2024年度绿色建材施工承包合同范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度绿色建材施工承包合同范本本合同目录一览第一部分：合同如下：一、第一条合同当事人1.1承包方名称：____________________1.2承包方地址：____________________1.3承包方联系人：____________________1.4承包方联系电话：____________________1.5甲方名称：____________________1.6甲方地址：____________________1.7甲方联系人：____________________1.8甲方联系电话：____________________二、第二条工程概况2.1工程名称：____________________2.2工程地点：____________________2.3工程规模：____________________2.4工程工期：____________________2.5工程质量要求：____________________三、第三条合同金额3.1合同总价：人民币____________元整（大写：____________________）3.2合同付款方式：____________________3.3付款进度：____________________四、第四条工程材料4.1工程材料供应方式：____________________4.2材料质量要求：____________________4.3材料验收标准：____________________4.4材料供应责任：____________________五、第五条施工进度5.1施工进度计划：____________________5.2施工进度调整：____________________5.3施工进度考核：____________________六、第六条施工质量保证6.1施工质量控制体系：____________________6.2施工质量保证措施：____________________6.3施工质量验收标准：____________________6.4施工质量保修：____________________七、第七条合同解除与违约责任7.1合同解除条件：____________________7.2合同解除程序：____________________7.3违约责任：____________________7.4争议解决方式：____________________7.5合同终止后的处理：____________________第八条保密条款8.1双方对本合同内容以及履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。8.2本保密义务在本合同终止后仍继续有效。8.3违反保密义务的，应承担相应的法律责任。第九条不可抗力9.1因不可抗力事件导致本合同无法履行的，双方均不承担违约责任。9.2不可抗力事件包括但不限于：自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。9.3发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方，并提供相关证明材料。10.第一条合同变更10.1合同的任何变更均需经双方协商一致，并以书面形式确认。10.2合同变更不得违反国家法律法规和政策。10.3合同变更不影响已履行部分的效力。11.第二条合同解除（1）一方严重违约，经对方催告后仍未改正；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。11.2合同解除后，双方应立即终止合同约定的权利义务，并按照合同约定处理剩余工程及款项。12.第三条合同终止12.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同，合同终止。12.2合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余工程及款项。13.第四条争议解决13.1双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决。13.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。14.第五条其他14.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。14.3本合同自生效之日起至合同约定的工程竣工验收合格之日止，为本合同的履行期限。14.4本合同未尽事宜，按国家有关法律法规和政策执行。第二部分：第三方介入后的修正一、第三方的定义与范围1.1第三方是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同关系中的第三方单位或个人。（1）监理单位：负责对工程施工进行监督、检查和验收，确保工程质量符合合同要求。（2）设计单位：负责提供工程设计图纸和相关技术支持。（3）材料供应商：负责提供合同约定的绿色建材。（4）检测机构：负责对工程材料、施工过程和工程质量进行检测。（5）其他经甲乙双方同意介入的第三方。二、第三方介入的条件与程序（1）甲乙双方书面同意；（2）第三方具备相应的资质和能力；（3）第三方承诺遵守本合同的相关规定。2.2第三方介入的程序：（1）甲乙双方协商确定第三方介入的事项；（2）甲乙双方与第三方签订书面协议，明确各方的权利义务；（3）第三方按照协议约定履行职责。三、第三方的权利与义务3.1第三方的权利：（1）按照协议约定，获得相应的报酬；（2）要求甲乙双方提供必要的协助和配合；（3）对甲乙双方违反协议的行为，有权提出异议。3.2第三方的义务：（1）按照协议约定，履行相应的职责；（2）保守甲乙双方的商业秘密；（3）遵守国家法律法规和政策。四、第三方的责任限额4.1第三方的责任限额由甲乙双方在协议中约定，具体包括：（1）因第三方原因导致的工程质量问题，第三方应承担相应的责任；（2）因第三方原因导致的工期延误，第三方应承担相应的责任；（3）因第三方原因导致的合同解除，第三方应承担相应的责任。4.2第三方的责任限额不得超过协议约定的金额。五、第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：（1）甲方负责支付第三方按照协议约定的报酬；（2）甲方负责协调第三方与其他相关方的配合；（3）甲方负责监督第三方履行协议。5.2第三方与乙方的划分：（1）乙方负责按照合同约定，提供施工场地和条件；（2）乙方负责按照合同约定，完成施工任务；（3）乙方负责按照合同约定，接受第三方的监督检查。5.3第三方与其他相关方的划分：（1）第三方与监理单位、设计单位、材料供应商等其他相关方的划分，按照各自协议约定执行；（2）第三方与检测机构等其他相关方的划分，按照各自协议约定执行。六、第三方介入后的合同调整6.1第三方介入后，甲乙双方可根据实际情况，对本合同进行适当调整。6.2合同调整需经甲乙双方协商一致，并以书面形式确认。6.3合同调整不影响已履行部分的效力。七、本条款的生效与解释7.1本条款自双方签字（或盖章）之日起生效。7.2本条款的解释权归甲乙双方共同所有。7.3本条款未尽事宜，按国家有关法律法规和政策执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程概况表详细要求：包括工程名称、地点、规模、工期、质量要求等基本信息。说明：工程概况表是合同的重要组成部分，用于明确工程的基本信息。2.附件二：合同附件一：绿色建材清单详细要求：列出合同中涉及的绿色建材的名称、规格、数量、质量标准等。说明：绿色建材清单是合同中材料供应的具体要求，确保材料符合环保标准。3.附件三：合同附件二：施工进度计划详细要求：详细列出工程的施工进度，包括各阶段的开始和结束时间。说明：施工进度计划是合同中施工进度的具体安排，确保工程按期完成。4.附件四：合同附件三：付款进度计划详细要求：明确各阶段的付款金额和付款时间。说明：付款进度计划是合同中付款安排的具体说明，确保资金流转合理。5.附件五：合同附件四：施工质量控制体系文件详细要求：包括质量控制目标、措施、流程等。说明：施工质量控制体系文件是合同中质量保证的具体措施，确保工程质量。6.附件六：合同附件五：施工质量验收标准详细要求：列出工程质量的验收标准，包括材料、施工过程、竣工验收等。说明：施工质量验收标准是合同中质量验收的具体依据，确保工程质量符合要求。7.附件七：合同附件六：施工质量保修承诺书详细要求：明确保修期限、保修范围、保修责任等。说明：施工质量保修承诺书是合同中质量保修的具体承诺，保障工程质量。8.附件八：合同附件七：第三方介入协议详细要求：包括第三方介入的条件、程序、权利义务、责任限额等。说明：第三方介入协议是合同中第三方介入的具体约定，明确各方的责任。9.附件九：合同附件八：争议解决方式协议详细要求：明确争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。说明：争议解决方式协议是合同中争议解决的具体安排，确保争议得到妥善解决。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：承包方未按合同约定的时间、质量、数量完成工程；甲方未按合同约定支付工程款；第三方未按协议约定履行职责；双方未按合同约定履行保密义务；双方未按合同约定处理不可抗力事件；双方未按合同约定处理合同变更；双方未按合同约定处理合同解除；双方未按合同约定处理合同终止后的处理。2.责任认定标准：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等；违约责任的认定依据合同约定和法律法规；违约责任的认定需由甲乙双方协商一致，或由法院、仲裁机构裁决。3.示例说明：承包方未按合同约定的时间完成工程，导致工期延误，甲方有权要求承包方支付违约金；甲方未按合同约定支付工程款，承包方有权要求甲方支付逾期付款利息；第三方未按协议约定履行职责，导致工程质量问题，第三方应承担相应的责任；双方未按合同约定履行保密义务，泄露对方商业秘密，泄露方应承担相应的法律责任。全文完。2024年度绿色建材施工承包合同范本1合同目录一、合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方信息1.5合同生效日期1.6合同期限1.7合同目的1.8合同适用范围二、项目背景2.1项目名称2.2项目地点2.3项目业主2.4项目规模2.5项目类型2.6项目概况三、承包人3.1承包人名称3.2承包人资质3.3承包人项目负责人3.4承包人项目团队3.5承包人联系方式四、发包人4.1发包人名称4.2发包人资质4.3发包人项目负责人4.4发包人项目团队4.5发包人联系方式五、合同内容5.1施工范围5.2施工材料5.3施工质量5.4施工进度5.5施工安全5.6施工环境保护六、合同价格6.1合同总价6.2计价方式6.3付款方式6.4付款时间6.5付款条件七、工期与验收7.1工期安排7.2验收标准7.3验收程序7.4验收时间7.5验收合格标准八、违约责任8.1承包人违约责任8.2发包人违约责任8.3第三方违约责任8.4违约赔偿方式九、争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序9.4争议解决期限十、合同变更与解除10.1合同变更10.2合同解除10.3合同变更与解除程序十一、合同终止与清算11.1合同终止11.2合同清算11.3清算程序11.4清算期限十二、保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3保密责任十三、其他约定13.1不可抗力13.2通知与送达13.3合同附件十四、合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署人员合同编号_________一、合同概述1.1合同名称：2024年度绿色建材施工承包合同1.2合同编号：GC202400011.3合同签订日期：2024年3月15日1.4合同双方信息：1.4.1发包人：房地产开发有限公司1.4.2承包人：建筑工程有限公司1.5合同生效日期：合同签订之日起生效1.6合同期限：自合同生效之日起至2025年3月15日1.7合同目的：确保绿色建材施工项目按照预定标准、进度和质量完成1.8合同适用范围：本合同适用于绿色建材施工项目二、项目背景2.1项目名称：绿色建材住宅小区2.2项目地点：市区街道2.3项目业主：房地产开发有限公司2.4项目规模：占地面积10万平方米，总建筑面积20万平方米2.5项目类型：住宅小区2.6项目概况：项目包括住宅楼、商业配套、绿化景观等三、承包人3.1承包人名称：建筑工程有限公司3.2承包人资质：一级建筑施工企业资质3.3承包人项目负责人：，工程师3.4承包人项目团队：包括施工人员、技术人员、管理人员等四、发包人4.1发包人名称：房地产开发有限公司4.2发包人资质：房地产开发企业资质4.3发包人项目负责人：，项目经理4.4发包人项目团队：包括设计人员、管理人员、协调人员等五、合同内容5.1施工范围：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰装修工程等5.2施工材料：使用符合国家标准的绿色建材，具体材料清单详见附件5.3施工质量：按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量达到优良等级5.4施工进度：按照合同约定的时间节点完成施工任务，具体进度计划详见附件5.5施工安全：遵守国家及地方安全生产法规，确保施工安全5.6施工环境保护：采取有效措施，减少施工对环境的影响，符合环保要求六、合同价格6.1合同总价：人民币伍仟万元整（￥5,000,000.00）6.2计价方式：按实际工程量结算6.3付款方式：分阶段支付，具体付款比例及时间节点详见附件6.4付款时间：每个阶段工程完成后，发包人收到承包人提交的验收报告及发票后15个工作日内支付6.5付款条件：工程量真实，质量合格，符合合同约定七、工期与验收7.1工期安排：合同工期为12个月，自合同生效之日起计算7.2验收标准：按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量达到优良等级7.3验收程序：承包人提交验收报告及相关资料，发包人组织验收7.4验收时间：每个阶段工程完成后，发包人收到承包人提交的验收报告及发票后30个工作日内进行验收7.5验收合格标准：验收合格后，发包人应在5个工作日内支付该阶段工程款的80%，验收不合格的，承包人应在15个工作日内整改，直至合格为止八、违约责任8.1承包人违约责任8.1.1未按合同约定完成工程任务的，每逾期一天，应向发包人支付合同总价1%的违约金。8.1.2施工过程中出现质量问题的，承包人应立即整改，并承担由此产生的全部费用。8.1.3未按合同约定使用绿色建材的，承包人应立即停止使用，并承担相应的赔偿责任。8.2发包人违约责任8.2.1未按合同约定支付工程款的，每逾期一天，应向承包人支付应付款项的1%的违约金。8.2.2障碍承包人正常施工的，发包人应承担由此造成的损失。8.3第三方违约责任8.3.1第三方违约导致合同无法履行的，违约方应承担相应的责任。8.4违约赔偿方式8.4.1违约金不足以弥补损失的，违约方还应支付实际损失。九、争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同争议。9.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1本合同争议解决机构为仲裁委员会。9.3争议解决程序9.3.1双方应在争议发生后30日内提交争议解决机构。9.4争议解决期限9.4.1争议解决期限自争议提交之日起不超过180天。十、合同变更与解除10.1合同变更10.1.1合同双方协商一致，可对合同内容进行变更。10.2合同解除10.2.1发生不可抗力事件，致使合同无法履行时，合同自动解除。10.3合同变更与解除程序10.3.1合同变更或解除，双方应书面通知对方，并签订书面协议。十一、合同终止与清算11.1合同终止11.1.1合同按约定履行完毕或双方协商一致解除合同后终止。11.2合同清算11.2.1合同终止后，双方应进行清算。11.3清算程序11.3.1双方应在合同终止后30日内完成清算。11.4清算期限11.4.1清算期限自合同终止之日起不超过60天。十二、保密条款12.1保密内容12.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。12.2保密期限12.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。12.3保密责任12.3.1双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性。十三、其他约定13.1不可抗力13.1.1发生不可抗力事件，致使合同无法履行时，双方互不承担责任。13.2通知与送达13.2.1通知应以书面形式发送，自发送之日起视为送达。十三、合同签署13.3合同签署日期：____年__月__日13.4合同签署地点：____市____区____街道十四、合同附件14.1附件一：绿色建材清单14.2附件二：施工进度计划14.3附件三：付款时间节点表发包人代表（签字）：日期：____年__月__日承包人代表（签字）：日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方的决策权说明：甲方作为项目业主，拥有对项目施工过程中的重大决策权，包括但不限于材料选择、施工方案、进度调整等。1.2甲方的监督权说明：甲方有权对施工过程进行监督，包括现场巡查、质量检查、进度监控等，确保施工符合合同要求。1.3甲方的变更权说明：甲方有权根据项目需要，对合同内容进行合理变更，包括但不限于工程量、施工期限、合同价格等。1.4甲方的优先权说明：在合同执行过程中，若出现争议，甲方享有优先权，包括但不限于争议解决、索赔等。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方的施工自主权说明：乙方在确保工程质量和安全的前提下，有权根据施工实际情况调整施工方案和施工进度。2.2乙方的材料采购权说明：乙方有权根据工程需要，自主选择绿色建材供应商，确保材料质量和供应及时。2.3乙方的技术指导权说明：乙方有权对施工人员进行技术指导，确保施工人员掌握相关施工技能和绿色建材的使用方法。2.4乙方的索赔权说明：若因甲方原因导致乙方遭受损失，乙方有权向甲方提出索赔。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介的介入权说明：合同中引入第三方中介机构，负责对施工过程进行监督、评估和协调，确保合同履行。3.2第三方中介的职责a.监督施工过程，确保施工符合合同要求；b.评估施工质量，提出改进意见；c.协调合同双方关系，解决争议；d.汇报施工进度，确保项目按时完成。3.3第三方中介的资质要求a.具备相关行业资质证书；c.拥有专业的技术团队。3.4第三方中介的费用说明：第三方中介机构的服务费用由合同双方协商确定，并在合同中明确。3.5第三方中介的更换说明：若第三方中介机构在合同履行过程中出现重大失误，经合同双方协商一致，可更换第三方中介机构。3.6第三方中介的保密义务说明：第三方中介机构在合同履行过程中，对知悉的合同双方商业秘密负有保密义务。3.7第三方中介的纠纷处理说明：若第三方中介机构在合同履行过程中产生纠纷，应按照合同约定和法律法规进行处理。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：绿色建材清单2.附件二：施工进度计划3.附件三：付款时间节点表4.附件四：第三方中介机构资质证明5.附件五：施工人员技术资格证明6.附件六：施工安全协议7.附件七：环境保护措施及责任协议二、违约行为及认定：1.承包人未按合同约定完成工程任务的，认定为违约行为。2.发包人未按合同约定支付工程款的，认定为违约行为。3.第三方中介机构未履行监督职责，认定为违约行为。4.任何一方违反合同约定的保密条款，认定为违约行为。5.任何一方未按合同约定履行变更或解除合同程序的，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.违约：指合同当事人一方未履行合同约定的义务。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。3.仲裁：指由双方当事人共同选定的仲裁机构对争议进行裁决。4.诉讼：指当事人将争议提交人民法院，由法院进行审理和判决。5.保密条款：指合同中规定的，双方对商业秘密保密的条款。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现材料供应不及时。解决办法：与供应商协商，确保材料供应及时，必要时可调整施工计划。2.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：立即停止施工，分析原因，制定整改措施，经甲方验收合格后方可继续施工。3.问题：施工进度滞后。解决办法：分析原因，调整施工计划，必要时增加施工人员或设备。4.问题：第三方中介机构工作失误。解决办法：与第三方中介机构协商，要求其改进工作，必要时更换第三方中介机构。五、所有应用场景：1.新建绿色建材住宅小区项目。2.绿色建材改造项目。3.绿色建材应用示范项目。4.绿色建材研发与推广项目。全文完。2024年度绿色建材施工承包合同范本2合同编号_________一、合同主体1.1甲方名称：____________________1.2甲方地址：____________________1.3甲方联系人：__________________1.4甲方联系电话：_________________1.5乙方名称：____________________1.6乙方地址：____________________1.7乙方联系人：__________________1.8乙方联系电话：_________________二、合同前言2.1背景：随着我国环保政策的不断加强，绿色建材在建筑行业中的应用越来越广泛。为提高绿色建材在施工过程中的质量，保障施工安全，甲方决定对2024年度绿色建材施工项目进行公开招标。2.2目的：本合同旨在明确甲方与乙方在2024年度绿色建材施工项目中的权利、义务和责任，确保施工项目顺利进行，实现绿色、环保、安全的目标。三、定义与解释3.1专业术语：本合同中涉及的专业术语，双方应按照国家标准、行业规范和双方约定的定义执行。3.2关键词解释：（1）绿色建材：指在生产、使用和废弃过程中，对环境影响较小，资源消耗低，具有环保性能的建筑材料。（2）施工承包：指乙方按照甲方要求，对绿色建材施工项目进行设计、施工、验收等全过程的服务。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，完成绿色建材施工项目。（2）甲方有权对乙方施工过程中的质量问题进行监督和检查。（3）甲方有权要求乙方提供施工过程中的相关资料和报告。（4）甲方应按照合同约定，按时支付乙方工程款。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定，提供必要的施工条件。（2）乙方有权要求甲方对施工过程中的质量问题进行整改。（3）乙方应按照合同约定，完成绿色建材施工项目。（4）乙方应确保施工过程中的安全和环保。五、履行条件5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，工期为____个月。5.2合同履行地点：____________________5.3合同履行方式：乙方按照甲方要求，在合同履行地点进行绿色建材施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）合同期满，双方无异议。（2）因不可抗力导致合同无法履行。（3）一方违约，经另一方书面通知后，违约方在____日内仍未采取补救措施。6.3终止程序：（1）一方提出终止合同，应提前____日书面通知对方。（2）双方应就终止合同后的善后事宜进行协商。6.4终止后果：（1）合同终止后，双方应按照合同约定，办理相关手续。（2）合同终止后，乙方应将施工场地清理干净，确保无污染。（3）合同终止后，双方应按照合同约定，结算工程款。七、费用与支付7.1费用构成（1）施工费用：包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费、运输费、施工管理费等。（2）设计费用：乙方根据甲方要求提供的设计服务费用。（3）验收费用：包括验收过程中的检测、检验费用。（4）其他费用：根据合同约定，双方协商一致的其他费用。7.2支付方式（1）甲方应按照合同约定，通过银行转账方式支付乙方费用。（2）乙方应提供合法的发票或收据，作为甲方支付费用的依据。7.3支付时间（1）施工费用：按工程进度分期支付，具体支付节点由双方协商确定。（2）设计费用：在乙方完成设计工作并经甲方确认后支付。（3）验收费用：在工程验收合格后支付。7.4支付条款（1）甲方应在支付期限内将款项支付至乙方指定的账户。（2）乙方应在收到款项后，及时提供相应的发票或收据。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的____%。（2）甲方因自身原因导致工程延期，应向乙方支付违约金，违约金为延期天数乘以每日____元。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定完成施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的____%。（2）乙方施工过程中出现质量问题，经甲方确认后，乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式（1）违约金和赔偿金额应按照实际损失计算。（2）双方应就违约责任和赔偿金额进行协商，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容（1）甲方和乙方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。（2）合同涉及的技术、工艺、设计方案等保密信息。9.2保密期限（1）保密期限自合同签订之日起____年。（2）在保密期限届满后，双方仍应继续履行保密义务。9.3保密履行方式（1）双方应采取合理的措施，防止保密信息的泄露。（2）未经对方同意，不得将保密信息用于合同目的以外的用途。十、不可抗力10.1不可抗力定义（1）不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。（2）包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害。（2）战争、罢工、政府禁令等社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方。（2）在不可抗力事件持续期间，双方应暂停履行合同。（3）不可抗力事件消除后，双方应尽快恢复合同履行。10.4不可抗力实例（1）地震导致施工中断。（2）政府发布禁令，禁止施工。十一、争议解决11.1协商解决（1）双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。（2）协商不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.2调解、仲裁或诉讼（1）双方可自愿选择调解、仲裁或诉讼方式解决争议。（2）调解、仲裁或诉讼费用由败诉方承担。十二、合同的转让12.1转让规定（1）未经对方同意，任何一方不得转让合同。（2）经双方同意，合同可以转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）合同涉及国家秘密或商业秘密。（2）合同涉及国家安全和社会公共利益。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本合同中未明确约定的权利，甲方保留自行决定的权利。（2）乙方在合同履行过程中，如发现施工图纸、技术规范等存在错误，有权要求甲方及时更正。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对乙方施工过程中的质量、安全、环保等方面的监督权。（2）乙方在施工过程中，如发现甲方提供的材料、设备等存在质量问题，有权要求甲方更换或赔偿。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同的修改和补充，应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。（2）补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力（1）补充协议的生效日期，自双方签字盖章之日起。（2）补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续。（2）乙方应按照甲方要求，配合完成施工过程中的各项工作。15.2协作与配合方式（1）双方应定期召开协调会议，讨论解决施工过程中的问题。（2）双方应相互提供必要的信息和资料，确保施工顺利进行。十六、其他条款16.1法律适用（1）本合同适用中华人民共和国法律。（2）因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交合同签订地的人民法院解决。16.2合同的完整性和独立性（1）本合同为独立文件，任何与本合同不一致的口头或书面协议均无效。（2）本合同任何条款的变更或补充，均应以书面形式进行。16.3增减条款（1）本合同如有增减条款，应以书面形式签订补充协议。（2）补充协议与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：代表人（签字）：日期：____年____月____日乙方（盖章）：代表人（签字）：日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.施工图纸及技术规范2.甲方提供的材料、设备清单3.乙方提交的施工组织设计4.工程进度计划5.验收报告6.保密协议7.支付凭证8.补充协议（如有）二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按时支付费用：认定依据为合同约定的支付时间和支付条款。因自身原因导致工程延期：认定依据为合同约定的工期和违约金条款。2.乙方违约行为及认定：未按合同约定完成施工任务：认定依据为合同约定的施工内容和违约金条款。施工过程中出现质量问题：认定依据为甲方验收报告和违约金条款。三、法律名词及解释：1.绿色建材：指在生产、使用和废弃过程中，对环境影响较小，资源消耗低，具有环保性能的建筑材料。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。3.保密信息：指甲方和乙方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术、工艺、设计方案等。4.违约金：指因一方违约而应向另一方支付的一定金额，以补偿