煤矿井巷工程施工承包合同范本2025年

煤矿井巷工程施工承包合同范本2025年通用合同编号：__________煤矿井巷工程施工承包合同地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：1.业主为煤矿井巷工程的业主，拥有该工程的全部权益；2.承包商具备相应的施工资质和能力，愿意承担该工程的施工任务；3.双方本着平等互利的原则，同意签订本合同，明确双方的权利和义务。第一条工程概况1.1工程名称：__________煤矿井巷工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于井巷开拓、支护、通风、排水、照明、通信等设施的施工。第二条合同价格2.1本合同的合同价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包括但不限于工程设计、施工、材料设备采购、安装、调试、培训、验收等费用。2.3合同价格调整为：__________第三条合同工期3.1合同约定的工期为__________天。（1）因业主原因导致工程停工、复工的；（2）因不可抗力因素导致工程无法正常进行的；（3）合同中约定的其他工期顺延情况。第四条质量标准4.1工程质量应符合国家、行业标准和本合同约定的质量要求。4.2工程验收不合格的，承包商应按照业主的要求进行整改，直至达到合同约定的质量标准。第五条付款方式及进度5.1本合同的付款方式为：__________5.2付款进度按照工程进度、验收情况等节点进行。5.3业主应在付款节点前支付合同价款的__________%，剩余款项在工程验收合格后支付。第六条违约责任6.1承包商未按照合同约定完成工程，应承担违约责任，向业主支付违约金，违约金为合同价款的__________%。6.2业主未按照合同约定支付价款，应承担违约责任，向承包商支付违约金，违约金为应付款项的__________%。6.3双方的其他违约行为按照合同约定承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。8.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.承包商资质证明文件2.工程设计图纸及技术规范3.工程量清单4.材料设备采购清单5.施工组织设计6.工程验收标准及方法7.付款凭证及进度报告8.变更订单及签证9.双方签订的其他相关协议和文件二、违约行为及认定：1.承包商未按照合同约定完成工程，或工程验收不合格。2.业主未按照合同约定支付价款。3.双方未履行合同约定的其他义务。4.违约行为的认定依据合同条款和国家相关法律法规。三、法律名词及解释：1.甲方（业主）：指合同中约定的煤矿井巷工程的权益方。2.乙方（承包商）：指合同中约定的承担煤矿井巷工程施工任务的方。3.合同价款：指双方约定的承包商完成工程所需支付的金额。4.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：按照合同约定的工期顺延条款处理，必要时双方可协商调整工期。2.工程质量问题：解决办法：承包商应立即整改，直至达到合同约定的质量标准。3.付款争议：解决办法：按照合同约定的付款条款处理，必要时双方可协商解决。4.合同变更：解决办法：双方签订变更订单及签证，明确变更内容和相关责任。五、所有应用场景：1.煤矿井巷