2024年标准版工程承包合同提前终止合同版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年标准版工程承包合同提前终止合同版B版本合同目录一览1.合同定义与术语解释1.1合同各方1.2工程描述1.3合同价格1.4提前终止条件2.合同的生效与终止2.1合同生效条件2.2提前终止权2.3终止后的义务3.工程进度与质量3.1工程进度计划3.2质量标准与要求3.3工程变更4.合同价格与支付4.1合同价格明细4.2支付时间表4.3价格调整条件5.合同的执行与监督5.1承包商的责任5.2发包人的责任5.3监督与协调6.保险与责任6.1承包商保险6.2第三方责任6.3事故处理程序7.违约责任7.1承包商违约7.2发包人违约7.3违约赔偿8.争议解决8.1协商解决8.2调解程序8.3仲裁或诉讼9.保密条款9.1保密信息9.2保密期限9.3泄露后果10.一般条款10.1合同修改10.2通知程序10.3法律适用10.4不可抗力11.合同的转让11.1权利与义务11.2转让程序11.3受让方确认12.附件与附录12.1附件列表12.2附录内容13.签署页13.1合同签署日期13.2签署人信息14.其他条款14.1额外条款14.2替代方案14.3最终解释权第一部分：合同如下：第一条合同定义与术语解释1.1合同各方1.1.1发包人：指合同约定的有权委托承包人进行工程施工的一方。1.1.2承包人：指合同约定的接受发包人委托进行工程施工的一方。1.1.3工程师：指发包人或其授权的代表，负责对工程施工进行监督和管理。1.2工程描述1.2.1工程名称：根据合同约定，由承包人完成的工程项目的名称。1.2.2工程地点：指合同约定的工程实施的具体地点。1.2.3工程内容：指合同约定的承包人应完成的工程施工内容。1.3合同价格1.3.1合同总价：双方约定的承包人完成工程所需支付的总金额。1.3.2价格调整：合同履行过程中，因市场变化等原因导致价格变动的调整方式。1.4提前终止条件1.4.1提前终止事件：指合同履行过程中，可能导致合同提前终止的具体事件。1.4.2提前终止程序：合同提前终止时的具体操作流程。第二条合同的生效与终止2.1合同生效条件2.1.1双方签字盖章：合同正本由双方代表签字并加盖公章后生效。2.1.2合同备案：合同生效后，需在规定时间内向相关主管部门备案。2.2提前终止权2.2.1发包人提前终止权：发包人因特殊情况有权提前终止合同。2.2.2承包人提前终止权：承包人因不可抗力等原因有权提前终止合同。2.3终止后的义务2.3.1合同终止后，承包人应按照合同约定完成剩余工程。2.3.2合同终止后，双方应按照合同约定处理合同解除后的相关事项。第三条工程进度与质量3.1工程进度计划3.1.1承包人应按照合同约定制定工程进度计划，并提交工程师审核。3.1.2工程师对进度计划如有异议，有权要求承包人进行调整。3.2质量标准与要求3.2.1承包人应按照合同约定的质量标准进行工程施工。3.2.2工程师有权对工程施工过程进行质量监督，并提出整改要求。3.3工程变更3.3.1工程变更申请：当工程施工过程中出现变更时，承包人应向工程师提出变更申请。3.3.2工程变更审批：工程师对变更申请进行审批，并根据实际情况决定是否同意变更。第四条合同价格与支付4.1合同价格明细4.1.1合同价格包括工程款、材料款、人工费等各项费用。4.1.2合同价格明细应在合同附件中详细列明。4.2支付时间表4.2.1双方约定支付时间节点，包括工程进度款和尾款支付时间。4.2.2支付时间节点应在合同附件中明确。4.3价格调整条件4.3.1价格调整条件应在合同中约定，如市场价格变动、政策调整等。4.3.2价格调整程序：双方根据合同约定的调整条件，协商确定价格调整幅度。第五条合同的执行与监督5.1承包商的责任5.1.1承包人应按照合同约定完成工程施工，确保工程质量。5.1.2承包人应按照合同约定，承担工程施工过程中的安全责任。5.2发包人的责任5.2.1发包人应按照合同约定，按时支付合同价款。5.2.2发包人应协助承包人办理工程施工所需的各项手续。5.3监督与协调5.3.1工程师应负责对工程施工过程进行监督，确保工程顺利进行。5.3.2工程师应协调解决工程施工过程中出现的矛盾和问题。第六条保险与责任6.1承包商保险6.1.1承包人应按照合同约定，办理工程保险，并将保险单据提交工程师审核。6.1.2承包人应承担保险费用第八条违约责任8.1承包商违约8.1.1承包人未能按照合同约定完成工程，应承担违约责任。8.1.2承包人未能按照合同约定保证工程质量，应承担违约责任。8.1.3承包人未能按照合同约定履行其他义务，应承担违约责任。8.2发包人违约8.2.1发包人未能按照合同约定支付价款，应承担违约责任。8.2.2发包人未能按照合同约定提供施工条件，应承担违约责任。8.2.3发包人未能按照合同约定履行其他义务，应承担违约责任。8.3违约赔偿8.3.1违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体数额由双方约定。8.3.2违约方应赔偿因其违约给守约方造成的直接经济损失。第九条争议解决8.1协商解决9.1.1双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。9.1.2双方应在争议发生之日起10日内协商解决，如有必要可延长。9.2调解程序9.2.1如协商解决不成，双方同意向合同签订地的人民调解委员会申请调解。9.2.2调解不成的，双方同意向合同签订地的人民法院诉讼。9.3仲裁或诉讼9.3.1如双方在合同中约定仲裁，任何一方均有权向约定的仲裁委员会申请仲裁。9.3.2如双方未约定仲裁，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条一般条款10.1合同修改10.1.1合同的修改、补充必须采用书面形式，经双方代表签字后生效。10.1.2合同附件的修改、补充，视为合同的一部分，具有同等效力。10.2通知程序10.2.1双方应按照合同约定的联系方式，及时通知对方合同履行过程中的重要事项。10.2.2任何一方变更联系方式，应及时通知对方，并书面确认。10.3法律适用10.3.1本合同的订立、效力、解释、履行、修改和终止，适用中华人民共和国法律。10.4不可抗力10.4.1不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.4.2因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应及时通知对方，并提交相关证明文件。第十一条合同的转让11.1权利与义务11.1.1未经对方同意，任何一方不得将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。11.1.2经对方同意转让的，转让方应向受让方披露合同的全部内容。11.2转让程序11.2.1转让方应向对方提交书面转让申请，并说明转让的理由和范围。11.2.2对方应在收到转让申请后10日内回复，同意或不同意转让。11.3受让方确认11.3.1受让方在合同转让过程中，应充分了解合同的内容和履行情况。11.3.2受让方同意接受合同转让的，应与转让方共同向对方提交书面确认。第十二条附件与附录12.1附件列表12.1.1合同附件包括工程设计文件、施工图纸、技术规范等。12.1.2附件清单应在合同中列明，并注明附件的名称和数量。12.2附录内容12.2.1合同附录包括工程量清单、材料品牌、型号、价格等详细信息。12.2.2附录内容应在合同中明确，并与合同具有同等效力。第十三条签署页13.1合同签署日期13.1.1合同正本由双方代表签字并加盖公章后，合同即刻生效。13.1.2合同签署日期为双方代表签字日期。13.第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计文件包括工程项目的全套设计图纸、技术说明书、施工图纸等。设计文件应符合国家相关标准和行业规定。设计文件需经过相关政府部门审批通过。2.施工图纸包含工程的详细施工图纸、施工详图、大样图等。施工图纸应明确表达工程的各种细节，包括尺寸、材料、工艺等。施工图纸需在合同约定的时间内提供给承包人。3.技术规范包含工程施工过程中应遵循的技术规范和标准。技术规范应符合国家相关法律法规和行业标准。技术规范需在合同约定的时间内提供给承包人。4.工程量清单详细列出工程项目的所有工程量，包括材料、人工、设备等。工程量清单应准确无误，作为合同价格计算的基础。工程量清单需在合同约定的时间内提供给承包人。5.材料品牌、型号、价格等详细信息列出工程所需的各种材料品牌、型号、价格等详细信息。材料信息应真实可靠，确保承包人能够准确采购。材料信息需在合同约定的时间内提供给承包人。6.施工组织设计包含工程施工的组织架构、人员配置、施工计划等。施工组织设计应确保工程施工的顺利进行。施工组织设计需在合同约定的时间内提供给工程师。7.安全施工方案包含工程施工期间的安全措施、应急预案等。安全施工方案应符合国家相关法律法规和行业标准。安全施工方案需在合同约定的时间内提供给工程师。8.环境保护措施包含工程施工期间的环境保护措施和污染防治方案。环境保护措施应符合国家环保法律法规要求。环境保护措施需在合同约定的时间内提供给工程师。说明二：违约行为及责任认定：违约行为及责任认定标准如下：1.承包商违约未能按照合同约定完成工程，视为违约。未能按照合同约定保证工程质量，视为违约。未能按照合同约定履行其他义务，视为违约。违约责任：违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体数额由双方约定。违约方应赔偿因其违约给守约方造成的直接经济损失。2.发包人违约未能按照合同约定支付价款，视为违约。未能按照合同约定提供施工条件，视为违约。未能按照合同约定履行其他义务，视为违约。违约责任：违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体数额由双方约定。违约方应赔偿因其违约给守约方造成的直接经济损失。示例说明：假设承包人未能按照合同约定完成工程，且延迟时间超过合同约定的期限，则构成违约。违约方应按照合同约定向守约方支付违约金，并赔偿因工程延迟给发包人造成的额外费用，如人工费、材料费等。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。不可抗力事件发生时，受影响的一方应及时通知对方，并提交相关证明文件。2.