2025年园林景观工程施工合同书

2025年园林景观工程施工合同书合同编号：__________园林景观工程施工合同书鉴于：2.双方本着平等互利的原则，经充分协商，达成一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程内容（1）园林景观设计；（2）园林景观施工；（3）园林景观设施安装；（4）园林景观绿化；（5）园林景观小品制作；（6）工程验收及保修等。1.2工程地点：________________。1.3工程规模：________________。1.4工程预算：人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。第二条工程期限2.1工程自双方签订本合同之日起至工程验收合格之日止。2.2承包商承诺按照约定的工期完成工程。如因不可抗力等特殊情况导致工程延期，双方可协商延长合同工期。第三条工程质量3.1工程质量标准应符合国家及行业相关规范和标准。3.2工程验收合格后，业主应在验收单上签字确认，并支付剩余工程款。如验收不合格，承包商应在业主指定的时间内整改到位，直至达到验收标准。第四条工程费用及支付4.1工程总价款为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。4.2业主支付工程款分三个阶段：（1）合同签订后七个工作日内，支付工程预算的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，支付工程预算的30%；（3）工程验收合格后，支付剩余的40%。4.3支付方式：银行转账、现金支付或其他双方约定的方式。第五条合同的解除和终止5.1双方协商一致，可以解除或终止本合同。5.2如一方违约，导致合同无法履行，对方有权解除合同，并追究违约方的法律责任。5.3合同解除或终止后，尚未支付的工程款应按照本合同约定的支付方式及时支付。第六条违约责任6.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2违约金计算方式：违约金为本合同总价款的1%5%，具体比例由双方协商确定。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。8.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________一、附件列表：1.园林景观工程施工设计图纸2.工程预算明细表3.工程进度计划表4.工程验收标准及方法5.违约金计算公式及相关说明6.合同履行过程中所需的其他文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付预付款或工程款2.甲方未按约定提供施工场地、电源、水源等必要条件3.甲方提供的资料、设备、材料等存在质量问题4.乙方未按约定工期完成工程5.乙方工程质量不符合约定标准6.乙方擅自变更设计、降低工程质量7.双方未按约定协商解决争议，一方拒绝履行合同义务三、法律名词及解释：1.甲方：指委托进行园林景观工程施工的当事人。2.乙方：指承担园林景观工程施工的当事人。3.工程：指合同约定的园林景观工程施工内容。4.工期：指合同约定的工程开始施工至工程验收合格的时间。5.工程质量：指工程符合国家及行业相关规范和标准的程度。6.违约金：指一方违约时，向守约方支付的赔偿金。7.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到设计变更：双方协商确定变更内容，重新签订补充协议。2.遇到工期延误：双方协商确定延误原因及责任方，调整工期计划。3.遇到工程质量问题：及时停工整改，重新验收，直至达到约定标准。4.遇到支付问题：双方协商确定支付方式和时间，确保工程款及时支付。5.遇到争议：协商解决，协商不成时，向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类园林景观工程施工项目。2.适用于甲方为公共设施、住宅