技术责任，并负责修复或重新施工。8.4环境风险因施工过程中造成的环境污染，乙方应立即采取措施进行治理，并承担相应责任及费用。9.保险责任9.1工程保险乙方应按照合同约定购买工程保险，包括建筑工程一切险、安装工程一切险等，保险金额应不低于合同总价的110%。9.2人员保险乙方应为本单位施工人员购买意外伤害保险，保险金额不低于每人每年人民币10万元。9.3财产保险乙方应购买施工机械、设备财产保险，保险金额应不低于其购置价的110%。10.合同变更及解除10.1合同变更条件（1）工程规模、工程范围发生变化；（2）合同工期延长或缩短；（3）合同造价发生变化。10.2合同解除条件（1）一方严重违约；（2）不可抗力事件导致合同无法继续履行；（3）合同双方协商一致。10.3合同变更及解除程序合同变更或解除，双方应提前30日书面通知对方，并签订书面协议。11.争议解决11.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。11.2争议解决机构争议解决机构为市仲裁委员会。11.3争议解决程序争议提交仲裁委员会后，双方应按照仲裁委员会的仲裁规则进行仲裁。12.合同生效及终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件（1）合同约定的工期届满；（2）合同解除；（3）工程竣工验收合格；（4）合同约定的其他终止条件。12.3合同终止程序合同终止后，双方应进行工程结算，并办理工程移交手续。13.违约责任13.1违约责任种类（1）逾期付款；（2）逾期交工；（3）工程质量不合格；（4）违反保密义务。13.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.3违约责任赔偿违约责任赔偿金额由双方协商确定，如协商不成，可依法向合同约定的仲裁机构申请仲裁。14.合同附件14.1附件一：工程图纸14.2附件二：工程量清单14.3附件三：其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念（1）设计单位：负责提供工程设计方案，对设计质量负责；（2）监理单位：负责对施工过程进行监督，确保工程质量；（3）咨询机构：提供技术咨询服务，协助解决技术难题；（4）审计机构：对工程成本、进度、质量等进行审计；（5）其他第三方：经甲乙双方同意的其他机构或个人。15.2第三方责任15.2.1设计单位责任设计单位应按照国家及行业相关设计规范、标准进行设计，并对设计质量负责。设计变更应经甲乙双方同意，并由设计单位承担相应责任。15.2.2监理单位责任监理单位应按照监理合同约定，对施工过程进行监督，确保工程质量、安全和进度。监理单位对监理过程中的责任负责。15.2.3咨询机构责任咨询机构应提供真实、有效的技术咨询服务，协助解决技术难题。咨询机构对咨询成果负责。15.2.4审计机构责任审计机构应按照审计合同约定，对工程成本、进度、质量等进行审计，确保审计结果的客观、公正。审计机构对审计结果负责。15.3第三方权利15.3.1设计单位权利设计单位有权获得合同约定的设计费用，并对设计成果享有知识产权。15.3.2监理单位权利监理单位有权获得合同约定的监理费用，并有权对施工过程中存在的问题提出整改意见。15.3.3咨询机构权利咨询机构有权获得合同约定的咨询服务费用，并有权对咨询成果进行保密。15.3.4审计机构权利审计机构有权获得合同约定的审计费用，并有权对审计过程中发现的问题提出处理建议。15.4第三方与其他各方的划分15.4.1与甲方的关系第三方与甲方的关系由甲乙双方签订的委托合同或协议确定，甲方应按照合同约定支付第三方费用。15.4.2与乙方的关系第三方与乙方的关系由甲乙双方签订的委托合同或协议确定，乙方应按照合同约定配合第三方工作。15.4.3与其他第三方的划分第三方与其他第三方之间的关系由各自签订的合同或协议确定，各方应按照合同约定各自履行义务。16.第三方责任限额16.1责任限额定义本合同所指第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中，因自身原因导致损失，应承担的最高赔偿责任。16.2责任限额确定（1）设计单位责任限额：设计费用的倍；（2）监理单位责任限额：监理费用的倍；（3）咨询机构责任限额：咨询服务费用的倍；（4）审计机构责任限额：审计费用的倍。16.3超过责任限额的处理如第三方在履行合同过程中造成的损失超过约定的责任限额，超出部分由第三方自行承担。17.第三方变更17.1第三方变更条件在合同履行过程中，如因特殊原因需要更换第三方，甲乙双方应协商一致，并签订书面协议。17.2第三方变更程序第三方变更程序如下：（1）甲乙双方协商一致，确定新的第三方；（2）签订新的委托合同或协议；（3）通知原第三方终止合同；（4）原第三方完成剩余工作