2024年智能化小区水电设施改造施工合同样本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年智能化小区水电设施改造施工合同样本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1项目名称2.2施工地点2.3施工内容2.4施工期限3.施工图纸及技术要求3.1设计图纸3.2技术规范3.3施工方案4.工程量清单4.1主要材料4.2人工费用4.3施工机械4.4其他费用5.工程款支付方式5.1预付款5.2进度款5.3结算款5.4保修金6.施工进度及验收6.1施工进度安排6.2验收标准6.3验收程序7.施工质量保证7.1质量要求7.2质量保证措施7.3质量责任8.施工安全及环境保护8.1安全生产要求8.2环境保护措施8.3责任追究9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后果12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.合同附件13.1设计图纸13.2技术规范13.3工程量清单13.4其他相关文件14.合同其他约定14.1合同解释14.2合同变更14.3合同附件效力14.4合同签署日期14.5合同份数第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：X智能化小区管理公司乙方：X水电设施改造施工单位1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式第二条合同标的2.1项目名称2024年X智能化小区水电设施改造工程2.2施工地点X市X区X街道X小区2.3施工内容包括但不限于：水电管道更换、配电箱改造、电缆敷设、照明系统升级等2.4施工期限自合同签订之日起，预计施工工期为6个月第三条施工图纸及技术要求3.1设计图纸乙方应按照甲方提供的设计图纸进行施工，设计图纸一式三份，甲方、乙方、监理各执一份。3.2技术规范施工过程中，乙方应遵守国家及地方有关水电设施施工的相关技术规范和标准。3.3施工方案乙方应根据设计图纸和施工规范，制定详细的施工方案，并经甲方审核批准后方可实施。第四条工程量清单4.1主要材料主要包括：PVC管道、电线、电缆、配电箱、灯具等。4.2人工费用包括但不限于：施工人员工资、管理人员工资等。4.3施工机械包括但不限于：挖掘机、搅拌机、切割机等。4.4其他费用包括但不限于：临时用电费、材料运输费等。第五条工程款支付方式5.1预付款合同签订后，乙方应提交相关资质证明文件，甲方支付合同总价的30%作为预付款。5.2进度款在施工过程中，甲方根据实际工程进度支付合同总价的60%。5.3结算款工程完工并通过验收后，甲方支付合同总价的10%作为结算款。5.4保修金第六条施工进度及验收6.1施工进度安排乙方应根据合同约定的施工期限，制定详细的施工进度计划，并报送甲方备案。6.2验收标准工程质量应符合国家及地方有关水电设施施工的相关标准。6.3验收程序工程完工后，由甲方组织验收，乙方应积极配合。第七条施工质量保证7.1质量要求施工过程中，乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量符合要求。7.2质量保证措施乙方应建立健全质量保证体系，对施工人员进行培训，确保施工质量。7.3质量责任若因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应承担全部责任，并进行整改。第八条施工安全及环境保护8.1安全生产要求乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工现场的安全。8.2环境保护措施乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响，包括但不限于噪音控制、粉尘治理、废水处理等。8.3责任追究若因乙方违反安全生产或环境保护规定导致事故或污染，乙方应承担相应的法律责任。第九条争议解决9.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交X仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构争议解决机构为X仲裁委员会。9.3争议解决程序仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决。第十条违约责任10.1违约情形包括但不限于：乙方未按约定时间完成工程、工程质量不合格、违反安全生产规定等。10.2违约责任发生违约情形，违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定，协商不成的，由仲裁委员会裁决。第十一条合同解除11.1解除条件包括但不限于：一方违约达到严重程度、不可抗力导致合同无法履行等。11.2解除程序一方提出解除合同，应提前通知对方，并书面说明解除原因。11.3解除后果合同解除后，双方应按照约定进行结算，并处理相关遗留问题。第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件包括但不限于：合同约定的工程完工、合同解除、双方协商一致终止等。12.3合同终止程序合同终止后，双方应进行工程验收、结算和财产移交等程序。第十三条合同附件13.1设计图纸13.2技术规范13.3工程量清单13.4其他相关文件合同附件为合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。第十四条合同其他约定14.1合同解释合同条款如有歧义，应按照有利于合同目的实现的原则进行解释。14.2合同变更合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。14.3合同附件效力合同附件与合同具有同等法律效力。14.4合同签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.5合同份数本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，因特定目的而介入合同关系的独立第三方，包括但不限于监理单位、检验机构、评估机构、咨询顾问等。第二条第三方介入条件2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。2.2第三方介入的目的是为了确保合同履行质量、进度和安全性，以及提供专业咨询和服务。第三条第三方责任限额3.1第三方在其职责范围内提供的服务，对合同履行过程中产生的损失，应承担相应的责任。3.2第三方责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定，并不得超过其接受服务时的合理预估费用。第四条第三方权利4.1第三方有权根据合同约定和自身职责，对合同履行情况进行监督、检查和评估。4.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以完成其职责。第五条第三方义务5.1第三方应按照合同约定和自身职责，提供专业、公正、高效的服务。5.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方、乙方之间是独立的合同关系，第三方对甲方、乙方不承担连带责任。6.2第三方对合同履行过程中的损失，仅在其职责范围内承担责任。6.3第三方不参与甲乙双方之间的争议解决，但可根据合同约定提供专业意见。第七条第三方介入协议的签订7.1.1第三方名称、地址、联系方式；7.1.2第三方职责和权利；7.1.3第三方义务和责任；7.1.4第三方责任限额；7.1.5第三方介入期限；7.1.6第三方介入费用及支付方式；7.1.7争议解决方式；7.1.8其他约定事项。7.2第三方介入协议经甲乙双方签字盖章后生效。第八条第三方介入后的合同履行8.1第三方介入后，甲乙双方应按照合同约定继续履行各自义务。8.2第三方介入期间，甲乙双方应积极配合第三方履行其职责。8.3第三方介入期间，如发生争议，甲乙双方应通过协商解决；协商不成的，可提交第三方介入协议中约定的争议解决方式。第九条第三方介入的终止9.1第三方介入协议期满或合同终止，第三方介入自动终止。9.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定进行结算和财产移交。第十条第三方介入的费用承担10.1第三方介入费用由甲乙双方在第三方介入协议中约定，并按照约定方式支付。10.2第三方介入费用包括但不限于：第三方服务费、差旅费、资料费等。第十一条第三方介入的保密11.1第三方应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密。11.2第三方泄露商业秘密的，应承担相应的法律责任。第十二条第三方介入的法律法规12.1第三方介入活动应遵守国家有关法律法规。12.2第三方介入活动如违反法律法规，应承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计图纸要求：提供详细的工程图纸，包括平面图、立面图、剖面图等，以及必要的标注和说明。说明：设计图纸是施工的重要依据，应清晰、准确。2.技术规范要求：列出施工过程中应遵循的国家及地方相关技术规范和标准。说明：技术规范确保施工质量，应符合国家标准。3.施工方案要求：包括施工进度计划、施工工艺、安全措施、环境保护措施等。说明：施工方案是指导施工的重要文件，应详细、具体。4.工程量清单要求：详细列出工程量，包括材料、人工、机械等费用。说明：工程量清单是工程款支付的基础，应准确无误。5.合同附件要求：包括合同变更协议、补充协议、会议纪要等。说明：合同附件是合同内容的补充，具有同等法律效力。6.验收报告要求：包括工程质量验收、安全验收、环境保护验收等报告。说明：验收报告是工程完工后的重要文件，应真实反映工程情况。7.质量保证书要求：包括工程质量保证期限、保修内容、保修方式等。说明：质量保证书是乙方对工程质量负责的承诺。8.安全生产记录要求：记录施工现场的安全生产情况，包括事故报告、整改措施等。说明：安全生产记录是确保施工安全的重要依据。9.环境保护记录要求：记录施工现场的环境保护措施执行情况。说明：环境保护记录是评估施工对环境影响的依据。10.第三方介入协议要求：明确第三方介入的条件、职责、权利、义务等。说明：第三方介入协议是第三方介入的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按约定时间完成工程责任认定：乙方应支付违约金，并承担工程延期造成的损失。示例：合同约定工程应在6个月内完成，乙方实际完成时间为8个月。2.工程质量不合格责任认定：乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例：甲方发现工程存在质量问题，乙方应进行修复。3.违反安全生产规定责任认定：乙方应承担事故责任，并赔偿由此造成的损失。示例：施工现场发生安全事故，乙方应承担主要责任。4.违反环境保护规定责任认定：乙方应承担环境治理费用，并赔偿由此造成的损失。示例：施工现场造成环境污染，乙方应进行治理。5.甲方未按约定支付工程款责任认定：甲方应支付逾期付款的利息，并承担由此造成的损失。示例：甲方未按约定时间支付工程款，乙方有权要求支付利息。6.甲方变更设计导致工程延期责任认定：甲方应承担因设计变更导致的工程延期费用。示例：甲方变更设计，导致工程延期1个月，乙方有权要求甲方支付相应费用。全文完。2024年智能化小区水电设施改造施工合同样本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.项目进度3.1施工工期3.2分阶段进度安排3.3验收标准4.施工材料4.1材料品牌及型号4.2材料供应商4.3材料质量要求4.4材料验收及保管5.施工方案5.1施工工艺5.2施工设备5.3施工安全措施5.4施工环境保护措施6.施工费用6.1施工总费用6.2分阶段费用6.3费用支付方式6.4费用调整机制7.付款条件7.1付款节点7.2付款比例7.3付款方式7.4付款期限8.验收与保修8.1验收标准8.2验收程序8.3保修期限8.4保修责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件12.合同附件12.1附件一：施工图纸12.2附件二：施工方案12.3附件三：其他相关文件13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人员14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2合同双方地址甲方地址：[甲方详细地址]乙方地址：[乙方详细地址]1.3合同双方联系方式甲方联系方式：[甲方联系人姓名]、[甲方联系电话]乙方联系方式：[乙方联系人姓名]、[乙方联系电话]2.项目概况2.1项目名称[项目全称]2.2项目地点[具体项目地址]2.3项目规模[项目占地面积、建筑面积等]2.4项目内容[详细列出改造项目内容，如水电线路改造、设备更换等]3.项目进度3.1施工工期[项目开始日期]至[项目结束日期]3.2分阶段进度安排[列出各阶段施工时间节点及验收标准]3.3验收标准[详细列出水电设施改造的验收标准和流程]4.施工材料4.1材料品牌及型号[列出所需材料的品牌和型号]4.2材料供应商[指定材料供应商名称]4.3材料质量要求[详细列出材料质量标准，如国家或行业标准]4.4材料验收及保管[规定材料验收流程和保管要求]5.施工方案5.1施工工艺[详细描述施工工艺流程]5.2施工设备[列出所需施工设备名称和型号]5.3施工安全措施[制定施工安全管理制度和措施]5.4施工环境保护措施[制定施工环境保护措施和应急预案]6.施工费用6.1施工总费用[列出项目总预算费用]6.2分阶段费用[列出各阶段费用预算]6.3费用支付方式[规定费用支付方式，如分期支付、按进度支付等]6.4费用调整机制[规定费用调整的条件和方式]8.验收与保修8.1验收标准[详细列出水电设施改造完成后的验收标准和验收流程]8.2验收程序[规定验收的具体步骤和时间安排]8.3保修期限[明确保修期限，如一年或两年]8.4保修责任[明确保修期内乙方应承担的责任和义务]9.违约责任9.1违约情形[列举可能导致违约的情形，如逾期完成工程、工程质量不合格等]9.2违约责任承担[规定违约责任的承担方式和赔偿标准]9.3违约赔偿[详细列出不同违约情形下的赔偿金额和计算方式]10.争议解决10.1争议解决方式[规定争议解决的途径，如协商、调解、仲裁或诉讼]10.2争议解决机构[指定争议解决机构，如仲裁委员会或法院]10.3争议解决程序[详细描述争议解决的具体程序和流程]11.合同生效与终止11.1合同生效条件[规定合同生效所需的条件，如双方签字盖章、支付定金等]11.2合同终止条件[列举可能导致合同终止的情形，如项目完成、双方协商一致等]11.3合同解除条件[规定合同解除的条件和程序]12.合同附件12.1附件一：施工图纸[列出附件一的具体内容和文件名称]12.2附件二：施工方案[列出附件二的具体内容和文件名称]12.3附件三：其他相关文件[列出其他相关附件的内容和文件名称]13.合同签署13.1签署日期[规定合同签署的具体日期]13.2签署地点[规定合同签署的具体地点]13.3签署人员[列出双方签署合同的具体人员姓名和职务]14.其他约定事项[列出合同中未明确的其他约定事项，如保密条款、不可抗力条款等]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入说明15.1第三方定义在本合同中，“第三方”指的是除甲乙双方以外的，因合同执行需要介入的任何个人、企业或机构，包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测机构等。15.2第三方介入原因第三方介入合同执行的原因包括但不限于：1.保证工程质量和技术指导；2.协调合同执行过程中的沟通与协调；3.对施工过程进行监督和验收；4.提供专业咨询和服务。15.3第三方介入程序2.双方协商确定第三方介入的具体内容和方式。3.第三方接受委托，并签订相关协议或合同。16.第三方责任16.1责任范围第三方的责任范围应明确界定，包括但不限于：1.对施工过程的监督和指导；2.对工程质量进行检测和验收；3.对合同执行的协调和沟通；4.对合同争议的调解。16.2责任限额1.第三方的责任限额应与第三方介入的具体内容和方式相匹配。2.第三方的责任限额应在相关协议或合同中明确约定。3.第三方的责任限额不应超过其自身承担能力。17.第三方权利17.1第三方权利内容第三方的权利包括但不限于：1.收取合理的费用；2.获得必要的工作条件和便利；3.在其职责范围内独立行使职权；4.获得合同执行的相关信息。17.2第三方权利行使第三方的权利应在遵守国家法律法规和合同约定的情况下行使。18.第三方与其他各方的关系18.1与甲方的关系第三方应尊重甲方的合法权益，按照合同约定和甲方要求履行职责。18.2与乙方的关系第三方应尊重乙方的合法权益，按照合同约定和乙方要求履行职责。18.3与甲乙双方的关系第三方在执行职责过程中，应保持中立，公正处理甲乙双方的争议，维护合同的公平执行。19.第三方介入的终止19.1终止条件当合同执行完毕、合同解除或第三方职责完成时，第三方介入终止。19.2终止程序1.双方协商确定终止第三方介入的具体时间和方式。20.第三方介入的补充条款20.1保密条款第三方应遵守合同约定，对甲乙双方的商业秘密和合同内容进行保密。20.2不可抗力条款如因不可抗力导致第三方无法履行职责，应按照合同约定处理。20.3争议解决条款如第三方与甲乙双方发生争议，应按照合同约定的争议解决方式解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸要求：详细列出水电设施改造的平面图、立面图、剖面图、设备清单等。说明：施工图纸是施工过程中的重要依据，需确保图纸的准确性和完整性。2.附件二：施工方案要求：包括施工工艺、施工步骤、施工设备、安全措施、环境保护措施等。说明：施工方案是指导施工的重要文件，需确保方案的科学性和可行性。3.附件三：材料清单及质量证明要求：列出所需材料的品牌、型号、规格、数量和质量证明文件。说明：材料清单和质量证明是确保施工材料质量的重要依据。4.附件四：施工进度计划要求：详细列出各阶段施工时间节点和验收标准。说明：施工进度计划是确保项目按时完成的重要依据。5.附件五：验收报告要求：包括验收时间、验收人员、验收内容、验收结论等。说明：验收报告是确认工程质量是否达到合同要求的重要文件。6.附件六：保修期承诺书要求：明确保修期限、保修范围、保修责任等。说明：保修期承诺书是保障乙方权益的重要文件。7.附件七：第三方介入协议要求：明确第三方介入的原因、范围、责任、权利等。说明：第三方介入协议是规范第三方行为的重要文件。8.附件八：争议解决协议要求：明确争议解决方式、机构、程序等。说明：争议解决协议是解决合同执行过程中争议的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：逾期完成工程责任认定：乙方应按照合同约定的工期完成工程，如逾期完成，应支付违约金。示例：合同约定工期为3个月，乙方实际完成工期为4个月，应支付一个月的违约金。2.违约行为：工程质量不合格责任认定：乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，如工程质量不合格，应返工或修复，并承担相关费用。示例：合同约定水电设施改造后的电线电缆需符合国家标准，乙方施工的电线电缆不合格，应进行返工或修复，并承担相关费用。3.违约行为：材料供应不及时责任认定：乙方应按照合同约定的材料供应时间进行供应，如供应不及时，应承担违约责任。示例：合同约定材料供应时间为项目开始后的一个月内，乙方实际供应时间为项目开始后的两个月后，应承担违约责任。4.违约行为：费用支付不及时责任认定：甲方应按照合同约定的支付时间支付费用，如支付不及时，应承担违约责任。示例：合同约定工程款支付时间为每完成一定阶段的工程后支付，甲方实际支付时间为超出约定时间，应承担违约责任。5.违约行为：泄露商业秘密责任认定：任何一方泄露商业秘密，应承担违约责任，并赔偿对方损失。示例：甲方泄露了乙方的商业秘密，乙方要求甲方赔偿损失。全文完。2024年智能化小区水电设施改造施工合同样本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.改造内容3.1水电设施改造范围3.2改造内容具体要求3.3改造技术标准4.工程设计4.1设计单位4.2设计内容4.3设计费用及支付方式5.施工准备5.1施工单位5.2施工人员5.3施工设备5.4施工材料6.施工进度安排6.1施工阶段划分6.2各阶段施工时间安排6.3施工进度调整7.施工质量控制7.1质量标准7.2质量检查7.3质量验收8.安全生产管理8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全生产事故处理9.环境保护9.1环境保护要求9.2环境保护措施9.3环境保护责任10.付款方式10.1付款比例10.2付款时间10.3付款方式11.合同变更与解除11.1合同变更11.2合同解除12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同解除条件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：房地产开发有限公司乙方：水电安装工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称智能化小区水电设施改造工程2.2项目地点市区街道小区2.3项目规模总面积约10000平方米，涉及500户居民。2.4项目工期自合同签订之日起，共计6个月。3.改造内容3.1水电设施改造范围包括小区内所有住宅楼的水电线路、配电箱、开关箱、插座、灯具等。3.2改造内容具体要求水电线路：符合国家相关标准和规范，采用国标电线、电缆。配电箱：采用符合国家标准、性能可靠的配电箱。开关箱：采用符合国家标准、性能可靠的开关箱。插座：采用符合国家标准、安全可靠的插座。灯具：采用节能、环保、安全的灯具。3.3改造技术标准水电线路：按照GB502572010《建筑电气设计规范》执行。配电箱、开关箱：按照GB7000.12015《低压成套开关设备和控制设备》执行。插座：按照GB16935.12014《家用和类似用途固定式电气安装》执行。灯具：按照GB7000.12015《低压成套开关设备和控制设备》执行。4.工程设计4.1设计单位建筑设计研究院4.2设计内容水电设施改造方案设计施工图设计4.3设计费用及支付方式设计费用为人民币10万元，甲方于合同签订后5个工作日内支付50%作为预付款，设计完成后支付50%。5.施工准备5.1施工单位水电安装工程有限公司5.2施工人员具备相关资质的水电安装人员，数量不少于10人。5.3施工设备电缆敷设设备配电箱安装设备开关箱安装设备插座安装设备灯具安装设备5.4施工材料符合国家标准的电线、电缆配电箱、开关箱插座灯具其他施工所需材料6.施工进度安排6.1施工阶段划分准备阶段：1个月施工阶段：4个月竣工验收阶段：1个月6.2各阶段施工时间安排准备阶段：合同签订后第1个月施工阶段：合同签订后第2个月至第5个月竣工验收阶段：合同签订后第6个月6.3施工进度调整如因不可抗力或其他原因导致施工进度延误，双方应协商调整工期，并相应调整付款计划。8.施工质量控制8.1质量标准所有施工内容必须符合国家相关标准和规范，确保工程质量达到设计要求。8.2质量检查施工过程中，乙方应定期进行自检，确保施工质量。甲方有权对施工质量进行监督检查，并提出整改意见。工程验收前，乙方应提供完整的质量检查报告。8.3质量验收工程验收分为初验和最终验收。初验合格后，甲方应在7日内完成最终验收。验收不合格的部分，乙方应在接到通知后3日内进行整改，直至合格。9.安全生产管理9.1安全生产责任乙方对施工过程中的安全生产负全面责任。甲方对施工现场的安全监管负监督责任。9.2安全生产措施乙方应制定安全生产措施，包括但不限于安全教育培训、安全操作规程、安全防护设施等。乙方应确保施工现场安全，防止事故发生。9.3安全生产事故处理发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，及时上报甲方。事故原因分析、责任认定及处理措施由双方共同协商确定。10.付款方式10.1付款比例预付款：合同签订后5个工作日内支付合同总额的30%。进度款：根据施工进度，每月支付合同总额的25%。结算款：工程验收合格后，支付合同总额的40%。验收合格后30日内支付结算款余额。10.2付款时间预付款：合同签订后5个工作日内。进度款：每月25日前支付上一个月的进度款。结算款：工程验收合格后30日内支付。10.3付款方式银行转账，甲方应在付款前3个工作日将款项汇入乙方指定账户。11.合同变更与解除11.1合同变更合同内容变更需经双方书面同意，并签订补充协议。变更内容涉及合同价款、工期、质量标准等核心条款的，需按法定程序进行。11.2合同解除发生不可抗力事件，导致合同无法履行，双方可协商解除合同。一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任。12.违约责任12.1违约情形乙方未按合同约定完成工程进度或质量要求。甲方未按合同约定支付款项。其他违反合同约定的行为。12.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。13.争议解决13.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议。协商不成，提交市仲裁委员会仲裁。13.2争议解决机构市仲裁委员会。14.合同生效与终止14.1合同生效条件双方签字盖章后，合同生效。14.2合同终止条件合同履行完毕。双方协商一致解除合同。法定解除条件成就。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同所指的第三方，包括但不限于中介方、监理方、评估方、咨询方等，是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同或单方邀请，为合同执行提供专业服务或协助的独立第三方机构或个人。15.2第三方责权利15.2.1责任第三方在合同履行过程中，应遵守国家相关法律法规，按照合同约定，履行其职责，确保其提供的服务或协助符合合同要求。15.2.2权利第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和数据。第三方有权根据合同约定，收取相应的服务费用。15.2.3利益第三方通过提供专业服务或协助，获得合同约定的报酬或利益。15.3第三方与其他各方的划分说明第三方与甲方之间的关系：第三方作为甲方聘请的专业机构或个人，其职责是向甲方提供专业意见或服务。第三方与乙方之间的关系：第三方作为乙方聘请的专业机构或个人，其职责是向乙方提供专业意见或服务。第三方与合同其他各方的划分：第三方不参与合同主要义务的履行，其角色是辅助性、咨询性或监督性。16.第三方介入时的额外条款及说明16.1第三方介入的流程甲乙双方协商确定需要第三方介入的事项。甲乙双方共同或单方邀请第三方介入。第三方接受邀请，与甲乙双方签订服务协议。第三方按照服务协议履行职责。16.2第三方介入的费用承担第三方的服务费用由甲乙双方根据实际情况协商确定，并在服务协议中明确。如第三方介入涉及合同主要义务的履行，其费用由相关方承担。16.3第三方介入的变更程序如需变更第三方介入的事项或服务内容，甲乙双方应协商一致，并书面通知第三方。第三方应在收到通知后，