民航机场跑道级配碎石施工合同

民航机场跑道级配碎石施工合同合同编号：__________鉴于：2.承包商具备相应的施工资质和能力，愿意承担该工程的施工任务；3.双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，经过友好协商，达成一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程内容1.1本工程主要包括：跑道级配碎石的采购、运输、堆放、摊铺、压实等施工内容。1.2工程质量标准：符合国家及行业相关规范、标准和要求。第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价款支付方式：（1）合同签订后，业主支付承包商工程总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定的比例后，业主再支付相应比例的工程款；（3）工程验收合格后，业主支付承包商剩余的工程款。第三条合同工期3.1本工程的合同工期为____个月，自合同签订之日起计算。3.2承包商应按合同约定的工期完成工程，如因承包商原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第四条工程质量及保修4.1承包商应保证工程质量符合合同约定的质量标准，并承担工程质量的保修责任。4.2工程验收不合格的，承包商应按照业主的要求进行整改，直至达到合同约定的质量标准。第五条合同的履行5.1承包商应按照合同约定的内容、质量、工期要求完成工程，并承担施工过程中的安全生产责任。5.2业主应按照合同约定及时支付工程款，提供施工所需的相关条件，并协助承包商办理相关手续。第六条违约责任6.1承包商未按照合同约定完成工程的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。6.2业主未按照合同约定支付工程款的，应承担迟延付款的违约责任，向承包商支付违约金。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.民航机场跑道级配碎石施工合同2.施工图纸及技术要求3.工程量清单4.材料供应合同5.施工设备租赁合同6.工程验收标准及方法7.安全生产管理协议8.违约金计算公式9.法律法规、政策文件等二、违约行为及认定：1.承包商未按照合同约定完成工程，包括延期、质量不达标等。2.业主未按照合同约定支付工程款，包括迟延付款、少付、拒付等。3.双方未按照合同约定履行其他义务，如提供施工条件、协助办理手续等。4.违约行为的认定：根据合同条款和相关法律法规，对违约行为进行认定，并承担相应责任。三、法律名词及解释：1.民航机场跑道级配碎石施工：指按照设计要求和标准，对机场跑道进行级配碎石铺设的工程。2.合同总价：指合同约定的工程完成所需支付的金额，包括工程款、材料款、设备租赁费等。3.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.工程验收：指对完成的工程进行质量、进度、安全等方面的检查、评定和确认。5.保修：指承包商在工程验收合格后，对工程质量问题承担修复、更换等责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定详细施工计划，确保按期完成工程；如有延误，及时沟通协商，调整施工计划。2.质量问题：严格把控施工质量，定期进行质量检查；发现问题及时整改，确保工程质量达标。3.工程款支付：双方按时履行合同约定的付款义务，如有争议，通过友好协商解决。4.施工安全管理：加强施工现场安全管理，遵守安全生产规定，确保施工现场安全无事故。5.法律法规变化：密切关注法律法规变化，如有调整，及时修改合同条款，确保合同合法性。五、所有应用场景：1.民航机场新建、改建、扩建工程中的跑道级配碎石施工。2.各