2024版脚手架工程设计与制作劳务分包合同规范样本3篇_第1页
2024版脚手架工程设计与制作劳务分包合同规范样本3篇_第2页
2024版脚手架工程设计与制作劳务分包合同规范样本3篇_第3页
2024版脚手架工程设计与制作劳务分包合同规范样本3篇_第4页
2024版脚手架工程设计与制作劳务分包合同规范样本3篇_第5页
已阅读5页,还剩50页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版脚手架工程设计与制作劳务分包合同规范样本合同编号_________一、合同主体名称:________________________地址:________________________联系人:________________________联系电话:________________________名称:________________________地址:________________________联系人:________________________联系电话:________________________3.其他相关方:名称:________________________地址:________________________联系人:________________________联系电话:________________________二、合同前言2.1背景:随着我国建筑行业的快速发展,脚手架工程在建筑施工中扮演着至关重要的角色。为保障施工安全和提高施工效率,甲方拟委托乙方进行脚手架工程的设计与制作,以实现施工过程中的安全、高效、经济。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在脚手架工程设计与制作过程中的权利、义务及责任,确保脚手架工程顺利进行,实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语:1.脚手架:指用于建筑施工过程中,支撑、承载和传递荷载的临时性结构。2.设计与制作:指乙方根据甲方要求,对脚手架进行设计、加工、制作及安装等工作。3.2关键词解释:1.合同履行:指甲乙双方按照合同约定,完成各自权利和义务的过程。2.终止条件:指在合同履行过程中,因特定原因导致合同无法继续履行的情况。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:1.甲方有权要求乙方按照合同约定,完成脚手架工程的设计与制作。2.甲方有权对乙方的设计与制作过程进行监督,确保工程质量。3.甲方应按时支付乙方设计、制作费用。4.2乙方的权利和义务:1.乙方应按照甲方要求,完成脚手架工程的设计与制作。2.乙方应保证设计与制作过程符合国家相关标准和规范。3.乙方应按时完成工程交付,并负责对交付的脚手架进行验收。4.乙方应承担因设计与制作质量问题导致的损失。五、履行条款5.1合同履行时间:自合同签订之日起,乙方应在约定的时间内完成脚手架工程的设计与制作。5.2合同履行地点:甲方指定的施工现场。5.3合同履行方式:乙方负责设计与制作,甲方负责施工现场的管理与协调。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件:1.合同履行完毕,甲方验收合格。2.双方协商一致,终止合同。3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序:双方应协商一致,签署终止合同协议。6.4终止后果:1.合同终止后,乙方应将剩余的脚手架工程交付甲方。2.双方应按照合同约定,结算剩余款项。3.合同终止后,双方应妥善处理合同涉及的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成:1.设计费用:根据脚手架工程的设计复杂程度及工作量,按实际发生的人工、材料、设备等成本计算。2.制作费用:包括原材料费、加工费、运输费等,按实际发本计算。3.安装费用:根据安装工程量及难度,按实际发生的人工、材料、设备等成本计算。4.保修费用:乙方在合同约定的保修期内,对脚手架工程出现的质量问题进行免费维修。7.2支付方式:1.甲方在合同签订后,支付乙方设计费用的30%作为预付款。2.乙方完成设计与制作,甲方验收合格后,支付剩余设计费用的70%。3.乙方完成安装并交付使用后,甲方支付安装费用的100%。7.3支付时间:1.预付款支付时间:合同签订之日起10个工作日内。2.设计费用支付时间:验收合格后10个工作日内。3.安装费用支付时间:安装交付使用后10个工作日内。7.4支付条款:1.甲方应按照合同约定的支付时间,将款项支付至乙方指定的账户。2.乙方应在收到款项后,出具相应的发票。八、违约责任8.1甲方违约:1.甲方未按约定支付款项,应向乙方支付违约金,违约金为未支付款项的2%。2.甲方未按时验收,导致乙方无法按约定时间完成工程,甲方应向乙方支付违约金,违约金为工程总价的1%。8.2乙方违约:1.乙方未按约定完成设计与制作,应向甲方支付违约金,违约金为工程总价的2%。2.乙方交付的脚手架存在质量问题,乙方应承担修复责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式:1.违约金及赔偿金额以人民币计算。2.甲方应在违约发生后10个工作日内,向乙方支付违约金或赔偿金额。九、保密条款9.1保密内容:1.本合同涉及的商业秘密、技术秘密、设计图纸等。2.甲方提供的工程信息、资料等。9.2保密期限:1.自合同签订之日起,至合同终止后5年内。9.3保密履行方式:1.双方应严格保守保密内容,不得向任何第三方泄露。2.双方应采取必要措施,防止保密内容被泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义:1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件:1.地震、洪水、台风等自然灾害。2.战争、罢工等社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务:1.双方应及时通知对方,并提供相关证明。2.不可抗力事件发生后,双方应协商解决合同履行问题。10.4不可抗力实例:1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.政府行为:政府政策调整、法律法规变化等。3.社会异常事件:战争、罢工等。十一、争议解决11.1协商解决:1.双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。2.协商期限为自争议发生之日起30日内。11.2调解、仲裁或诉讼:1.协商未果,双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.双方也可选择仲裁方式解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定:1.未经对方同意,任何一方不得擅自转让合同。2.转让合同需书面通知对方,并经对方确认。12.2不得转让的情形:1.合同涉及的商业秘密、技术秘密等。2.合同履行过程中的特殊约定。十三、权利的保留13.1权力保留:1.甲方保留对脚手架工程设计与制作过程中涉及的技术秘密、商业秘密的知识产权。2.乙方在合同履行过程中,不得泄露甲方提供的任何商业秘密、技术秘密。13.2特殊权力保留:1.甲方保留在合同履行过程中,对乙方的设计与制作提出修改意见的权利。2.乙方保留在合同履行过程中,对甲方提供的工程信息进行保密的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:1.任何对合同的修改或补充,均应以书面形式提出。2.双方应在收到修改或补充建议后,在7个工作日内给予回复。14.2修改和补充效力:1.任何修改或补充,自双方签字盖章之日起生效。2.修改或补充内容与原合同有抵触的,以修改或补充内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项:1.双方应相互配合,确保合同顺利履行。2.甲方应提供必要的施工条件,乙方应按时完成设计与制作。15.2协作与配合方式:1.双方应通过书面或口头形式,及时沟通合同履行过程中的问题。2.双方应按照约定的时间和方式,共同解决合同履行中的争议。十六、其他条款16.1法律适用:1.本合同适用中华人民共和国法律。2.双方在合同履行过程中发生的争议,应适用中华人民共和国法律解决。16.2合同的完整性和独立性:1.本合同是双方之间关于脚手架工程设计与制作劳务分包的完整协议。2.本合同具有独立性,不受其他协议或合同的影响。16.3增减条款:1.任何增减条款,均应以书面形式提出,并经双方签字盖章。2.增减条款与本合同有抵触的,以增减条款为准。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表人(签字):日期:________________________乙方(盖章):代表人(签字):日期:________________________甲方(盖章):代表人(签字):日期:________________________乙方(盖章):代表人(签字):日期:________________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.脚手架工程设计与制作方案2.设计图纸及技术规范3.材料清单及质量保证书4.施工进度计划5.甲方提供的工程信息及资料6.付款凭证及发票7.争议解决相关文件8.不可抗力事件证明文件9.合同修改和补充协议10.其他双方认为需要作为附件的文件二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按约定支付款项:认定违约。未按时验收:认定违约。违反保密条款:认定违约。2.乙方违约:未按约定完成设计与制作:认定违约。交付的脚手架存在质量问题:认定违约。泄露甲方商业秘密或技术秘密:认定违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.争议解决:指双方在合同履行过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。3.违约金:指合同当事人一方违约时,应向另一方支付的一定金额的金钱。4.保密条款:指合同中关于保密内容、保密期限和保密履行方式的约定。5.知识产权:指权利人对其所创作的文学、艺术和科学作品等智力成果所享有的专有权利。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方提供的工程信息不准确或不完整。解决办法:甲方应及时与乙方沟通,明确工程信息,必要时可要求乙方提供设计建议。2.问题:乙方设计与制作进度滞后。解决办法:乙方应按合同约定的时间节点,及时向甲方汇报进度,并采取措施加快进度。3.问题:脚手架工程存在质量问题。解决办法:乙方应及时修复质量问题,并承担修复费用。4.问题:合同履行过程中发生争议。解决办法:双方应友好协商解决,协商不成可寻求第三方调解或仲裁。5.问题:不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法:双方应及时通知对方,并提供相关证明,协商解决合同履行问题。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任:第三方应对其提供的设计、材料、设备等质量负责,确保符合国家相关标准和规范。2.第三方权利:第三方有权要求甲方按照合同约定支付设计、材料、设备等相关费用。3.第三方义务:第三方应按时完成设计、材料、设备等供应工作,并保证其提供的物品符合合同要求。4.第三方违约:若第三方未能履行其责任,导致脚手架工程出现质量问题,第三方应承担相应的责任。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利:(1)乙方有权要求甲方按照合同约定支付设计、制作、安装等相关费用。(2)乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,如场地、水电等。(3)乙方有权要求甲方对设计与制作过程中提出的问题给予及时回复。2.乙方利益条款:(1)若甲方违约,乙方有权要求甲方支付违约金。(2)乙方有权要求甲方承担因甲方违约导致的损失。3.甲方的违约及限制条款:(1)甲方未按时支付款项,应向乙方支付违约金。(2)甲方未提供必要的施工条件,应承担相应的责任。(3)甲方不得擅自变更合同内容,否则乙方有权拒绝执行。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定完成设计与制作。(2)甲方有权要求乙方提供设计与制作过程中的相关资料。(3)甲方有权对乙方的设计与制作过程进行监督。2.甲方利益条款:(1)若乙方违约,甲方有权要求乙方支付违约金。(2)甲方有权要求乙方承担因乙方违约导致的损失。3.乙方的违约及限制条款:(1)乙方未按时完成设计与制作,应向甲方支付违约金。(2)乙方交付的脚手架存在质量问题,应承担修复责任。(3)乙方不得泄露甲方商业秘密或技术秘密。全文完。2024版脚手架工程设计与制作劳务分包合同规范样本1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方信息5.合同签订地点6.合同目的7.合同有效期二、合同主体1.甲方信息2.乙方信息3.合同授权代表4.合同变更与解除三、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程类型5.工程设计要求6.工程制作要求四、劳务分包范围1.设计范围2.制作范围3.施工范围4.质量要求5.安全要求6.环保要求五、合同价款及支付方式1.合同价款确定方式2.合同价款组成3.分阶段支付方式4.预付款比例及支付时间5.进度款支付方式及时间6.结算款支付方式及时间六、工程进度及工期1.工程进度安排2.工期计算方法3.工期延误责任4.紧急情况处理5.工期调整程序七、设计、制作、施工过程管理1.设计阶段管理2.制作阶段管理3.施工阶段管理4.质量监督与检验5.安全生产管理6.环境保护管理八、合同变更及争议解决1.合同变更程序2.合同变更范围3.争议解决方式4.仲裁机构5.诉讼管辖法院九、违约责任1.甲方违约责任2.乙方违约责任3.违约金计算方法4.违约金支付方式5.违约金追索程序十、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除后的处理十一、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后的处理十二、不可抗力1.不可抗力定义2.不可抗力处理原则3.不可抗力证明及通知4.不可抗力对合同的影响十三、合同附件1.设计文件2.制作文件3.施工文件4.附件清单十四、其他约定1.保密条款2.合同解释3.合同生效条件4.合同附件效力5.合同签订及履行地点合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2024版脚手架工程设计与制作劳务分包合同2.合同编号:_________3.合同签订日期:____年____月____日4.合同双方信息:甲方(发包方):_______乙方(承包方):_______5.合同签订地点:_______6.合同目的:明确甲乙双方在脚手架工程设计与制作劳务分包中的权利、义务和责任。7.合同有效期:自____年____月____日起至____年____月____日止。二、合同主体1.甲方信息:a.甲方名称:_______b.甲方地址:_______c.联系人:_______d.联系电话:_______2.乙方信息:a.乙方名称:_______b.乙方地址:_______c.联系人:_______d.联系电话:_______3.合同授权代表:_______4.合同变更与解除:任何一方需变更或解除合同时,应提前______日书面通知对方,并经双方协商一致后生效。三、工程概况1.工程名称:_______2.工程地点:_______3.工程规模:_______4.工程类型:_______5.工程设计要求:_______6.工程制作要求:_______四、劳务分包范围1.设计范围:包括但不限于脚手架工程的设计图纸、技术规范、施工图等。2.制作范围:包括但不限于脚手架材料的采购、加工、组装等。3.施工范围:包括但不限于脚手架的搭建、拆除、维护等。4.质量要求:应符合国家相关标准和规范。5.安全要求:应遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全。6.环保要求:应采取有效措施,减少施工对环境的影响。五、合同价款及支付方式1.合同价款确定方式:根据工程量清单和综合单价计算。2.合同价款组成:包括设计费、制作费、施工费等。3.分阶段支付方式:按工程进度分阶段支付。4.预付款比例及支付时间:合同总价款的_______%,合同签订后______日内支付。5.进度款支付方式及时间:按工程进度节点支付,每次支付_______%。6.结算款支付方式及时间:工程完成后______日内结算,结算款支付_______%。六、工程进度及工期1.工程进度安排:根据工程量清单和合同约定的时间节点进行。2.工期计算方法:按实际施工时间计算。3.工期延误责任:因乙方原因导致的工期延误,乙方应承担相应责任。4.紧急情况处理:遇紧急情况,乙方应及时采取有效措施,确保工程进度。5.工期调整程序:经双方协商一致,可对工期进行调整。七、设计、制作、施工过程管理1.设计阶段管理:乙方应按照甲方要求完成设计工作,并提交设计图纸和相关技术文件。2.制作阶段管理:乙方应确保制作质量,按时完成制作任务。3.施工阶段管理:乙方应按照设计图纸和施工规范进行施工,确保施工质量。4.质量监督与检验:甲方有权对设计、制作、施工过程进行质量监督与检验。5.安全生产管理:乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全。6.环境保护管理:乙方应采取有效措施,减少施工对环境的影响。八、合同变更及争议解决1.合同变更程序:任何一方提出合同变更,应提交书面申请,经双方协商一致后,以书面形式确认变更内容。2.合同变更范围:包括但不限于工程范围、合同价款、工期、质量要求等。3.争议解决方式:发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁。4.仲裁机构:_______5.诉讼管辖法院:_______九、违约责任1.甲方违约责任:a.未按时支付款项的,应支付_______%的违约金。b.未按时提供设计、制作、施工所需资料和条件的,应承担相应责任。2.乙方违约责任:a.未按时完成设计、制作、施工任务的,应支付_______%的违约金。b.设计、制作、施工质量不符合合同约定的,应承担修复或重新制作的责任。3.违约金计算方法:按实际损失计算。4.违约金支付方式:在接到违约通知后______日内支付。5.违约金追索程序:违约方应在接到违约通知后______日内支付违约金,否则守约方有权依法追索。十、合同解除1.合同解除条件:发生不可抗力、合同主体资格丧失、严重违约等情况。2.合同解除程序:任何一方提出解除合同,应提前______日书面通知对方,并经双方协商一致后生效。十一、合同终止1.合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同。2.合同终止程序:合同终止后,双方应进行结算,并办理合同终止手续。十二、不可抗力1.不可抗力定义:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.不可抗力处理原则:根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任。3.不可抗力证明及通知:发生不可抗力事件后,乙方应及时向甲方提供相关证明,并书面通知甲方。4.不可抗力对合同的影响:不可抗力导致合同无法履行的,合同部分或全部免除责任。十三、合同附件1.设计文件:包括设计图纸、技术规范、施工图等。2.制作文件:包括材料清单、加工工艺、质量标准等。3.施工文件:包括施工组织设计、施工方案、施工记录等。4.附件清单:详见附件清单。十四、其他约定1.保密条款:双方对本合同内容及涉及的商业秘密负有保密义务。2.合同解释:本合同如有歧义,以双方协商一致的解释为准。3.合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。4.合同附件效力:合同附件与本合同具有同等法律效力。5.合同签订及履行地点:合同签订地点为_______,履行地点为_______。甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________甲方代表(签字):_________乙方代表(签字):_________日期:____年____月____日日期:____年____月____日多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方主导设计变更a.甲方有权根据工程实际情况,对设计进行变更。b.设计变更需经乙方确认,并书面通知乙方。c.甲方承担因设计变更产生的额外费用。2.甲方指定材料供应商a.甲方有权指定材料供应商,乙方应予以配合。b.指定材料供应商的价格和品质需符合国家相关标准和规范。c.乙方对指定材料供应商的选择有异议时,可向甲方提出,由双方协商解决。3.甲方提供施工图纸及资料a.甲方应按合同约定的时间提供施工图纸及相关资料。b.甲方提供的图纸及资料应完整、准确,符合设计要求。c.甲方未按时提供图纸及资料,导致乙方延误工期,甲方应承担相应责任。4.甲方监督施工过程a.甲方有权对施工过程进行监督检查,确保施工质量。b.乙方应积极配合甲方监督检查,不得阻挠。c.甲方发现施工质量问题,应及时通知乙方,并要求乙方整改。5.甲方支付进度款a.甲方应按合同约定的时间和比例支付进度款。b.甲方支付进度款前,乙方需提交相关工程进度报告和验收报告。c.甲方未按时支付进度款,乙方有权暂停施工,并要求甲方承担违约责任。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方主导施工方案a.乙方有权根据工程实际情况,制定施工方案。b.乙方提交施工方案需经甲方确认,并书面通知甲方。c.甲方对施工方案有异议时,可向乙方提出,由双方协商解决。2.乙方负责材料采购a.乙方有权根据工程需要,采购材料。b.乙方应确保材料的质量和价格符合合同约定。c.乙方采购材料前,需向甲方提供材料清单和价格预算。3.乙方负责现场管理a.乙方应负责施工现场的管理,确保施工安全、文明。b.乙方应按照国家相关法律法规和行业标准,制定现场管理制度。c.乙方对现场管理不善,导致安全事故或环境污染,应承担相应责任。4.乙方承担施工风险a.乙方应承担因自身原因导致的施工风险,如材料质量问题、施工工艺不当等。b.乙方在施工过程中,应采取有效措施,降低施工风险。c.乙方未采取措施降低施工风险,导致工程损失,应承担相应责任。5.乙方提供施工进度报告a.乙方应按合同约定的时间,向甲方提供施工进度报告。b.施工进度报告应详细记录施工进度、质量情况、存在问题等。c.甲方对施工进度报告有异议时,可要求乙方进行说明或整改。三、有第三方中介时的附加条款及说明1.中介机构职责a.中介机构应协助双方签订合同,并监督合同履行。b.中介机构有权对合同履行情况进行监督,并提出意见和建议。c.中介机构对合同履行情况的监督结果,对双方均有约束力。2.中介机构费用a.中介机构提供服务的费用,由双方协商确定。b.中介机构费用应包含在合同总价款中,或由甲方另行支付。c.中介机构费用支付方式及时间,由双方在合同中约定。3.中介机构保密义务a.中介机构对合同内容、双方信息负有保密义务。b.中介机构不得泄露合同内容、双方信息,不得利用中介机构地位谋取不正当利益。c.中介机构违反保密义务,应承担相应法律责任。4.中介机构责任a.中介机构在合同履行过程中,如因自身原因导致合同无法履行,应承担相应责任。b.中介机构应协助双方解决合同履行过程中的争议。c.中介机构责任范围、赔偿方式等,由双方在合同中约定。附件及其他补充说明一、附件列表:1.设计文件:包括设计图纸、技术规范、施工图等。2.制作文件:包括材料清单、加工工艺、质量标准等。3.施工文件:包括施工组织设计、施工方案、施工记录等。4.附件清单:详见附件清单。5.甲方指定材料供应商的相关文件。6.施工图纸及相关资料的提供文件。7.施工进度报告及验收报告。8.中介机构的服务协议及费用清单。9.合同变更及解除的相关文件。10.违约金支付证明及追索文件。二、违约行为及认定:1.违约行为:a.甲方违约:未按时支付款项、未按时提供设计、制作、施工所需资料和条件、未按时提供施工图纸及资料、未按时支付进度款等。b.乙方违约:未按时完成设计、制作、施工任务、设计、制作、施工质量不符合合同约定、未按时提供施工进度报告等。c.中介机构违约:未履行中介机构职责、泄露合同内容、双方信息等。2.违约行为认定:a.违约行为的认定依据合同约定和相关法律法规。b.双方协商一致后,可认定违约行为。c.仲裁机构或法院可对违约行为进行认定。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约金:指合同当事人一方违约时,应向对方支付一定数额的金钱。3.仲裁:指双方当事人自愿将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼:指当事人通过法院解决争议的一种司法途径。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按时支付款项。解决办法:乙方可暂停施工,并要求甲方支付违约金,同时可向法院提起诉讼。2.问题:乙方未按时完成施工任务。解决办法:甲方有权要求乙方加快施工进度,并支付相应违约金。3.问题:中介机构泄露双方信息。解决办法:双方可要求中介机构承担违约责任,并要求赔偿损失。五、所有应用场景:1.脚手架工程设计与制作劳务分包。2.甲方为主导的脚手架工程设计与制作劳务分包。3.乙方为主导的脚手架工程设计与制作劳务分包。4.涉及第三方中介机构的脚手架工程设计与制作劳务分包。5.跨区域或跨国界的脚手架工程设计与制作劳务分包。全文完。2024版脚手架工程设计与制作劳务分包合同规范样本2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语1.2术语定义2.合同双方2.1分包方2.2总包方2.3相关方3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程期限4.设计与制作内容4.1设计要求4.2制作要求4.3设计与制作进度5.技术规范与标准5.1国家及行业标准5.2企业标准5.3设计与制作技术要求6.材料与设备6.1材料供应6.2设备租赁6.3材料与设备质量要求7.付款方式与进度7.1付款方式7.2付款进度7.3付款条件8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收时间9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后果12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他约定13.1保密条款13.2通知条款13.3法律适用14.合同附件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同术语1.1.1脚手架工程:指为施工、维修、检修等目的,搭建的临时的支撑结构。1.1.2设计:指对脚手架工程的结构、材料、工艺等进行规划、绘制图纸和编制技术文件。1.1.3制作:指根据设计图纸和施工技术要求,将材料加工成脚手架构件,并进行组装。1.2术语定义1.2.1分包方:指承担脚手架工程设计与制作劳务的承包单位。1.2.2总包方:指承担整个工程项目的总承包单位。1.2.3相关方:指与脚手架工程设计与制作劳务分包合同相关的所有单位和个人。2.合同双方2.1分包方2.1.1名称:[分包方名称]2.1.2地址:[分包方地址]2.1.3法定代表人:[分包方法定代表人]2.2总包方2.2.1名称:[总包方名称]2.2.2地址:[总包方地址]2.2.3法定代表人:[总包方法定代表人]2.3相关方2.3.1施工单位:[施工单位名称]2.3.2监理单位:[监理单位名称]3.工程概况3.1工程名称:[工程名称]3.2工程地点:[工程地点]3.3工程规模:[工程规模,如面积、高度等]3.4工程期限:[工程期限,如起止日期]4.设计与制作内容4.1设计要求4.1.1设计依据:[设计依据,如国家标准、行业标准等]4.1.2设计标准:[设计标准,如荷载、安全系数等]4.1.3设计图纸:[设计图纸要求,如数量、格式等]4.2制作要求4.2.1材料要求:[材料要求,如材质、规格、产地等]4.2.2工艺要求:[制作工艺要求,如加工精度、组装要求等]4.2.3质量要求:[质量要求,如强度、耐久性等]4.3设计与制作进度4.3.1设计进度:[设计进度安排,如各阶段完成时间]4.3.2制作进度:[制作进度安排,如各阶段完成时间]5.技术规范与标准5.1国家及行业标准5.1.1国家标准:[相关国家标准名称]5.1.2行业标准:[相关行业标准名称]5.2企业标准5.2.1企业标准:[企业标准名称及编号]5.3设计与制作技术要求5.3.1设计技术要求:[设计技术要求细节]5.3.2制作技术要求:[制作技术要求细节]6.材料与设备6.1材料供应6.1.1材料种类:[材料种类,如钢管、扣件等]6.1.2材料数量:[材料数量,如数量、重量等]6.2设备租赁6.2.1设备种类:[设备种类,如切割机、焊接机等]6.2.2设备数量:[设备数量,如数量、型号等]6.3材料与设备质量要求6.3.1材料质量要求:[材料质量要求细节]6.3.2设备质量要求:[设备质量要求细节]7.付款方式与进度7.1付款方式7.1.1付款比例:[各阶段付款比例,如设计费、材料费等]7.1.2付款方式:[付款方式,如银行转账、现金等]7.2付款进度7.2.1设计阶段付款:[设计阶段付款时间及金额]7.2.2制作阶段付款:[制作阶段付款时间及金额]7.3付款条件7.3.1付款条件:[付款条件,如验收合格、材料到位等]8.工程验收8.1验收标准8.1.1验收依据:[验收依据,如国家标准、行业标准等]8.1.2验收项目:[验收项目,如结构安全、材料质量、工艺质量等]8.1.3验收方法:[验收方法,如目测、测量、检测等]8.2验收程序8.2.1验收申请:[验收申请流程,如填写申请表、提交相关资料等]8.2.2验收组织:[验收组织形式,如总包方组织、监理单位组织等]8.2.3验收时间:[验收时间安排,如设计完成后的规定时间内]8.3验收时间8.3.1设计完成验收:[设计完成后验收的时间要求]8.3.2制作完成验收:[制作完成后验收的时间要求]9.违约责任9.1违约情形9.1.1设计违约:[设计未按时完成、设计不符合要求等]9.1.2制作违约:[制作未按时完成、制作质量不符合要求等]9.2违约责任9.2.1违约赔偿:[违约赔偿金额及计算方式]9.2.2违约责任承担:[违约责任承担方式,如停止施工、赔偿损失等]9.3违约赔偿9.3.1设计违约赔偿:[设计违约赔偿的具体条款]9.3.2制作违约赔偿:[制作违约赔偿的具体条款]10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1协商解决:[协商解决的流程和条件]10.1.2仲裁解决:[仲裁解决的流程和条件]10.2争议解决程序10.2.1协商程序:[协商程序的具体步骤]10.2.2仲裁程序:[仲裁程序的具体步骤]10.3争议解决地点10.3.1协商地点:[协商地点]10.3.2仲裁地点:[仲裁地点]11.合同解除11.1解除条件11.1.1双方协商解除:[双方协商解除的条件]11.1.2违约解除:[违约解除的条件]11.2解除程序11.2.1解除通知:[解除通知的要求和方式]11.2.2解除后果:[合同解除后的处理方式]11.3解除后果11.3.1权利义务终止:[合同解除后权利义务的终止]11.3.2赔偿责任:[合同解除后的赔偿责任]12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1签字盖章:[合同生效的签字盖章要求]12.1.2法定批准:[合同生效的法定批准要求]12.2合同终止条件12.2.1完成设计制作:[合同终止的条件之一]12.2.2验收合格:[合同终止的条件之二]12.3合同终止程序12.3.1终止通知:[合同终止的通知要求]12.3.2终止手续:[合同终止的手续办理]13.其他约定13.1保密条款13.1.1保密内容:[保密内容的范围]13.1.2保密期限:[保密期限的要求]13.2通知条款13.2.1通知方式:[通知的方式,如书面、口头等]13.2.2通知送达:[通知送达的要求]13.3法律适用13.3.1适用法律:[合同适用的法律]13.3.2适用法院:[合同争议解决适用的法院]14.合同附件14.1设计图纸14.2技术文件14.3材料清单14.4设备清单14.5付款计划表14.6其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方:指在本合同执行过程中,由甲乙双方共同认可并引入的,为合同履行提供专业服务或协助的其他独立法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入目的15.2.1提高工作效率:第三方介入以优化工作流程,提高工程设计与制作效率。15.2.2保证工程质量:第三方介入以提供专业意见,确保工程质量符合要求。15.3第三方介入方式15.3.1专业咨询:第三方提供专业咨询服务,包括但不限于技术指导、质量监督等。15.3.2施工监督:第三方对施工过程进行监督,确保施工符合合同要求。15.4第三方责任15.4.1责任范围:第三方在合同约定的范围内承担相应责任。15.4.2责任限额:第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体如下:15.4.2.1第三方因自身原因导致的设计或制作问题,责任限额为[金额]。15.4.2.2第三方因自身原因导致的工程延误,责任限额为[金额]。15.4.2.3第三方因自身原因导致的工程质量问题,责任限额为[金额]。15.5第三方权利15.5.1第三方有权根据合同约定,获得相应的报酬。15.5.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和支持。15.6第三方与其他各方的关系15.6.1第三方与甲乙双方的关系:第三方作为独立第三方,与甲乙双方均为合同当事人,各自承担相应的权利和义务。15.6.2第三方与分包方的关系:第三方对分包方的监督和管理不改变分包方与总包方之间的合同关系。15.6.3第三方与总包方的关系:第三方对总包方的协助和监督不改变总包方与施工单位之间的合同关系。16.甲乙双方增加条款16.1第三方介入通知16.1.1甲乙双方在引入第三方前,应书面通知对方,并取得对方的同意。16.1.2通知内容应包括第三方的基本信息、介入目的、

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论